Конкурсная документация
Скачать 0.87 Mb.
|
В техническом задании столбец «Наименование и техническое описание» должен быть заполнен без слов «не менее». Необходимо конкретно указывать марку, модель и производителя товара. В противном случае заявка может быть отклонена. При указании эквивалентного техническому заданию Заказчика товара участник предлагает подробные технические параметры предложенного товара. Требования к поставляемым приборам Все приборы, относящиеся к средствам измерения, должны быть внесены в государственный реестр средств измерения РФ и должны быть поверены не более чем за 30 дней до срока установки по месту Заказчика. Все аппараты должны иметь методику аттестации и должны быть аттестованы в течение 30 дней с момента установки. Всё вспомогательное оборудование должно пройти процедуру технического освидетельствования в ходе инсталяции. Каждый прибор должен иметь комплект документации: инструкция на русском языке, свидетельство о первичной поверке прибора, методика аттестации, свидетельства о первичной аттестации аппаратов, копия свидетельства о внесении в Госреестр, методика поверки. В общую стоимость входит расходы на разработку, изготовление, доставку товара, погрузочно-разгрузочные работы (в помещение Заказчика), шэф-монтаж, установка, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, обучение на месте установки не менее 2-х сотрудников Заказчика, неисключительное право использования ПО, постановка комплекса методик по литографическим и петрографическим исследований керна, эксплуатационная, техническая и методическая документация на русском языке, аттестация товара, запасные части и расходные материалы на двухлетний период, гарантия на эксплуатацию оборудования, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей. Пуско-наладочные работы: Поставщик обязуется в течение одного месяца с момента получения от Заказчика уведомления о готовности рабочего места провести пуско-наладочные работы, осуществить постановку методик, обучение персонала и инструктаж персонала на рабочем месте Заказчика по безопасному ведению работ. При этом установка, ввод оборудования в эксплуатацию должны выполняться российскими сервис-инженерами, сертифицированными фирмой изготовителем оборудования, с обязательным предоставлением соответствующих сертификатов. Запуск оборудования: По результатам пуско-наладочных работ и проведения инструктажа Заказчик подписывает и передает Поставщику Акт исполнения обязательств или мотивированный отказ от приемки работ. Установленное оборудование должно быть сертифицировано. Поставщик должен предоставить Заказчику Свидетельства о поверке средства измерения или извещения о непригодности к применению. Поставщик должен предоставить письмо от производителя, подтверждающее право поставлять данное оборудование с гарантией производителя. Оборудование должно быть новое, не бывшее в эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации Товара: в течение _____ (__________________) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Сроки поставки Товара: ___ (_________________) календарных дней с момента подписания договора, с правом досрочной поставки товара по согласованию с Заказчиком. Цена договора: _________ (_________________________________) руб. ____ коп. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)__________________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П. Главный бухгалтер __________________ (Ф.И.О.) (подпись) ПРОЕКТ Договор на поставку оборудования для изготовления и исследования петрографических шлифов № _______ г. Архангельск «__» _______ 2012 года Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Елены Владимировны Кудряшовой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, должность, ФИО действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования для изготовления и исследования петрографических шлифов (далее по тексту – Оборудование), а Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование, в сроки, установленные настоящим Договором. 1.2. Наименование, количество, ассортимент, цена, качество Оборудования, а также порядок поставки Оборудования, условия доставки и расчетов устанавливаются настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Срок Поставки Оборудования: в течение ____ календарных дней с момента подписания договора, с правом досрочной поставки товара по согласованию с Заказчиком. Условия поставки Оборудования: единовременно, по согласованию с Заказчиком, с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (время московское) в рабочие дни Заказчика (понедельник – пятница). Поставленное Оборудование должно соответствовать техническому заданию Заказчика (Приложение № 1). 1.4. Место поставки Оборудования: 163002, Россия, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 39, корп. 1 (центральный склад Заказчика). Адрес установки и монтажа: 163002, Россия, г. Архангельск, набережная Северной Двины, 14, каб. № 116, 117 (лаборатория петрофизических исследований керна инновационно-технологического центра арктических нефтегазовых лабораторных исследований (далее ИТЦ АНГЛИ) Института нефти и газа САФУ). 1.5. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать государственным стандартам, установленным в Российской Федерации, а также иным требованиям (научным, техническим, технико-экономическим), предъявляемым к данному виду Оборудования для реализации его на территории Российской Федерации, а также нормативно-правовым актам Российской Федерации. 1.6. Заказчик по настоящему Договору приобретает неисключительное право использования программного обеспечения, поставляемого совместно и/или в составе Оборудования. 2. Качество и гарантии 2.1. Оборудование, поставляемое по настоящему договору, должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не выставочным экземпляром, соответствовать техническому заданию, техническим условиям, изложенным в паспорте к нему и условиям настоящего договора. К обязательным условиям относятся требования к качеству поставляемого по настоящему договору Оборудования, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды. 2.2. Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет _________________ с момента ввода Оборудования в эксплуатацию. 2.