Раздел 3. Техническое задание
1. Технические условия Заказчика (УКАЗАТЬ ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА)
1.1. Фундаменты – ж/б блоки
1.2. Перекрытия - ж/бетонные
1.3. Перегородки – кирпичные
1.4.Этажность – 9
1.5. Инженерное обеспечение, в т. ч. отопление центральное, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение и др. - обеспечено.
2. Наличие проектно-сметной документации (проекта, чертежей и др.)
нет
3.Требования, установленные Заказчиком к выполнению работ
Требования, установленные Заказчиком к выполнению работ
|
|
Место выполнения работ
|
г.Великий Новгород , ул.Саши Устинова д.1
|
|
Требования к качеству товара, работы, услуги
|
При выполнении работ использовать только сертифицированные материалы с предоставлением сертификатов качества. Все используемые материалы должны быть упакованы в заводскую упаковку с указанием наименования, сроков изготовления, условий применения, ГОСТ или ТУ. Не допускается использование материалов получивших повреждения в результате транспортировки или погрузке/разгрузке.
Гарантийный срок не менее 2 лет с момента подписания акта выполненных работ
|
|
Требования к техническим характеристикам товара, работы, услуги
|
С соблюдением требований техники безопасности при проведении работ, все материалу пригодные к повторному использованию Подрядчик складирует на временных площадках. Все работы выполняются силами и средствами Подрядчика (из его материалов, оборудования и его инструментами) в соответствии со СНиПами (в том числе СНиП 41-01-2003, СНиП 21-01-97), ГОСТами и настоящим техническим заданием, с соблюдением норм и требований электрической и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, письменными указаниями Заказчика.
|
|
Количественные характеристики товара, работы, услуги
|
Согласно дефектной ведомости
|
|
Требования к безопасности товара, работы, услуги
|
С соблюдением требований техники безопасности при проведении работ. Инструктаж, разъяснительные работы и меры по соблюдению норм и требований по технике безопасности и пожаробезопасности производятся ежедневно в начале рабочего дня ответственным лицом со стороны Подрядчика. Все работы выполняются силами и средствами Подрядчика (из его материалов, оборудования и его инструментами) в соответствии со СНиПами (в том числе СНиП 41-01-2003, СНиП 21-01-97), ГОСТами и настоящим техническим заданием, с соблюдением норм и требований электрической и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, письменными указаниями Заказчика.
|
|
Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара
|
|
|
Требования к размерам товара
|
|
|
Требования к упаковке товара
|
|
|
Требования к отгрузке товара
|
|
|
Иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика
|
Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме и в установленный заказчиком срок.
Цвет материалов дополнительно согласовываются с Заказчиком.
После работ выполнить погрузку и вывоз мусора.
|
|
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Система приточно-вытяжной вентиляции в подвальных помещениях ФГУП ОКТБ "ОМЕГА" длительной период находилась без эксплуатации, в настоящее время находится в нерабочем состоянии. Воздуховоды покрыты коррозией, некоторые звенья сети разорваны, воздуховоды деформированы. Вентиляционное оборудование деформировано, отсутствуют двигатели, крыльчатки сломаны. Калориферный блок забит технической грязью в процессе эксплуатации, калориферные трубки покрыты коррозией. Срок эксплуатации старой системы вентиляции более 30 лет. Для восстановления системы вентиляции в подвальных помещениях требуется проведение ремонтных работ.
Позиция
|
Наименование конструктивных элементов
|
Единица измерения
|
Количество
|
Техническое состояние и методы реставрации
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
ТЕР20-01-002-10
|
100 м2
|
0,98
|
Разборка воздуховодов из листовой оцинкованной стали периметром от 1100 до 1600 мм
|
|
|
0,98
|
|
|
ТЕР20-01-002-05
|
100 м2
|
0,84
|
Разборка воздуховодов из листовой оцинкованной стали диаметром до 355 мм
|
|
|
0,84
|
|
|
ТЕР09-04-011-01
|
1 т
|
0,28
|
Разборка металлоконструкций
|
|
|
0,275
|
|
|
ТЕР20-04-002-02
|
1шт
|
2
|
Разборка водяных калориферов
|
|
|
2
|
|
|
ТЕР20-03-004-01
|
1 агрегат
|
2
|
Разборка агрегатов вентиляционных
|
|
|
2
|
|
|
ТЕР46-03-010-03
|
100 отверстий
|
0,08
|
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
|
|
|
0,08
|
|
|
ТЕР20-03-001-02
|
1 вентилятор
|
4
|
Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т
|
|
|
4
|
|
|
ТЕРм08-03-482-14
|
1 шт.
