Общество с ограниченной ответственностью «Кировский завод Газовые технологии»

Скачать 0.91 Mb.

Название	Общество с ограниченной ответственностью «Кировский завод Газовые технологии»
страница	4/7
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 2 3 4 5 6 7

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
При наступлении указанных в п. 10.1 обстоятельств, Сторона по Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (Десять) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях.
Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (Десять) календарных дней, известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, представляет другой Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти РФ, органом местного самоуправления или соответствующей организацией.

Порядок изменения и расторжения Договора, порядок рассмотрения споров
1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами (уполномоченными лицами Сторон).
2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:

просрочки выполнения Подрядчиком любого вида Работ, предусмотренного Договором, более чем на 20 (Двадцать) календарных дней;
задержки Подрядчиком начала выполнения Работ согласно Графику производства работ (Приложение № 3 к Договору) более чем на 20 (Двадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
неоднократного несоблюдения Подрядчиком и привлеченными им к выполнению Работ Субподрядчиками требований законодательства РФ, Проектной/Рабочей и Нормативно-технической документации к качеству Работ, Материалов и Оборудования, требований к последовательности выполнения операций, что приводит к значительному снижению качества выполняемых Работ;
в случае, если устранение Дефектов/Недостатков выполненных Работ влечет задержку сроков окончания Работ более чем на 20 (Двадцать) календарных дней;
прекращения действия Свидетельства саморегулируемой организации о допуске Подрядчика или привлеченных им Субподрядчиков к соответствующим видам работ;
неисполнения выданных Заказчиком требований без обоснования причин;
в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

Заказчик направляет соответствующее письменное Уведомление Подрядчику об отказе от Договора не менее, чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику полученные в рамках Договора денежные средства за Работы, которые были оплачены, но не приняты Заказчиком, а также уплатить пени, в установленном настоящим Договором размере, и возместить все убытки Заказчика, имеющие документальное подтверждение, связанные с односторонним отказом от исполнения Договора по причинам, перечисленным в настоящем пункте Договора. Убытки Подрядчика, возникшие при отказе Заказчика от исполнения Договора по основаниям, указанным настоящим пунктом, возмещению не подлежат.

11.3. В случае расторжения (одностороннего отказа ) настоящего Договора по любому основанию, Подрядчик обязан до расторжения Договора предъявить Заказчику выполненные Работы согласно положениям настоящего Договора в порядке, предусмотренном Разделом 4 настоящего Договора, передать Заказчику результаты выполненных Работ, подписанную и оформленную в соответствии с требованиями Заказчика и требованиями Нормативно-технической документацией Исполнительную документацию на объем выполненных Работ, а также Проектную/Рабочую и иную документацию, созданную/полученную в рамках исполнения настоящего Договора.

Заказчик принимает выполненные Подрядчиком Работы (при условии, что они в полной мере соответствуют условиям настоящего Договора, требованиям Проектной, Рабочей и Нормативно-технической документации, требованиям Заказчика). Стороны производят сверку расчетов. В результате совершения вышеуказанных действий должны быть установлены:

полученная Подрядчиком сумма денежных средств по Договору и объем фактически выполненных Работ;
суммы убытков, ущерба Заказчика;
сумма, подлежащая доплате Заказчиком или возврату/оплате Подрядчиком Заказчику.

В течение 20 (Двадцать) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сверки расчетов Стороны производят взаиморасчет.

11.4. Заказчик вправе в любое время до выполнения Подрядчиком всего объема Работ по Договору, отказаться от Договора. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 10 (Десять) календарных дней с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления. Порядок сдачи-приемки и оплаты Работ, выполненных Подрядчиком на момент отказа Заказчика от Договора, определен п. 11.3. Договора.

11.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, решаться путем переговоров с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной, в адрес которой претензия была направлена.

11.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Порядок проведения Комплексных испытаний.

