Документация об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт ул. Бакинских Комиссаров от Белой Башни до ул. Кировградской в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга»
Скачать 1.29 Mb.
|
Раздел 4.Приложение №5 к документации об аукционе ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____на выполнение работ по объекту :«Капитальный ремонт ул.Бакинских Комиссаров от Белой Башни до ул.Кировградской в Орджоникидзевском районе г.Екатеринбурга»
______________________________________________________________________, (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) в лице _________________________________________, действующего(ей) на основании ___________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и МУ «Благоустройство» в лице директора К.А.Грехова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика выполнить работы по объекту :«Капитальный ремонт ул.Бакинских Комиссаров от Белой Башни до ул.Кировградской в Орджоникидзевском районе г.Екатеринбурга» (далее – Работы)(лот№17/08/0001), далее – Объект, в соответствии с протоколом аукциона единой отраслевой комиссии по размещению муниципального заказа МО «город Екатеринбург» в сфере благоустройства и дорожного строительства № ___ от «____» _______ 2008г., и лицензией №_____________________ и передать их Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их. 1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №.1), проектом и сметами, проверенными Контрольно-ревизионным управлением Администрации г. Екатеринбурга. 2. СРОКИ ПО КОНТРАКТУ 2.1. Начало работ – ______________________________ Окончание работ – ноябрь 2008г. 2.2. Сроки начала и завершения этапов Работ, выполняемых Подрядчиком по Муниципальному контракту (далее Контракт), определяются планом – графиком выполнения работ (Приложение № 2). 2.3. Контракт считается заключенным с момента его подписания сторонами . 2.4. Контракт действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств. 3. ЦЕНА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 3.1 Цена Контракта _______ (_________ тысяч) рублей, в т.ч. НДС=18%. Финансирование производится из бюджета Свердловской области. 3.2. Оплата Работ Подрядчика производится в безналичной форме. 3.3. Подрядчику выплачивается аванс в размере 30% от цены Контракта. 3.4. Оплата производится за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки результатов Работ, представленного Подрядчиком в установленном Контрактом порядке. При этом сумма аванса, выплаченная Подрядчику, зачитывается в счет оплаты цены Работ. Основанием для оплаты является оформленный акт выполненных Работ по форме КС-2, справка по форме № КС-3 и счет-фактура. Заказчик подписывает Исполнителю документы до 25 числа текущего месяца. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 4.1. Муниципальный заказчик обязуется: 1) передть Подрядчику проектно-сметную документацию и утвердить её к производству работ; 2) передать Подрядчику до начала работ по акту, подписанному Подрядчиком и Муниципальным заказчиком, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ; 3) в соответствии с установленным лимитом бюджетных обязательств оплатить Работы Подрядчика; 4.2. Подрядчик обязуется: 1) надлежащим образом выполнить Работы в полном соответствии с Техническим заданием, сметами и проектной документацией; 2)не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам, кроме случаев субподраяда, и вернуть её по окончании работ в томже комплекте; 3) собственным иждивением и за счет собственных средств поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику. Материалы, необходимые механизмы и инструменты доставляются к месту производства работ Подрядчиком. 4) обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. 5) при обнаружении в ходе выполнения Работ, не учтенных в технической документации, и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости Работ, Подрядчик обязан сообщить об этом Муниципальному заказчику; 6) осуществить охрану Объекта, материалов, оборудования и другого имущества, а также выполненных работ, освещения, обозначения и ограждений на территории огражденной строительной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершенного строительством объекта. Повреждение выполненных работ и утрата имущества до сдачи объекта Муниципальному Заказчику подлежит восстановлению за счет средств Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся на строительной площадке до приемки объекта в эксплуатацию. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся на территории стройплощадки, а также в зоне производства работ за ее пределами, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком. 7) обеспечить в процессе производства работ содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, строительные материалы, инвентарь и др. имущество, а также строительный мусор. 8) в течение месяца после даты приемки Объекта комиссией передать Муниципальному заказчику все документы, полученные Подрядчиком для выполнения Работ, в том числе сметы (с окончательным расчетом всех расходов), плана-схемы переустройства (перепланировки, переоборудования) Объекта, прочие технические и правоустанавливающие документы. 9) исполнять полученные в ходе реконструкции указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика; 10) осуществлять все функции генерального подрядчика, предусмотренные действующим законодательством и выданной лицензией; информировать Муниципального заказчика о заключении договоров субподряда. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика; 11) оформить и своевременно представить Муниципальному заказчику акты формы КС-2 и справку формы КС-3; 12)в ходе выполнения Работ Подрядчик обязуется обеспечить безопасность движения транспорта и людей, установить дорожные знаки и ограждения. 5.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 5.1.