|
4
|
Подготовка электрической машины переменного тока к испытанию, присоединение к электрической сети, масса до 0,25 т
|
|
|
4
|
|
|
ТЕР20-02-004-01
|
1 клапан
|
2
|
Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
|
|
|
2
|
|
|
ТЕР20-02-018-01
|
1 м2
|
1,8
|
Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
|
|
|
1,8
|
|
|
ТЕР20-02-020-04
|
10шт
|
1,6
|
Установка виброизолятора номер 41
|
|
|
1,6
|
|
|
ТЕР20-02-019-01
|
100 кг изделия
|
0,76
|
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
|
|
|
0,76
|
|
|
ТЕР20-05-001-01
|
1 м2
|
1,6
|
Установка фильтров ячейковых
|
|
|
1,6
|
|
|
ТЕР20-02-015-03
|
1 шт.
|
4
|
Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 600х300 мм
|
|
|
4
|
|
|
ТЕР20-02-006-03
|
1 шт.
|
2
|
Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 560 мм
|
|
|
2
|
|
|
ТЕР20-01-002-09
|
100 м2
|
0,93
|
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали периметром 800 мм,1000мм
|
|
|
0,93
|
|
|
ТЕР20-01-002-05
|
100 м2
|
0,12
|
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали, диаметром до 355 мм
|
|
|
0,119
|
|
|
ТЕР22-03-002-01
|
10шт
|
0,8
|
Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|
|
|
0,8
|
|
|
ТЕР20-02-009-03
|
1 зонт
|
4
|
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм
|
|
|
4
|
|
|
ТЕР16-02-007-10 7
|
1шт
|
4
|
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 280 мм
|
|
|
4
|
|
|
ТЕР20-02-003-02
|
1 решетка
|
4
|
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм К=2
|
|
|
4
|
|
|
ТЕР46-03-007-02
|
1 м3
|
0,56
|
Пробивка отверстий
|
|
|
0,56
|
|
|
ТЕРм08-02-472-01
|
100 м
|
0
|
Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм
|
|
|
0
|
|
|
ТЕРм08-03-573-04
|
1 шт.
|
1
|
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
|
|
|
1
|
|
|
ТЕРм12-10-001-04
|
100 шт.
|
0,04
|
Закладное устройство для установки поверхностных приборов (датчиков)- прижим
|
|
|
0,04
|
|
|
ТЕРм08-02-403-03
|
100 м
|
1,68
|
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
|
|
|
1,68
|
|
|
ТЕРм08-02-472-01
|
100 м
|
0,12
|
Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм
|
|
|
0,12
|
|
|
ТЕР20-04-002-02
|
1шт
|
2
|
Установка калориферов массой до 0,2 т
|
|
|
2
|
После окончания работ предусмотреть погрузку и вывоз мусора.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Великий Новгород ______________________2012 г.
ФГУП «Особое конструкторско-технологическое бюро «Омега» в лице директора Гребенщикова Виктора Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны и _________________________________ в лице __________________________________________, действующего на основании _________, именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК с другой стороны, заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. В соответствии с договором Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту приточно-вытяжной вентиляции в подвальных помещениях ФГУП ОКТБ «ОМЕГА» по адресу г. Великий Новгород, ул. Саши Устинова д.1. (далее – Объект) в установленный договором срок и передать их Заказчику, а Заказчик - принять и оплатить работы.
Объем и стоимость работ определяется договором, сметой (Приложение № 1), предоставляемой Подрядчиком до подписания договора, и согласовываемой (утверждаемой) Заказчиком, являющейся неотъемлемой частью договора.
Основанием для заключения договора являются результаты запроса ценовых предложений (протокол рассмотрения и оценки ценовых предложений от «___»___________2012 № _________________).
2. Срок выполнения работ
2.1. Срок выполнения работ:
начало выполнения работ: с момента заключения договора,
окончание выполнения работ – в течение двух месяцев с момента заключения договора
3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам
3.1. Работы должны быть выполнены в объеме требуемом Заказчиком, с соблюдением требований техники безопасности при проведении работ.
3.2. Инструктаж, разъяснительные работы и меры по соблюдению норм и требований по технике безопасности и пожаробезопасности производятся ежедневно в начале рабочего дня ответственным лицом со стороны Подрядчика.
4. Порядок приемки выполняемых работ
4.1. После окончания выполнения работ, включая устранение Подрядчиком выявленных недостатков и дефектов в работах, стороны подписывают акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствие их объема и качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и договором или предоставляют мотивированный отказ от подписания акта с указанием выявленных недостатков.
Моментом окончания выполнения работ является дата подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 обеими сторонами. Обязанность составления акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 возлагается на Подрядчика.
Приемка производится комиссией, в состав которой будут включены представители Заказчика ответственные за эксплуатацию Объекта.
4.2. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан письменно сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
5. Обязательства сторон
5.1. Обязательства Подрядчика
5.1.1. Выполнить работы по Объекту в полном объеме и в сроки, предусмотренные договором.
5.1.2. После полного выполнения своих обязательств по договору составить и передать Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактуру.
5.1.3. Согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций (при их наличии).
5.1.4. Укомплектовать Объект необходимыми общестроительными материалами, конструкциями, изделиями, оборудованием под принятый объем работ в сроки, исходя из потребности выполнения работ.
5.1.5. Обеспечить чистоту на Объекте и прилегающих территориях с соблюдением природоохранных мероприятий.
5.1.6. Обеспечить охрану Объекта, приобъектных сооружений, механизмов, материальных ценностей, оборудования и другого имущества до подписания акта выполненных работ.
5.1.7. Обеспечить незамедлительное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ, при приемке работ или в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.
5.1.8. Выполнять гарантийные и иные обязательства в срок и в объеме, указанные в законодательстве РФ и договоре. Некачественно выполненные работы переделать за свой счет и собственными силами, в наименее возможный срок.
5.1.9. Вывезти с территории Заказчика строительные машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и иное имущество Подрядчика, а также строительный мусор.
5.1.10. Выполнить работы в соответствии с законодательством РФ в том числе Градостроительным кодексом РФ, условиями договора, требованиями СНиП, утвержденной сметой, дефектной ведомостью .
5.1.11. Возместить Заказчику и (или) третьим лицам убытки (иные расходы), связанные с ненадлежащим выполнением работ, в том числе несоответствии работ нормам безопасности и СНиП, в том числе в объеме санкций, предъявленных Заказчику уполномоченными надзорными органами или объеме доказанных убытков (иных расходов), в том числе предъявленных третьими лицами.
5.1.12. Обеспечить безопасное ведение работ, соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии и дисциплины труда.
5.2. Обязательства Заказчика
5.2.1. По требованию Подрядчика передать ему документы по Объекту, необходимые для надлежащего выполнения работ по договору.
5.2.2. Назначить ответственное лицо для контроля (технадзора) за выполнением работ по Объекту.
5.2.3. Обеспечить приемку выполненных работ, для чего определяется следующий порядок: Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, которые Заказчик рассматривает в течение 5-ти календарных дней, после чего обязан подписать акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, либо письменно сообщить о причинах отклонения.
5.2.4. В случае полного выполнения Подрядчиком обязательств по договору принять от Подрядчика законченный Объект и подписать акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
5.2.5. Оплатить работы в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
6. Цена договора и порядок оплаты работ
6.1. Цена договора составляет: _________________________________ рублей.
Оплата осуществляется безналичным расчетом денежными средствами в российских рублях.
В цену договора включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по договору, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.2. Порядок оплаты работ:
Расчет по договору производится Заказчиком не позднее десяти банковских дней после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, включая устранение выявленных недостатков, на основании счета, выставленного Подрядчиком. По согласованию сторон допускается полная или частичная предоплата.
7. Гарантии качества по сданным работам
7.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения работ и качество используемых материалов, незамедлительное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ, при приемке работ, в период гарантийного срока, а также выявленных надзорными органами. Гарантийный срок устанавливается ___________________________ с момента подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Гарантии предоставляются на все применяемые материалы и выполненные работы.
7.2. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и (или) дефектов, Заказчик составляет односторонний акт (иной документ) на основе заключения экспертизы, проведенной специалистом (специалистами) Заказчика или сторонними организациями (по выбору Заказчика) с возмещением затрат за счет Подрядчика. В случае подтверждения недостатков и (или) дефектов работ Заказчик имеет право устранить недостатки и (или) дефекты своими силами или с привлечением третьих лиц (по выбору Заказчика) с возмещением Подрядчиком понесенных расходов по устранению недостатков (дефектов) своими силами или третьими лицами.
7.3. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков или о повторном выполнении работы не освобождает Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы.
7.4. Подрядчик гарантирует, что качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, документации, стандартам, СНиП, ГОСТ, техническим условиям и иметь сертификаты, техпаспорта, удостоверяющие их качество. Замена некачественных материалов, изделий производится за счет Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с законодательством РФ и условиями договора. Размер неустойки определяется законодательством РФ
8.2. При невыполнении обязательств по договору, кроме уплаты неустойки виновная сторона возмещает другой стороне все понесенные убытки.
8.3. В случае просрочки выполнения (невыполнения, ненадлежащего выполнения) Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, исходя из общей цены договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в день. При этом Заказчик при расчетах с Подрядчиком вправе произвести оплату работ по договору за вычетом неустойки.
8.4. Работы, не отвечающие условиям, предъявляемым законодательством РФ, актами уполномоченных органов власти и договором к качеству, в том числе в связи с ненадлежащим качеством применяемых материалов, считаются не выполненными.
8.5. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения взятых на себя обязательств по договору в полном объеме.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
9.2. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, решение споров и разногласий производится в Арбитражном суде Новгородской области.
10. Прочие условия
10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.2. Любые изменения и дополнения к договору, исключительно в случаях предусмотренных законодательством, имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
10.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.4. Об изменении почтовых, банковских, отгрузочных или других данных и реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга.
10.5. Все, что не предусмотрено договором, регулируется законодательством РФ.
11. Срок действия договора
11.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами
12. Адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик:______________________________________________________________________________
Подрядчик:____________________________________________________________________________
_____________________ _______ _______________________ _______
|