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, Поставщик обязан устранить недостатки за свой счет либо заменить на оборудование надлежащего качества. Все обнаруженные неисправности должны устраняться Поставщиком или его представителем, в срок согласованный с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 2.4. Если Заказчик лишен возможности использовать Оборудование по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не начинает течь до устранения Поставщиком соответствующих обстоятельств. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Оборудование не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Оборудования. 2.5. Все запасные части, которые Поставщик будет устанавливать на поставляемое оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены тем же производителем, что и исходные комплектующие. 3. Цена договора и порядок расчетов 3.1.На основании протокола ______________________ конкурсных заявок №_____ от «___» _________ 2012 года (Приложение № 2) общая сумма Договора составляет ________________ (____________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС __________________ (_____________________) рублей ____ копеек. 3.2. Расчеты по настоящему Договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в рублях в следующем порядке: 100 % стоимости Оборудования – по факту поставки Оборудования, после установки, монтажа, пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию и проведения инструктажа представителей Заказчика по работе с установленным оборудованием, подписания акта исполнения обязательств по Договору, по выставленному Поставщиком счету (счёт – фактуре) в течение 10 банковских дней. 3.3. Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит, за исключением случая, когда цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества поставляемых товаров. 3.4. Цена договора включает в себя стоимость расходов на разработку, изготовление, доставку товара, погрузочно-разгрузочные работы (в помещение Заказчика), шэф-монтаж, установка, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, обучение на месте установки не менее 2-х сотрудников Заказчика, неисключительное право использования ПО, постановка комплекса методик по литографическим и петрографическим исследований керна, эксплуатационная, техническая и методическая документация на русском языке, аттестация товара, запасные части и расходные материалы на двухлетний период, гарантия на эксплуатацию оборудования, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей. 3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Поставщик имеет право: 4.1.1. Привлекать к исполнению Договора третьих лиц (транспортные организации, и др.); 4.2. Поставщик обязан: 4.2.1. Произвести Поставку Оборудования на условиях настоящего Договора; 4.2.2. За 5 рабочих дней направить Заказчику уведомление об отгрузке Оборудования; 4.2.3. Обеспечить соответствие Поставки Оборудования действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, объему и качеству, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре; 4.2.4. Предоставить техническую, эксплуатационную, методическую документацию, необходимую для использования Оборудования на русском языке одновременно с передачей Оборудования; 4.2.5. Обеспечить монтаж, выполнение пусконаладочных работ, ввод поставленного Оборудования в эксплуатацию и обучение эксплуатации оборудования обслуживающего персонала Заказчика. Монтаж, пуско-наладка, ввод оборудования в эксплуатацию должны выполняться российскими сервис-инженерами, сертифицированными фирмой изготовителем Оборудования после получения от Заказчика уведомления о готовности проведения пуско-наладочных работ; 4.2.6. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору; 4.2.7. Направлять Заказчику подписанную товарную накладную и счет-фактуру. 4.2.8. В течение 1 месяца с момента получения от Заказчика уведомления о готовности рабочего места провести пуско-наладочные работы и инструктаж персонала на рабочем месте Заказчика. При этом установка, ввод оборудования в эксплуатацию должны выполняться российскими сервис-инженерами, сертифицированными фирмой изготовителем оборудования, с обязательным предоставлением соответствующих сертификатов. 4.2.9. После выполнения монтажа, пуско-наладочных работ, ввода полного комплекса Оборудования в эксплуатацию и инструктажа специалистов Заказчика подписать акт исполнения обязательств по Договору. 4.3. Заказчик имеет право: 4.3.1. Контролировать ход выполнения Поставщиком Поставки Оборудования по Договору без вмешательства в хозяйственную деятельность Поставщика; 4.3.2. В любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения условий по настоящему Договору; 4.4. Заказчик обязан: 4.4.1. Осуществить проверку при приемке Оборудования по количеству и качеству и подписать соответствующие документы (товарная накладная, счет-фактура); 4.4.2. Передать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию; 4.4.3. Направить Поставщику уведомление о сроках проведения пуско-наладочных работ; 4.4.4. Оплатить Поставку Оборудования в порядке и сроки, определенные настоящим Договором. 5. Порядок сдачи и приемки 5.1. Приемка Оборудования осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Договоре. Количество и комплектация Оборудования, передаваемого Заказчику должны точно соответствовать количеству и комплектации, указанным в товарораспорядительных документах (товарных накладных). 5.2. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком непосредственно в адрес, указанный в п. 1.4. Договора. 5.3. Датой поставки Оборудования является дата подписания Сторонами товарной накладной. 5.4. Риск случайной гибели, или повреждения Оборудования переходит на Заказчика с момента подписания Сторонами товарной накладной. 5.5. Приемка Оборудования на склад по количеству тарных мест и отсутствию нарушения целостности заводской упаковки осуществляется согласно товарной накладной. По факту поставки Оборудования на склад Покупатель подписывает товарную накладную, и отправляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае обнаружения повреждения упаковки или несоответствия количества тарных мест составляется Акт внешнего осмотра и делается отметка об этом в товарной накладной. 