До начала производства работ на объекте, Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику на согласование проект производства работ, выполненный в соответствии со СНиП 12-01-2001 и нормативно-технической документацией (Приложение №4). 5.2.Подрядчик ведет журнал учета выполнения работ при строительстве в соответствии с РД-11-05-2007 , в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Муниципальный заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Муниципальным заказчиком. 5.3. Подрядчик обеспечивает ведение исполнительной документации в процессе производства работ в соответствии с РД-11-02-2006. 5.4.Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без составления соответствующего акта. Если Муниципальный заказчик не был информирован о производстве промежуточных испытаний, то Подрядчик должен открыть любую часть скрытых работ по указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить за свой счет. 5.5.Муниципальный заказчик вправе приостановить выполнение Подрядчиком порученных работ в связи с их некачественным исполнением. В случае, если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работ, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в срок, определенный Муниципальным заказчиком в акте, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. В случае разногласий между Подрядчиком и Муниципальным заказчиком по качеству произведенных работ, Муниципальный заказчик вправе потребовать назначение экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется стороной, против которой вынесено решение экспертизы. 5.6.Муниципальный заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их исполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору. 5.7.Подрядчик выполняет присоединение вновь проложенных сетей водопровода, газопровода, канализации, кабельных линий и др. коммуникаций к действующим сетям и линиям согласно проекту и сдает их эксплуатирующей организации по акту технической готовности. 5.8.Подрядчик восстанавливает поврежденное благоустройство в срок, согласно акту технадзора. Выполняет работы сезонного характера в установленный срок. 5.9.Подрядчик не имеет права располагать бытовой городок, складировать строительные материалы, оставлять строительную технику за пределами красных линий, кроме случаев работы на инженерных сетях. До окончания строительства Подрядчик передает Муниципальному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических работах в период строительства и сохраняемых до его окончания. 5.10.За 15 дней до сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик сдает в эксплуатацию все сети. Муниципальный заказчик не вправе принимать объект в эксплуатацию до сдачи всех сетей и коммуникаций. 5.11.Муниципальный заказчик назначает своего представителя на период выполнения Работ, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технадзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. 5.12.Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства. Указания Муниципального заказчика в отношении формы, сроков представления, содержания отчетности, если таковые будут даны в письменной форме, обязательны для Подрядчика. 6. СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОРЯДНЫХ РАБОТ 6.1. По завершению выполнения Подрядчик представляет Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки результатов Работ, а также счета-фактуры для окончательной оплаты. 6.2. Муниципальный заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки результатов обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки полученных Подрядчиком результатов. 6.3. В случае несоответствия результата Работ требованиям конкурсной (проектной и сметной) документации Муниципальный заказчик вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ, либо о расторжении Контракта и возмещении причиненных убытков. 6.4. Муниципальный заказчик не принимает результаты Работ, досрочно выполненных Подрядчиком в соответствии с Контрактом, при отсутствии утвержденных бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ 7.1. Гарантийный срок на результат Работ составляет: -на основания - 4года; -на слои износа -4 года; -на шероховатую поверхностную обработку – 3 года; -на регуляционные сооружения- 6 лет. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранять выявленные недостатки. 7.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Контрактом, проектной и сметной документацией на Объект. 7.3. Качество выполненных Работ и их результатов должно соответствовать условиям Контракта и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СНиПам, ГОСТам, ТУ и др.). Объект, в момент передачи Муниципальному заказчику, должен обладать свойствами, указанными в Контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и, в пределах разумного срока, быть пригодным для установленного Контрактом использования. 7.4. Требования, связанные с недостатками Работ, могут быть предъявлены Муниципальным заказчиком при условии, что они были в пределах гарантийного срока. 7.5. В случае, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат, которые делают Объект не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Муниципальный заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков. 8. ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 8.1. Изменения, вносимые в условия Контракта, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме. При этом сроки и порядок исполнения Контракта, а также качество изменению не подлежат. До подписания изменения и дополнения, вносимые в условия Контракта, согласовываются с уполномоченным органом в сфере размещения муниципального заказа. 8.2. Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные Контрактом объемы работ, при изменении потребности в Работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительных объемах Работ, не предусмотренном Контрактом, но связанных с Работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема Работ, Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких Работ, но не более чем на 10 % такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких Работ Муниципальный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. 8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 8.4. Расторжение Контракта Муниципальным Заказчиком допускается при: 1) нарушении сроков сдачи объекта более чем на месяц; 2) нарушении сроков сдачи этапа работ более чем на месяц. 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 9.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 9.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по Контракту стороны уплачивают неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная с рабочего дня, следующего после рабочего дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. 9.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 9.4.Подрядчик несет ответственность по Контракту за: 1) нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения подрядных работ; 2) качество предоставленных им материалов и оборудования; 3) допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей Объекта, в том числе таких, как производственная мощность Объекта; 4) снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части; 5) эксплуатацию объекта до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 6) другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством. 9.5.В случаях, когда работа выполнена с отступлением от СНиП, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Заказчик вправе расторгнуть договор также в случае систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ. 9.6.Не урегулированные настоящим Договором взаимоотношения сторон определяются действующим законодательством РФ. 9.7. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, при производстве Работ и в результате некачественного выполнения работ. 9.8.В случае нарушения Подрядчиком плана-графика производства работ Муниципальный заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1% от цены Контракт за каждый случай нарушения. 9.9.В случае нарушения Подрядчиком срока окончания работ по Контракту Муниципальный заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5%от цены Контракта. 9.10.В случае нарушения Подрядчиком требований к качеству работ, установленных СНиПами, ГОСТами и другими нормативными документами, Муниципальный заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5% от стоимости некачественно выполненного конструктивного элемента за каждый случай нарушения. 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 10.1.Подрядчик обязуется представить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 30% от начальной (максимальной) Контракта, указанной в документации об аукционе, до момента заключения настоящего Контракта. 10.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, до приемки Объекта Муниципальным заказчиком несет Подрядчик. 10.3. Муниципальный заказчик осуществляет контроль и надзор (обеспечивает их осуществление) за ходом и качеством выполняемых подрядных работ, соблюдением сроков их выполнения (по план-графику), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 10.4. Споры, вытекающие из Контракта, разрешаются посредством переговоров сторон. Срок рассмотрения претензий сторонами составляет 10 рабочих дней. При невозможности урегулирования споров сторон путем проведения переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области. 10.5. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями. 10.6. Копии документов, являющихся приложениями к Контракту, заверяются Подрядчиком в надлежащем порядке. 10.7. Контракт оформлен в 2 экземплярах, которые передаются и хранятся каждой из сторон. Контракт подписан уполномоченными представителями сторон. 10.8. Во всех остальных случаях, неурегулированных Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством. Приложения: Приложение № 1-Техническое задание Приложение №2- План-график выполнения работ Приложение №3- Ведомость договорной цены Приложение №4- Перечень нормативных документов 11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 11.1. Муниципальный заказчик: МУ «Благоустройство» Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, пер.Банковский,1
11.2. Подрядчик: __________________________ Место нахождения: ____, г. ____________, ул. ___________ д._____. Почтовый адрес: ______, г. _____________, ул. ___________ д._____. Место жительства: _____, г. _____________, ул. __________ д._____. ОГРН: ________________ ИНН: _________________ КПП: _________________ Р/счет : ____________________________в ____ «___________Банк» г. ________________ К/счет: __________________________БИК: __________________________
Раздел 5. Техническая часть Приложение №6 к документации об аукционе Приложение №1 к Муниципальному контракту |
Похожие:
 | ... |  | «Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома», расположенного по адресу: мурманская область, зато александровск, г. Полярный... |
| Предмет контракта. Выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений в рамках оказания муниципальной услуги «Капитальный ремонт... | | На выполнение работ по капитальному ремонту фасада жилого дома №74-74Б,76-76б по улице черняховского в ленинградском районе города... |
| «капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома», расположенного по адресу: мурманская область, зато александровск... | | «капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: мурманская область, зато александровск,... |
| На ремонт асфальтового покрытия дороги (участков дороги ул. Промышленная в п. Селятино) | | Для комиссионного отбора подрядной организации на право заключения договора на выполнение работ по лоту: «капитальный ремонт фасада... |
| Для комиссионного отбора подрядной организации на право заключения договора на выполнение работ по лоту: «капитальный ремонт фасада... | | Для комиссионного отбора подрядной организации на право заключения договора на выполнение работ по лоту: «капитальный ремонт крыши... |