12.1. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика принимать участие (выполнять определяемые Заказчиком действия) в проведении комплексных испытаний инженерных сетей, осуществляемых в отношении Объекта.

12.2. Если в период выполнения комплексных испытаний инженерных сетей выявятся недостатки выполненных Подрядчиком в рамках Договора Работ, Подрядчик обязуется за свой счет устранить все Дефекты/Недостатки в срок, определенный ст. 4. Договора.

Прочие условия
1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по нему обязательств.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3. Все уведомления и сообщения, которые должны быть сделаны в рамках или в связи с настоящим Договором, должны совершаться в письменной форме и вручаться по адресам Сторон, указанным в ст. 15 настоящего Договора. Уведомления, документы, которые в соответствии с условиями настоящего Договора могут быть отправлены по электронной почте, направляются Сторонами с использованием их адресов электронной почты, указанных в ст. 15 Договора
4. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Разделе 15 Договора, не позднее 5 (Пять) календарных дней с момента таких изменений. В случае неисполнения указанного обязательства, Сторона, в отношении которой изменения произошли, и не уведомившая другую Сторону об этом в указанный срок, не вправе ссылаться на эти изменения при возникновении каких-либо споров между Сторонами.

Датой уведомления или сообщения признаётся дата вручения Стороне соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Стороне заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Стороны по указанному в Договоре почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой). Если по условиям Договора отправка того или иного документа, уведомления возможна по электронной почте с последующей отправкой оригинала, уведомление считается полученным другой Стороной в момент получения Стороной-отправителем уведомления о доставке электронного письма.

В случае обнаружения в процессе выполнения Работ на Строительной площадке предметов, представляющих художественную, историческую и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все мероприятия и действия в соответствии с законодательством РФ.
Выполнение Работ по настоящему Договору осуществляется с соблюдением требований Федерального закона РФ «О коммерческой тайне» (№ 98-ФЗ от 29.07.2004) и иных нормативных актов РФ в данной области.

Передача информации, содержащей коммерческую тайну, или иной конфиденциальной информации осуществляется на основании заключенного между Сторонами соглашения о конфиденциальности. Подрядчик обязуется заключить с привлекаемыми им к выполнению Работ по Договору Субподрядчиками соответствующие соглашения о конфиденциальности.

Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Приложения

Приложение № 1- Техническое задание Строительство АГНКС.

Приложение № 2- Сводный сметный расчет.

Приложение № 2.1.- 2. Локальная смета

Приложение № 3- График производства работ.

Приложение № 4- Отчет о выполнении работ (Форма).

Приложение № 5- Акт о передаче площадки под строительство/реконструкцию (Форма).

Приложение № 6- Акт о выявленных Дефектах/Недостатках (Форма)

Приложение № 7- Предписание (Форма).

Приложение № 8- Акт об устранении нарушений (Форма).

Приложение № 9- Заключение о готовности строительно-монтажной организации (Форма).

Приложение № 10- Методические указания ООО «Газпром Газомоторное топливо» от 16.02.2015 г. «О порядке формирования сметной и инвестиционной стоимости объектов строительства».

Приложение № 11 – График авансирования и поставки материалов

Приложение № 12- Договор поручительства (форма)

Адреса и реквизиты Сторон:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Кировский завод Газовые технологии»

Адрес местонахождения: Российская Федерация,

198097, город Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47

ИНН 780 563 294 3 КПП 780 501 001

ОКПО 310 484 43

р/с № 40702810300000006163

ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург

к/с 30101810800000000861

БИК 044030861

ОГРН 113 784 738 338 7

т. (812) 401-46-78; ф. (812) 320-38-12

info.kzgt@kzgroup.ru

Генеральный директор
___________________

М. П.

Директор
___________________Коробейников В.Н.

М. П.

Приложение № 1

к Договору № _______________

от «___» _________2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту

г. Санкт - Петербург, АГНКС-2 (код: 78-002)

(наименование объекта строительства и код)

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА.

г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, участок 352, (южнее д. 47 лит. О).

