Договор №
на выполнение комплекса работ по рекультивации шламовых амбаров,
прилегающих к ним земель и восстановлению обвалования кустовых площадок
г. Ханты-Мансийск «____»___________ 201_ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется в течение срока действия настоящего Договора выполнить работы по рекультивации шламовых амбаров и прилегающих земель кустов ___________________________, расположенных на Южной части Приобского месторождения в зоне деятельности ООО «Газпромнефть-Хантос» на 201_ год в соответствии с проектами рекультивации земель и Техническим заданием (Приложение № __).
1.2. Конкретный перечень работ, содержание и сроки выполнения работ согласуются Сторонами в Техническом задании.
1.3. Дополнительные объемы работ оплачиваются за дополнительную плату по подписанному с обеих сторон дополнительному соглашению к настоящему Договору.
1.4. Срок выполнения работ по настоящему договору: с «__» ________ 201_ по «__» _______ 201_ г. (Приложение № __). Любое изменение сроков выполнения Работ оформляется путем подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.
1.5. Подрядчик, до начала работ осуществляет отбор проб бурового шлама и производит анализ их на биотестирование в аккредитованной лаборатории с представлением результатов Заказчику.
1.6. Подрядчик осуществляет сдачу рекультивированных земель внутренней комиссии Заказчика и госорганам (подготовка документации, сопровождение, организация выездных комиссий), в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
2. Договорная цена
2.1. Договорная цена работ, подлежащая оплате Подрядчику подтверждается Протоколом о договорной цене (Приложение № 2) и ориентировочно составляет _______________ (_____________) рублей, в том числе НДС 18 % - __________________ (_____________) рублей.
Оплата производится за фактически рекультивированные площади по стоимости 1 га, указанной в техническом задании.
В договорную цену включены все расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему договору, в том числе по объектам, за исключением материалов, передаваемых Заказчиком.
Указанная стоимость работ Подрядчика не подлежит изменению в сторону увеличения в течение всего срока действия договора. В стоимость работ, выполняемых Подрядчиком согласно настоящему Договору, включены все расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему договору.
2.2. В случае изменения в течении срока действия настоящего Договора цен и тарифов на работы Подрядчика Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Договору. При этом, вновь установленные цены и тарифы не изменяют стоимость уже согласованных Сторонами работ и применяются при расчете стоимости объема работ, согласуемого Сторонами после внесения изменений.
3. Порядок расчётов
3.1. Оплата за фактически выполненные работы производится Заказчиком ежемесячно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение одного месяца, начиная с 1 числа месяца, следующего за отчетным, на основании оригинала счета-фактуры Подрядчика, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ, и Акта о приемке выполненных работ, подписанного обеими сторонами.
Основанием для оплаты работ по договору являются акт приемки-передачи рекультивированных участков, подписанный всеми членами постоянной комиссии по приемке рекультивированных земель (Приказ Департамента лесного хозяйства ХМАО-Югры № ___ от _____ г.) и приказ уполномоченного органа исполнительной власти (Департамент лесного хозяйства ХМАО-Югры) об утверждении акта приемки-передачи рекультивированных участков.
3.2. Работа считается принятой после подписания Акта приема-передачи выполненных работ Сторонами по настоящему договору.
3.3. По завершению работ Подрядчик обязуется предоставить Заказчику акт приемки-передачи выполненных работ, и оригинал счет-фактуры, подписанные сторонами, или факсимильные/сканированные копии указанных документов в течение 3-х рабочих дней после выполнения работ, но не позднее 1-го (первого) числа месяца, следующего за отчетным.
3.4. В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных документов оригиналы этих документов должны быть предоставлены в течение 3-х дней с момента предоставления копии. Заказчик подписывает предоставленные оригиналы Актов приемки-передачи выполненных работ в течение 3(трех) рабочих дней с момента их получения при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика по выполненным работам.
3.5. В случае наличия у Заказчика претензий к Актам приемки-передачи выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в течение срока, предусмотренного для рассмотрения указанных документов.
3.6. При направлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания акта приемки-передачи выполненных работ Стороны составляют Протокол по исправлению замечаний Заказчика с указанием сроков устранения выявленных недостатков.
3.7. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату работ по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
3.8. Ежемесячно Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.
3.9. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
3.10. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
3.11. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
3.12. Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.
3.13. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
3.14. При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
3.15. В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 долларов США за баррель на основании данных официального информационного источника «Platt's Crude Oil Marketwire», стороны согласовывают уменьшение стоимости работ (такое уменьшение может составлять до 30 %) и/или изменение иных условий настоящего Договора (формы и сроков оплаты выполненных работ, производственной программы выполнения работ, срока действия договора), подписывая соответствующее дополнительное соглашение.
3.16. Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст. 451 Гражданского Кодекса РФ в случае не получения Заказчиком акцепта Исполнителя по истечении 10-ти календарных дней с даты направления Заказчиком оферты (предложения заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости работ и/или изменения иных условий) Подрядчику. Убытки, подлежащие возмещению Подрядчику в связи с расторжением настоящего договора, возмещаются Заказчиком только после их документального подтверждения Подрядчиком. Сумма такого возмещения в любом случае не будет превышать 5 % от разницы между стоимостью, определенной за все работы по договору и частью стоимости, выплаченной либо подлежащей выплате за выполненные работы.
3.17. Датой оплаты работ является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика
4. Сдача-приемка выполненных работ
4.1. О готовности к приемке выполненных работ Подрядчик извещает Заказчика за 3 (три) дня до начала приемки.
4.2. Подрядчик, по окончании отчетного месяца, но не позднее последнего числа отчетного месяца, в котором выполнялись работы, передает Заказчику оформленный со своей стороны Акт приемки-передачи выполненных работ, подписанный уполномоченными представителями обеих сторон, оригинал счёта – фактуры, оформленный в соответствии с действующим законодательством с указанием фактического периода выполненных работ, отчет о расходе основных материалов в строительстве по форме М-29 (Приложение №__), утвержденные, в соответствующем порядке, планы производства работ.
4.3. Заказчик в течение 1 дня рассматривает представленный Подрядчиком Акт приемки-передачи выполненных работ и подписывает его, либо указывает в нем недостатки в выполненной работе и направляет Подрядчику мотивированный отказ от его подписания. Подрядчик обязан устранить указанные Заказчиком недостатки своими силами и за свой счет, в сроки согласованные с Заказчиком.
4.4. При задержке Заказчиком оформления документов по приемке выполненных работ и не предоставлении мотивированного отказа от приемки выполненных работ без уважительных причин по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента предоставленной документации, выполненные работы по настоящему Договору считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в порядке, предусмотренном в статье 3 настоящего Договора.
4.5. При сдаче рекультивированных земель постоянной комиссии по приемке рекультивированных земель готовится и подписывается Акт приема-передачи рекультивированных земель постоянной комиссией (форма Акта предоставляется Департаментом лесного хозяйства ХМАО-Югры и подготавливается Подрядчиком, согласно утвержденного регламента Департамента лесного хозяйства ХМАО-Югры, необходимые данные (площади, № договоров, кадастровые номера лесных участков) для акта приема – передачи предоставляет заказчик.), состоящей из представителей Департамента лесного хозяйства ХМАО-Югры, Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре, Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО-Югры, администрации муниципального образования района и Заказчика.
Подрядчик принимает участие в работе постоянной комиссии по приемке рекультивированных земель.
Форма Акта предоставляется Департаментом лесного хозяйства ХМАО-Югры и подготавливается Подрядчиком, согласно утвержденного регламента Департамента лесного хозяйства ХМАО-Югры. Необходимые данные, касающиеся землепользования (№ договоров, кадастровые номера лесных участков) для акта приема – передачи предоставляет Заказчик.
4.6. В случае если предъявляемый к сдаче участок не принимается комиссией Заказчика или постоянной комиссией по приемке рекультивированных земель по причине несоответствия качества работ по вине Подрядчика, условиям настоящего Договора или требованиям на приемку рекультивированных земель, Подрядчик, в установленный Заказчиком срок, за свой счет производит доработку участка, устраняет выявленные недостатки и повторно предъявляет участок к сдаче.
