ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор №__________
г. Москва «____» ______ 20__г.
Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» (ГУП «Москоллектор»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Ротмистрова Я.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании _________, с другой стороны, в соответствии с решением Единой комиссии (протокол от «___» _______ 20___г. № _______), заключили настоящий Договор о нижеследующем.
Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю запасные части для автомобилей (далее – товар) согласно Спецификации поставки товара и техническим требованиям к товару (Приложение №1 являющееся неотъемлемой частью Договора), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товар в установленном настоящим Договором порядке.
1.2. Поставка товара осуществляется партиями в соответствии с заявками Покупателя.
1.3. Поставка товара осуществляется на склад Покупателя по адресу: г. Москва, ул. Поморская вл.17 (далее – «место поставки»).
2. Цена Договора. Порядок оплаты поставленного товара
Цена настоящего Договора с учетом снижения составляет _________(_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС в размере _________ (__________________) рублей ___ копеек.
Цены на поставляемый по настоящему Договору товар определяются Спецификацией поставки товара (Приложение №1) и включают в себя стоимость непосредственно товара, налоги, сборы, стоимость его маркировки, тары, погрузки и доставки.
Цены на поставляемый по настоящему Договору товар являются неизменными в течение всего срока действия Договора.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Покупатель оплачивает поставленный товар в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента поставки партии товара на основании подписанной Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 и выставленных Поставщиком счета и счета-фактуры.
Расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления Покупателем на расчетный счет Поставщика денежных средств платежным поручением согласно п.2.5 настоящего Договора.
Покупатель вправе удержать при расчетах за поставленный товар сумму неустойки, начисленную Поставщику в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.
Права и обязанности Сторон
Покупатель вправе:
3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
3.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
3.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
3.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями Договора, за исключением случаев поставки некачественного или неукомплектованного товара.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 2 Договора.
3.3.2. Запрашивать у Покупателя разъяснения и уточнения по вопросам поставки товара в рамках настоящего Договора.
3.4. Поставщик обязан:
3.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить качественный товар в соответствии с условиями Договора.
3.4.2. Представить по запросу Покупателя в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.4.3. Одновременно с товаром передать надлежащим образом оформленные документы, связанные с товаром и необходимые для его эксплуатации (сертификаты, инструкции, гарантийные талоны и др.).
3.4.4. Передать товар свободным от прав третьих лиц.
3.4.5. Подтвердить получение заявки от Покупателя телефонограммой или по факсимильной связи, или по электронной почте по телефонам и адресам, указанным в разделе 11 настоящего Договора.
3.4.6. Передать Покупателю надлежащим образом оформленные платежно-расчетные документы. Ответственность за надлежащее оформление платежно-расчетных документов несет Поставщик.
3.4.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и Договором.
Гарантии качества. Упаковка
4.1. Поставщик гарантирует качество товара, которое соответствует требованиям ГОСТ, подтверждается соответствующими сертификатами (иными документами).
4.2. Если в течение срока гарантии товар окажется дефектным или неисправным вследствие его некачественного исполнения или не будет соответствовать условиям Договора, Поставщик обязан за свой счет заменить товар на новый в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Покупателя.
4.3. Срок действия гарантии на поставленный товар соответствует гарантии производителя.
4.4. В случае замены некачественного товара или его частей, гарантийный срок исчисляется заново с момента замены товара (его частей).
4.5. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке и разгрузке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Тара и упаковка возврату не подлежат.
Сроки, порядок поставки и приема-передачи товара
5.1. Поставку товара Поставщик осуществляет партиями по заявкам Покупателя. Заявка направляется Поставщику уполномоченным лицом Покупателя в письменном виде по факсимильной связи или электронной почте по телефонам и адресам, указанным в разделе 11 Договора, и должна содержать сведения о наименовании, количестве товара. Срок поставки заказанного товара не должен превышать 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя.
5.2. За 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки Поставщик уведомляет Покупателя телефонограммой или по факсимильной связи или электронной почте по телефонам и адресам, указанным в разделе 11 Договора, о конкретном времени осуществления поставки заказанной партии товара.
5.3. Приемка товара осуществляется уполномоченным лицом Покупателя. По факту приемки Покупатель делает соответствующую отметку в товарной накладной (ф.ТОРГ-12).
5.4. Приемка товара осуществляется в соответствии с Инструкциями №П-6 (утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г.) и №П-7 (утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966г).
5.5. В случае некомплектной поставки или поставки товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора, уполномоченное лицо Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика по факсимильной связи или электронной почте по телефонам и адресам, указанным в разделе 11 Договора. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Покупателя Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные при приемке товара нарушения условий Договора.
5.6. Поставщик перед поставкой товара предоставляет Покупателю гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия на каждую единицу или партию поставляемого товара, подлежащую сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Условия транспортировки и хранения должны выполняться в соответствии с документацией производителя.
5.8. По факту поставки Поставщик предоставляет Покупателю товарную накладную (ф.ТОРГ-12), счет-фактуру и счет на каждую партию товара, в которых единицы измерения и цены приводятся в точном соответствии со Спецификацией поставки.
5.9. По соглашению Сторон объем поставки товара по номенклатурным позициям, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору, может быть изменен в пределах цены Договора.