5.6. Окончательная приемка Оборудования по количеству, комплектности и качеству осуществляется в присутствии представителя Поставщика, прибывшего для проведения пуско-наладочных работ, инструктажа специалистов Заказчика. В случае если в ходе приемки Оборудования будут выявлены какие-либо недостатки, Стороны подписывают соответствующий Акт, в котором указываются выявленные недостатки и действия Сторон Договора, направленные на их устранение. 5.7. Досрочная поставка Оборудования возможна только по предварительному согласованию с Заказчиком. 5.8. Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента поставки Оборудования. Датой перехода права собственности на Оборудование считается дата подписания накладной представителями Заказчика и Поставщика. 5.9. Упаковка Оборудования должна обеспечить его сохранность при перевозке при надлежащем и обычном обращении с грузом. 5.10. Ущерб, причиненный неправильной, ненадлежащей упаковкой или маркировкой, относится на Поставщика. 5.11. Доставка Оборудования производится в невозвратной упаковке. 5.12. После проведения монтажа Оборудования и инструктажа представителей Заказчика, Стороны подписывают Акт исполнения обязательств по Договору. 6. Ответственность Сторон 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 6.2. Поставщик отвечает за соблюдение правил техники безопасности при монтаже Оборудования и несет риск повреждения или гибели Оборудования в ходе монтажа. 6.3. В случае просрочки поставки Оборудования Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату платежа от цены непоставленного оборудования за каждый день просрочки. Заказчик также вправе уменьшить сумму, подлежащую оплате Поставщику по Договору на сумму неустойки в случае просрочки Поставки Оборудования Поставщиком, уведомив об этом Поставщика. 6.4. За просрочку платежей, указанных в п.3.2. Заказчик уплачивает пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату платежа от суммы неуплаты за каждый день просрочки. 6.5. Уплата штрафных санкций (пеней), возмещение убытков по настоящему Договору производится одной Стороной по письменному требованию другой Стороны, либо по решению суда. Сторона вправе не истребовать штрафы (пени), возмещение убытков другой Стороной, и в этом случае штрафы (пени), убытки не начисляются. 6.6. В случае неисполнения Поставщиком обусловленного Договором обязательства по Поставке Оборудования либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что они не будут поставлены в установленный срок, Заказчик вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. 6.7. В случае обнаружения Заказчиком при приемке Оборудования недостатков, в том числе дефектов, Поставщик обязуется за свой счет произвести ремонт или замену Оборудования на идентичный требуемого качества в срок согласованный с Заказчиком. 6.8. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств. 6.9. Поставщик обязуется предоставить контактный телефон, по которому Заказчик может информировать квалифицированный персонал Поставщика или его представителя о недостатках в работе Оборудования: __________________________. 6.10. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях: - несоответствия поставки Оборудования требованиям настоящего Договора и технического задания; - поставки Оборудования ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены; - просрочки поставки Оборудования более чем на 20 дней. Заказчик, в случае принятия решения о расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно уведомляет Поставщика за 7 (семь) дней до момента расторжения настоящего Договора. 6.11.Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, война и т.п.), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, в 3 - дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Договору с указанием причин неисполнения. Стороны принимают письменное решение о расторжении Договора или его дальнейшем исполнении. 6.12. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.13. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если соглашение не достигнуто, разрешение противоречий производится в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет десять дней с момента получения, в течение которого заявителю должен быть направлен ответ. Претензионная переписка должна вестись заказной почтой и подписываться представителями сторон. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 7. Срок действия Договора 7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения. 7.2. Прекращение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора. 8. Порядок изменения и расторжения Договора 8.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде дополнительными соглашениями. 8.2. Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным п. 6.10. настоящего Договора, по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 8.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае непредставления данной информации или несвоевременного извещения, Поставщик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Поставщик обязан известить в течение 3 дней о своем правопреемнике. 9. Заключительные положения 9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 9.2. Отношения, не урегулированные данным Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: - Техническое задание (Приложение № 1); - Протокол ______________________ конкурсных заявок № _____ от «___» _________ 2012 г. (Приложение № 2). 10. Реквизиты Сторон
М.п. М.п. |
Похожие:
 | Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную... | | Конкурсная документация разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 года №264... |
| Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании следующих... | | Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... |
| Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... | | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в конкурсе, содержание и критерии оценки конкурсных заявок,... |
| Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, инвестиционной декларацией... | | Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку |
 | Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров,... | | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в открытом конкурсе выбор организации для выполнения... |