5. Обязанности Подрядчика
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять работы качественно, собственными силами и средствами в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором, проектами рекультивации земель и сдать результат работ Заказчику в объеме и в срок, определенный Договором.
5.1.1. В ходе выполнения работ обеспечить соблюдение своими работниками требований природоохранного, лесного и земельного законодательства, норм, правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
5.2. При возникновении аварии, пожара, иного непредвиденного события незамедлительно сообщить о происшедшем Заказчику. При необходимости обеспечить вызов пожарных подразделений, медсанчасти и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара, иного непредвиденного события, а также загрязнения окружающей среды.
5.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
5.3.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
5.3.2. иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности Результатов выполненных работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
5.4. Обеспечить доступ представителей Заказчика и предоставление всей необходимой документации при выполнении работ на его объекте, для осуществления контроля соблюдения Подрядчиком требований норм, правил охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности с правом приостановки выполнения работ в случаях создания аварийных ситуаций, угрозы здоровью работающих.
5.5. Передать Заказчику по окончании выполнения работ всю документацию и материалы, полученные от Заказчика для выполнения работ, но не использованные в процессе выполнения работ, а также составленную Подрядчиком в процессе выполнения работ.
5.6. Подрядчик обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками привлеченных организаций в течение всего срока выполнения работ.
5.7. Подрядчик оформляет разрешения, производит начисления и платежи за загрязнение окружающей природной среды при осуществлении следующих видов воздействия на окружающую природную среду: выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, а также любое подземное размещение загрязняющих веществ и размещение отходов. Обязан иметь разработанный проект нормативов образования и лимитов размещения отходов, лимиты на размещение отходов, заключить договора на размещение отходов производства и потребления с предприятиями имеющими лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.
5.8. При нарушении Подрядчиком действующего законодательства в области охраны окружающей среды, обнаруженного Заказчиком и подтвержденного двухсторонним актом, разрабатывает мероприятия, согласованные с Заказчиком. По устранению нарушения письменно извещает отдел охраны окружающей среды Заказчика об устранении выявленных нарушений в сроки указанные в мероприятиях.
5.9. Подрядчик выполняет комплекс мер по устранению нарушений действующего законодательства в области охраны окружающей среды, письменно извещает отдел охраны окружающей среды Заказчика об устранении выявленных нарушений, производит возмещение за свой счет причиненного прямого ущерба и оплату штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами, при нарушении Подрядчиком действующего законодательства в области охраны окружающей среды.
5.10. Подрядчик обязуется защищать, освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком настоящего Договора, а так же нарушением Подрядчиком действующего законодательства. В случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с выполнением Подрядчиком условий настоящего Договора, последний обязуется по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков, а так же выступать на стороне Заказчика в их разбирательствах. Если же Заказчик понесет какие-либо штрафы, расходы, затраты или иные убытки, связанные с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Договору, Подрядчик обязуется незамедлительно компенсировать их Заказчику на основании письменного требования последнего, либо Заказчик уменьшает очередной платеж по настоящему Договору на сумму понесенных им штрафов, расходов, затрат или иных убытков.
5.11. Привлечение Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору третьих лиц допускается только с предварительного письменного согласия со стороны Заказчика. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение третьими лицами условий настоящего договора, а также ответственность за любые убытки (расходы, пени, штрафы, возмещения и выплаты), причиненные участием таких третьих лиц в исполнении настоящего договора.
5.12. Заказчик предоставляет точку подключения к электрической сети, при этом Подрядчик обязан запросить у сетевой организации технические условия на технологическое присоединение электроустановок Подрядчика к сети, заключить договор с энергосбытовой организацией на поставку энергоресурсов, заключить договор на передачу электрической энергии с сетевой организацией, заключить договор об осуществлении технологического присоединения к электрической сети с сетевой организацией. Подключение к сети электрооборудования Подрядчика производится сетевой организацией по заявке установленной формы, после выполнения в полном объеме требований технических условий на технологическое присоединение.
5.13. Подрядчик обязуется выполнить выданные технические условия на технологическое присоединение (заключить договора, получить «Акт-допуск в эксплуатацию электроустановки» в Ростехнадзоре, оформить «Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности», подписать «Положение о взаимоотношениях оперативного персонала Подрядчика и Сетевой организации»), оформить в установленном порядке разрешительные документы с сетевой организацией, для подключения электрооборудования к сети (в том числе передвижных вагонов).
Ответственность за эксплуатацию и безопасное обслуживание электрооборудования оформляется «Актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности».
5.14. Подрядчик обязуется выполнять требования регламента «Осуществление ввоза и вывоза имущества и товарно-материальных ценностей на территории ООО «Газпромнефть-Хантос», утвержденного приказом Генерального директора ООО «Газпромнефть-Хантос» №113 от 2 августа 2007 года.
5.15. При передвижении транспортных средств по территории ООО «Газпромнефть-Хантос» Подрядчик обязуется соблюдать скоростной режим, установленный на территории месторождений подведомственных ООО «Газпромнефть-Хантос» (Приказ ООО «Газпромнефть-Хантос» от 21.11.2007 № 161-П с изменениями и дополнениями).
5.16. Подрядчик обязуется соблюдать требования ООО «Газпромнефть-Хантос» определенные в Соглашении в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты к настоящему Договору (Приложение №__) и нормативные документы Заказчика, перечень которых приведен в Приложении №__. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и их неоднократное нарушение Подрядчиком даёт право Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков. Неспособность Подрядчиком соблюдать данные требования может привести к недопущению Подрядчика к участию в конкурсах на новые объемы услуг на объектах Заказчика.
5.17. Подрядчик на каждый рекультивируемый участок составляет план проведения работ, утверждает его Заказчиком, а в случае, сдачи земель контролирующим природоохранным органам, согласовывает с контролирующими природоохранными органами по ХМАО-Югра.
5.18 Подрядчик обязуется по доверенности принять от Заказчика принадлежащие ему на праве собственности в переработку материалы, необходимые для выполнения работ, и подписать Акт приемки-передачи материальных ценностей на отпуск материалов на сторону для использования для целей, указанных в договоре (Приложение №__).
5.19 Учет песка производится посредством маркшейдерской съемки по каждому объекту строительства.
5.20 Подрядчик несет риск случайной гибели, полную имущественную ответственность за сохранность и качество хранения материалов, переданных Заказчиком Подрядчику по Акту приемки-передачи материальных ценностей.
5.21. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты ODO@hantos.gazprom-neft.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом договора.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
6. Обязанности Заказчика
6.1. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить, согласно подписанным сторонами Актам приемки-передачи выполненных работ, выполненные Подрядчиком работы в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 3 настоящего Договора.
6.2. Заказчик, получивший смету на дополнительные работы, в пятидневный срок обязан утвердить ее в установленном порядке или дать Подрядчику мотивированный отказ.
6.3. За месяц до начала работ:
6.3.1. передать Подрядчику технические условия на подключение временного городка к действующим инженерным сетям.
6.3.2. за 5 (пять) дней до начала работ выдать Подрядчику:
- разрешение на производство работ;
- наряд-допуск на производство работ в охранной зоне коммуникаций.
6.4. Заказчик предоставляет Подрядчику карьер для поставки песка на строительную площадку, представляемого в качестве давальческих материалов.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любой момент до сдачи ему результата работы, компенсировав Подрядчику фактические затраты, при наличии акта приемки-передачи выполненных работ, подписанного обеими сторонами.
7. Обеспечение материалами
7.1. Работы выполняются Подрядчиком своими силами, материалами и оборудованием (Приложение № 10), а так же при содействии Заказчика, согласно п. 2.2. договора, с использованием материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику (Приложения № __).
7.2. Подрядчик обязуется по доверенности принять от Заказчика принадлежащие ему на праве собственности в переработку материалы, необходимые для выполнения работ, и подписать накладную на отпуск материалов на сторону (М-15) для использования в целях, указанных в договоре
7.3. Подрядчик обязуется использовать полученные от Заказчика материалы исключительно для целей выполнения работ по настоящему договору. Расходование материалов, переданных Заказчиком Подрядчику, ежемесячно отражается в отчете Подрядчика, в формах М-29, утвержденных законодательством РФ, которые передаются до 1 – го числа месяца следующего за отчетным Заказчику, вместе с актом приемки-передачи выполненных работ.
7.4. Подрядчик несет риск случайной гибели, полную имущественную ответственность за сохранность и качество хранения материалов, переданных Заказчиком Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15)
7.5. Подрядчик организует временное хранение полученных материалов на специально организованных площадках временного хранения.
7.6. Подрядчик вправе не принимать в процессе выполнения работ материалы, предоставляемые Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению технологических требований и качества выполнения работ, загрязнению окружающей среды, невозможности дальнейшего использования Заказчиком результатов выполненных работ. О каждом факте Подрядчик незамедлительно (в течение 24 часов) письменно уведомляет представителя Заказчика.
7.7. В случае выявления Подрядчиком некомплектного оборудования, некачественных или некондиционных материалов, являющихся собственностью Заказчика и передаваемых Подрядчику для проведения работ по настоящему Договору, Подрядчик в течение 24 часов обязан сообщить Заказчику о невозможности использования материалов, предоставив соответствующее обоснование. Заказчик при участии Подрядчику составляет по данному факту акт и предъявляет претензии к заводу-изготовителю или поставщику материалов, оборудования. Заказчик обязан устранить выявленные дефекты материалов, либо заменить материалы, оборудование в оговоренные сторонами сроки.
7.8. В случае порчи, потери или использования материалов, полученных Подрядчиком от Заказчика, не по назначению, Подрядчик по согласованию с Заказчиком обязан в течение 10 дней со дня обнаружения факта порчи, потери, ненадлежащего использования возместить рыночную стоимость полученных материалов.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
8.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости невыполненной работы в установленный договором срок.
8.3. Подрядчик обязан при выполнении работ по настоящему договору соблюдать нормы природоохранного законодательства.
8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств, Заказчик несет ответственность в соответствии со статьей 395 ГК РФ. Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взимаются не более чем за 30 дней, начиная со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате.
8.5. За каждый факт появления работника Исполнителя (работника субподрядчика Исполнителя) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика (далее Объекты) в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя), находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. Фиксация таких фактов для целей настоящего пункта осуществляется в акте, составленном работниками Управления по режиму и защите информации Подрядчика, либо работниками частных охранных предприятий привлекаемых Подрядчиком.
Одновременно с составлением акта работники Управления по режиму и защите информации Подрядчика информируют Субподрядчика по телефону диспетчерской службы Субподрядчика (тел.__________) о каждом факте обнаружения работника Субподрядчика на территории Объектов в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Субподрядчика, находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. Представитель Субподрядчика проинформированный по телефону диспетчерской службы имеет право прибыть для участия в составлении акта. В виду удаленности медицинских учреждений, получение медицинского заключения о нахождении в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения не требуется.
Работник Субподрядчика, виновный в совершении проступка, указанного в настоящем пункте, должен быть ознакомлен с составленным актом под расписку. Отказ от подписания фиксируется в акте и не является препятствием для взыскания штрафа. Копия акта передается работнику либо представителю, прибывшему для составления акта по расписку. Акт, составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, является безусловным основанием для взыскания штрафа в претензионном порядке
Выявление 3 (трех) фактов и более появления работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя), находящихся на территории Объектов, веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, даёт право Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков.
8.6. В случае нарушения скоростного режима движения транспортных средств на территории месторождений подведомственных ООО «Газпромнефть-Хантос», зафиксированного Актом, составленным уполномоченным представителем ООО «Газпромнефть-Хантос» на промысле в присутствии водителя транспортного средства на основании показаний прибора, регистрирующего скорость, Подрядчик уплачивает штраф в размере 15 тыс. руб. за каждый такой случай.
8.7. Копия Акта, составленного в соответствии с п. 8.6, выдается под расписку водителю транспортного средства, нарушившего скоростной режим, а также направляется Подрядчику способом, позволяющим подтвердить его получение (нарочным, заказным письмом и т.п.) с требованием об уплате штрафа. При отказе водителя от получения копии Акта об этом делается соответствующая отметка в Акте, в этом случае акт является оформленным надлежащим образом.
После получения копии акта Подрядчик в течение 30 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем и уплатить штраф, о чем письменно известить Заказчика.
8.8. В случае не получения Заказчиком в установленный срок от Подрядчика возражений и замечаний по акту, либо согласия с актом, то акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных п. 8.6 Договора в отношении Подрядчика.
8.9. В случае повреждения электроустановок при выполнении работ по настоящему договору по вине Подрядчика или по вине третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору, если такое повреждение повлекло прекращение или приостановление добычи нефти на месторождении, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере стоимости не добытого объема нефти. Объем не добытой нефти определяется исходя из среднесуточного объема добываемой нефти из скважин, работа которых была прекращена. Стоимость не добытой нефти определяется по средней цене на внутреннем рынке ХМАО – Югра.
8.10. Не позднее следующего после повреждения электроустановок дня, по инициативе Заказчика Стороны составляют акт расследования аварии, инцидента, который подписывается уполномоченными представителями сторон. Для этих целей Подрядчик обязан выдать доверенность своему представителю непосредственно находящемуся на месте производства работ. В случае отсутствия полномочий у представителя Подрядчика, Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке, о чем указывается в акте. Составленный Заказчиком в таком виде акт считается оформленным надлежащим образом.
8.11. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.
8.12. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, экологических требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами и уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере 100 тыс. рублей за каждый случай нарушения, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.
Нарушения экологических требований фиксируются актом, подписанным уполномоченными представителями (не менее 2 человек) Заказчика в присутствии представителя или работника Подрядчика.
При составлении акта представитель или работник Подрядчика имеет право давать свои объяснения и возражения (в том числе и по его содержанию и оформлению), которые представитель Заказчика должен отразить в акте. В случае отказа представителя или работника Подрядчика от дачи объяснений, представители Заказчика делают соответствующую отметку в акте.
Заказчик обязан направить его копию Подрядчику. После получения копии акта Подрядчик в течение 14 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем, о чем письменно известить Заказчика.
В случае не получения Заказчиком в установленный срок от Подрядчика возражений и замечаний по акту, либо согласия с актом, то акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных данным пунктом.
8.13. Подрядчик может уступить право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика. Письменное согласие Заказчика оформляется путем подписания со стороны ООО «Газпромнефть-Хантос» Уведомления об уступке прав требования. В случае уступки права требования по настоящему Договору Подрядчиком без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 тыс. рублей за каждый случай уступки права требования.
8.14 В случае если будут обнаружены Работы не соответствующие СНиП и Проектной документации, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в сроки, определенные настоящим Договором и Актами Заказчика, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и соответствия Проектной документации и СНиП.
9. Конфиденциальность
9.1. Перечень конфиденциальной информации, а так же ответственность Сторон за её сохранность определены Соглашением о конфиденциальности.
9.2. Стороны обязуются не распространять третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны никакие сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны и/или использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.
9.3. В случае разглашения конфиденциальной информации третьим лицам, виновная Сторона возмещает убытки, причиненные разглашением.
10. Разрешение споров
10.1. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. Сторона, имеющая претензию к другой стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязанностей, предусмотренных Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить другой стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений.
10.2. Претензия принимается к рассмотрению при условии, что в ней указывается:
а) требования заявителя претензии;
б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
в) фактические обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;
г) правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и известные заявителю претензии нормативно-правовые акты;
д) перечень прилагаемых к претензии документов;
е) иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
10.3. Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или отклоняется) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения. В ответе на претензию указывается признание и непризнание требования, содержащиеся в претензии.
10.4. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указывается:
а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты и пункты настоящего Договора;
б) фактические доказательства, обосновывающие отказ;
в) перечень прилагаемых к претензии документов.
10.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию такой спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде ХМАО.
11. Вступление договора в силу и срок его действия
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «__» _______ 201_ года, а в части платежей до полного их завершения.
11.2. В случае неоднократного (более двух раз) нарушения сроков выполнения работ, а так же некачественного выполнения работ, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив Подрядчика за 30 (тридцать) дней до его расторжения.
11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон путем подписания соглашения о его расторжении.
12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
12.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
13. Ключевые показатели эффективности
13.1 Подрядчик обязан соблюдать предусмотренные настоящим разделом ключевые показатели и ежеквартально (ежемесячно) не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным периодом предоставлять сведения о достижении показателей, согласно выполненных этапов работ в соответствии с Актом о выполнении ключевых показателей эффективности (Приложение №__).
За неоднократное не предоставление сведений по достижению ключевых показателей эффективности, либо за невозможность достижения показателей Подрядчиком Заказчик в праве расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков. Неспособность Подрядчиком соблюдать данные требования может привести к недопущению Подрядчика к участию в конкурсах на новые объемы услуг на объектах Заказчика.
13.2 Ключевые показатели эффективности, характеризующие деятельность Подрядчика:
13.2.1 Наличие сил и средств для выполнения всех этапов работ;
13.2.2 Минимальные сроки начала работ;
13.2.3 Сдача рекультивированного участка комиссии (госкомиссии) без замечаний;
13.2.4 Количество нарушений Исполнителем требований Соглашения в области ОТ, ПБ и ООС;
13.2.5 Количество нарушений Исполнителем технологии производства работ;
13.2.6 Выполнение работ в сроки, определенные настоящим договором;
13.2.7 Наличие действующей разрешительной документации, либо получение такой в кротчайшие сроки;
13.2.8 Предоставление Заказчику информации по запросу о ходе выполнения работ или иной информации.
14. Заключительные положения
14.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются действительными, только если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и удостоверены печатями Сторон.
14.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору, являются неотъемлемой частью настоящего договора.
14.3. По всем вопросам взаимоотношения Сторон, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
14.4. При изменении банковских реквизитов Подрядчик обязан в 5-ти дневный срок письменно уведомить об этом Заказчика, путем направления оригинала письма за подписью руководителя и главного бухгалтера, скрепленного печатью предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия.
14.5. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
15. Приложения
Приложение 1. Техническое задание.
Приложение 2. Протокол Договорной цены.
Приложение 3. График выполнения работ.
Приложение 4. Соглашение в области ПЭБ, ОТ и ГЗ
Приложение 5. Акт о недоделках и замечаниях (Примерная форма).
Приложение 6. Отчет о расходе основных материалов в строительстве (М-29).
Приложение 7. Акт приемо-передачи материальных ценностей.
Приложение 8. Регламент приемки-сдачи рекультивированных земель ООО «Газпромнефть-Хантос».
Приложение 9. Перечень материалов и оборудования Заказчика.
Приложение 10. Перечень материалов и оборудования Подрядчика.
Приложение 11. Ключевые показатели эффективности.
Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
ООО «Газпромнефть-Хантос»
Юридический адрес 628508 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, деревня Шапша, ул. Северная, дом 6
Почтовый адрес: 628007, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 149
Адрес для корреспонденции: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, Тобольский тракт, 4
Телефон/факс (3467) 354-844 / 354-800
Р/счет № 40702810300030000945 в ф-ле ГПБ (ОАО) г. Югорск
Кор.счет № 30101810600000000758 БИК 047175758
ИНН 8618006063 КПП 862450001
ОГРН 1058600001118
Подрядчик:
1. 2.Заказчик: 3. 4.Генеральный директор 5.ООО «Газпромнефть-Хантос»
______________
(Подпись)
«____»____________20____ г.
М.П.
|
Подрядчик:
___________________
(Подпись)
«____»____________20____ г.
М.П.
| |