Обеспечение исполнения договора
6.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Договора на сумму ___________________ рублей, в форме ______ (указывается форма, в которой предоставлено обеспечение исполнения Договора: безотзывная банковская гарантия, выданная банком (указываются ее реквизиты, сумма на которую она выдана, и срок действия), либо внесение денежных средств на счет Покупателя).
В случае обеспечения исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии, обеспечение исполнения Договора должно действовать в течение всего периода выполнения работ по Договору плюс 60 (шестьдесят) дней.
В случае обеспечения исполнения Договора в виде внесения денежных средств на счет Покупателя обеспечение исполнения Договора должно действовать в течение всего периода выполнения работ по Договору плюс 30 (тридцать) дней.
6.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, а также в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у банка – гаранта по предоставленной Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления соответствующих обстоятельств предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение настоящего Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Договором. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
6.3. Денежные средства, перечисленные Поставщиком в счет обеспечения исполнения Договора, подлежат возврату Поставщику Покупателем в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения установленного в п.6.1 настоящего Договора срока обеспечения исполнения Договора, за исключением случаев удержания Покупателем денежных средств из представленного обеспечения при неисполнении Поставщиком своих обязательств по Договору.
Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки поставки товара сверх сроков, установленных в п. 5.1 Договора, нарушения сроков допоставки или замены товара Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,1% от стоимости непоставленного (недопоставленного, незамененного) в срок товара за каждый день просрочки.
7.2. В случае задержки платежа за поставленный товар сверх сроков, установленных в настоящем Договоре, Поставщик вправе требовать уплаты Покупателем неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более 10% (десять) суммы задолженности.
7.3. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательства по настоящему Договору.
7.4. В случае задержки поставки товара на срок более 1 (одного) месяца, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или в части и требовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 20% (двадцать) процентов стоимости не поставленного в срок товара.
7.5. В случае предоставления ненадлежащим образом оформленных расчетно-платежных документов Поставщиком, Покупатель имеет право на задержку платежа за поставленный товар до момента предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленных документов. Срок для оплаты исчисляется с даты предоставления надлежащим образом оформленных расчетно-платежных документов.
7.6. Право собственности, а также риск случайной гибели либо повреждения товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной.
7.7. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности, удержание Покупателем денежных средств из обеспечения исполнения Договора, не освобождают Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору.
Форс-мажор
8.1. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажор, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по настоящему Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения настоящего Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
8.2. В случае не извещения Сторона лишается права ссылки на действие обстоятельств форс-мажор как основание освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.
Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения
9.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению обеих Сторон.
9.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
9.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором, с предупреждением о своем намерении другой Стороны за 10 (десять) календарных дней, если иной срок не предусмотрен настоящим Договором.
9.5. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае следующих существенных нарушений Договора, допущенных Поставщиком:
- однократной поставки товара ненадлежащего качества;
- неоднократного нарушения сроков поставки отдельных партий товара;
- однократной просрочки поставки партии товара на срок более 1 (одного) месяца.
Прочие положения
10.1. Поставщик не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Покупателя.
10.2. Все разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают в Арбитражном суде г. Москвы.
10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Адреса и реквизиты сторон
Поставщик
|
Покупатель
|
|
|
ГУП «Москоллектор»
|
|
|
|
Адрес: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 14-16, стр. 4
|
|
|
|
ОГРН 1027700385008
|
|
|
|
ИНН 7708000882
|
|
|
|
КПП 774850001
|
|
|
|
Корр. счет: 30101810400000000225
Р/с: 40602810938090102349
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225
|
|
|
|
тел./факс (499) 975-31-66
opifz@moscollector.ru
|
|
|
Генеральный директор
__________________ Ротмистров Я.Г.
М.П.
|
Приложение № 1
к договору № _________ от ___________2015г.
Спецификация поставки товара и технические требования к товару
№ п/п
|
Каталожный номер
|
Наименование товара
|
Цена за единицу (руб. с НДС)
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
№
|
Технические требования к товару
|
1
|
Товар должен быть новым, ранее не использованным произведен не ранее _______ года, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием.
|
2
|
Предоставление сертификатов соответствия на товар.
|
3
|
Наличие маркировки.
|
4
|
Поставка товара с гарантийным сроком использования; Срок гарантии определяется производителем.
|
5
|
Импортный товар должен быть сертифицирован, удовлетворять требованиям действующего законодательства РФ.
|
1. Цена Договора составляет ___________(______________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% ___________ (____________) рублей __ копеек.
2. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью вышеуказанного Договора. Во всем ином, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, Стороны будут руководствоваться Договором.
3. По согласованию с Покупателем возможна досрочная поставка, а также корректировка сроков поставки товара.
4. Место поставки: г. Москва, ул. Поморская вл.17
5. Срок завершения поставки товара по Договору в целом: 31 июля 2016г.
Поставщик
|
Покупатель
ГУП «Москоллектор»
Генеральный директор
________________ Ротмистров Я.Г.
М.П.
|
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Техническое задание с приложением.*
Протокол формирования начальной (максимальной) цены договора с приложением.*
*Размещены на сайте в виде отдельных файлов.
|