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Договор №________________ от «___» __________ 2016 г.
3. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА.

Новое строительство.
4. СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА И ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ. Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (далее АГНКС) предназначена для подготовки, компримирования природного газа до качества моторного топлива и отпуска его потребителям через газозаправочные колонки.

На АГНКС осуществляются следующие технологические операции:

- измерение и регистрация потребляемого объема газа;

- очистка газа от капельной влаги и механических примесей;

- компримирование газа до заданного значения давления;

- охлаждение;

заполнение и хранение газа аккумуляторами;

— подача газа потребителям через газозаправочные колонки;

Режим работы, проектируемой АГНКС - круглосуточный, круглогодичный.

Количество смен в сутки - 3 смены. Продолжительность смены 8 часов.

Классификация АГНКС по способу размещения оборудования - блочно-комплектная.

4.1 ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМИ РЕШЕНИЯМИ.

4.1.1 Выполнить в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, выданной Заказчиком с отметкой «В производство работ».

4.1.2 Предусмотреть применение конструкций и блоков повышенной заводской готовности.

4.1.3 Во внешнем оформлении руководствоваться требованиями Книги фирменного стиля розничной сети АГНКС ООО «Газпром газомоторное топливо».
4.2 ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕЖИМУ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА.

Выполнить в соответствии с Проектной, Рабочей, а также Нормативно-технической документацией.
4.3 ТРЕБОВАНИЯ ПО АССИМИЛЯЦИИ ПРОИЗВОДСТВА.

Не требуется.
4.4 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

В соответствии с требованиями Проектной, Рабочей и Нормативно-технической документацией и законодательством РФ.
4.5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

В соответствии с требованиями Проектной, Рабочей и Нормативно-технической документацией и законодательством РФ.
4.6 СУБПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Определяются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.
5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ и РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
Проектная документация:

5.1 ГМТ-2085.07.2015-АГНКС-78-002-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка.

5.2 ГМТ-2085.07.2015-АГНКС-78-002-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации

земельного участка.

5.3 ГМТ-2085.07.2015-АГНКС-78-002-АР Раздел 3. Архитектурные решения.

5.4.1 ГМТ-2085.07.2015-АГНКС-78-002-КР1 Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. Часть 1. Фундаменты.

5.4.2 ГМТ-2085.07.2015-АГНКС-78-002-КР2 Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. Часть 2. Конструкции металлические.

5.5 ГМТ-2085.07.2015-АГНКС-78-002- ИОС1 Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения.

5.5.1 ГМТ-2085.07.2015-АГНКС-78-002-ИОС2.1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 1. Внутренние сети.

1 2 3 4 5 6 7

	Статья термины и определения во избежание неоднозначного толкования... Общество с ограниченной ответственностью «Кировский завод Газовые технологии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора...		Документация Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ на объектах ООО «Кировский завод...
	Общество с ограниченной ответственностью «Завод алюминиевого профиля «Реалит» Общество с ограниченной ответственностью «Завод алюминиевого профиля «Реалит», в лице исполнительного директора Зорина Михаила Николаевича,...		О ткрытое акционерное общество «кировский завод» основан в 1745 году.... Оао «Кировский завод» имеет лицензии Госстроя РФ на проектирование и выполняет проекты
	«11» декабря 2013г. Проектная декларация изменения от 10. 02. 2014г.... Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Бизнес-Технологии»		Статья Общие положения. Общество с ограниченной ответственностью «промтехника» Общество с ограниченной ответственностью «промтехника», в дальнейшем именуемое «Общество» учреждается в соответствии с Гражданским...
	Устав общества с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка", именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным Законом...		Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные Информационные...
	Общество с ограниченной ответственностью «рн-туапсинский нефтеперерабатывающий завод»		Устав общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» Москва 2015 г. Общие положения Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», далее именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом рф,...

Общество с ограниченной ответственностью «Кировский завод Газовые технологии»

Похожие: