Скачать 385.67 Kb.
|
ПРОЕКТ ДОГОВОРА г. Ростов-на-Дону. «__» _______2015г. _______________________________ именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» в лице _____________, действующей на основании ___________, с одной стороны, и АО «Ростовводоканал», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Харитоновой Елены Михайловны, действующей на основании доверенности №107 от 12.05.2015г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1.В соответствии с настоящим Договором ПОДРЯДЧИК в лице _______________ обязуется выполнить строительно-монтажные работы по прокладке телефонных кабелей по улице М. Горького 295 от помещения серверной на 2-м этаже 4-х этажного здания (АБВК) до объектов с переключением кабелей, согласно техническому заданию и схемы, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить результаты работ ПОДРЯДЧИКА. 1.2. Полный объём работ по настоящему Договору должен выполнен ПОДРЯДЧИКОМ в следующие сроки: - В течение ____ календарных месяцев со дня получения предоплаты. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. ПОДРЯДЧИК обязуется: 2.1.1. Осуществить строительно-монтажные работы в соответствии с согласованной схемой организацией связи и технического задания, в сроки, установленные в п.1.2. настоящего Договора. 2.1.2.Обеспечить: -качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями; -своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации; - В ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», охране окружающей среды. 2.1.3.Гарантировать качество используемого материала. 2.1.4.ПОДРЯДЧИК вправе привлекать сторонние организации для выполнения работ по настоящему Договору. 2.1.5.Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. 2.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 2.2.1.Осуществить приёмку результатов строительно-монтажных и пусконаладочных работ, подписать соответствующие документы (Акты сдачи-приёмки работ, накладные и т.д.) в установленные сроки. 2.2.2.Оплатить работы ПОДРЯДЧИКУ на условиях и сроках, предусмотренных настоящим Договором. 2.2.3.ЗАКАЗЧИК вправе в любое время проверять ход и качество работ, соблюдение сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 3.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет________________________рублей в т.ч. НДС____________________________ 3.2.Оплата по настоящему договору осуществляется в два этапа: -1-й этап -ЗАКАЗЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ предоплату на приобретение материалов и подготовительные работы, что составляет __________________________ в том числе НДС, в течение 10 банковских дней с даты подписания настоящего Договора; 2-й этап- окончательный расчёт руб. в том числе НДС, в течение 10 банковских дней с момента подписная Акта приёмки-сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3.3. Цены договора являются фиксированными. 4.СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ. 4.1. ПОДРЯДЧИК передаёт ЗАКАЗЧИКУ за ___(____) дней до начала приёмки выполненых работ Акт приёмки-сдачи выполненых работ, акты формы КС-2, КС-3. 4.2.Приёмка объекта в целом осуществляется Приёмочной комиссией. Состав комиссии утверждается ЗАКАЗЧИКОМ. Результаты работы Приёмочной комиссии оформляются Актами в установленном ЗАКАЗЧИКОМ порядке. 4.3.В случае, если ЗАКАЗЧИКОМ при приёмке работ будут обнаружены недостатки, ПОДРЯДЧИК обязан без увеличения цены Договора в согласованный срок с ЗАКАЗЧИКОМ и устранить выявленные недостатки. При отказе ПОДРЯДЧИКА от выполнения этой обязанности, ЗАКАЗЧИК вправе для исправления некачественно выполненых работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счёт ПОДРЯДЧИКА. 5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ. 5.1.Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ устанавливается на ________________(________) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 5.2.Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине ПОДРЯДЧИКА, то ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счёт и в согласованные сроки с ЗАКАЗЧИКОМ, либо возместить ЗАКАЗЧИКУ затраты на их устранение. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) рабочих дней. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 6.1.ПОДРЯДЧИК при нарушении сроков выполнения работ, выплачивается ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного окончания работ. 6.2.ЗАКАЗЧИК, в случае нарушения сроков оплаты, несёт ответственность в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки оплаты. 6.3.Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня направления претензии. 6.4.Уплаченные ПОДРЯДЧИКОМ пени не освобождают его от обязанности компенсации в полном объёме убытков, причинённых ЗАКАЗЧИКУ нарушением договорных обязательств. 6.5.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 7.1.Стороны освождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по данному Договору, если они явились следствием обстоятельств неприодолимой силы, а именно: военные действия, стихийные бедствия, землетрясения. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали такие обстоятельства. 8.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 8.1.Во всём, что не предусмотрено Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ. 8.2.Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения Договора, разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области в установленном порядке. 8.3.Досрочное расторжение настоящего Договора возможно только при обоюдном согласии обеих Сторон, с оформлением дополнительного соглашения о расторжении. 8.5.Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 9.ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ. 9.1. Техническое задание приложение №1, Спецификация приложение №2, Схема существующих сетей приложение №3. . 10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
действующая на основании Доверенности № 107 от 12.05.2015г. Приложение №1 к договору № ___ от «___»_________2015г. Техническое задание Для частичного переноса аналогового кросса из здания Бизнес Центра «Ростовский» в помещение на 2-м этаже 4-х этажного здания на территории АО «Ростовводоканал» необходимо выполнить следующие работы:
действующая на основании Доверенности № 107 от 12.05.2015г. Приложение №2 к договору № ___ от «___»_________2015г. Спецификация №___ к договору № ___ от «___»_________2015г.
действующая на основании Доверенности № 107 от 12.05.2015г. Приложение №3 к договору № ___ от «___»_________2015г.
действующая на основании Доверенности № 107 от 12.05.2015г. |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |