Техническое задание является Приложением №1 и неотъемлемой частью Государственного контракта
Скачать 0.73 Mb.
|
Государственного контракта № 12 на оказание услуг г. Москва « 10 » мая 2011 г. Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Федеральной службы судебных приставов – заместителя главного судебного пристава Российской Федерации Мулова В.Н., действующего на основании Положения о Федеральной службе судебных приставов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316, и Доверенности от 11.01.2011 № 12/Д-08-2-АП, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сайтсофт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Довбня А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. Федерального закона от 03.11.2010 № 290-ФЗ) и на основании Протокола от «19» апреля 2011 г. № 11-04/3 ОК заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем. 1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 1.1. Услуги – комплекс организационных, технических, технологических и сопутствующих мероприятий по сопровождению и развитию официального интернет-сайта ФССП России, изложенных в Техническом задании и выполняемых Исполнителем в порядке и на условиях, установленных Контрактом. 1.2. Техническое задание на оказание услуг по сопровождению и развитию официального интернет-сайта ФССП России (далее – Техническое задание) –технический акт, составленный Заказчиком и содержащий, установленные Заказчиком требования: – к объему, качеству, техническим характеристикам Услуг; – к функциональным характеристикам новых функциональных сервисов и разделов сайта ФССП России; – к результатам Услуг и иным показателям, связанным с определением соответствия, оказываемых Услуг потребностям Заказчика, обязательные для Исполнителя. Техническое задание является Приложением № 1 и неотъемлемой частью Государственного контракта. 1.3. Календарный план оказания услуг по сопровождению и развитию официального интернет-сайта ФССП России (далее – Календарный план) –документ, устанавливающий конечные сроки оказания Исполнителем каждого вида Услуг и прием оказанных Услуг полномочным представителем Заказчика и Заказчиком. Календарный план является Приложением № 2 и неотъемлемой частью Контракта. 1.4. Акт приема-передачи оказанных Услуг – документ, составленный в 2 (Двух) экземплярах, удостоверяющий фактическую дату оказания Исполнителем в полном объеме и надлежащим качеством одного из видов Услуг и его приемку полномочными представителями Заказчика. Акт приема-передачи оказанных Услуг является приложением к Сводному Акту приема-передачи оказанных Услуг (в целом) и его неотъемлемой частью. Форма Акта приема-передачи оказанных Услуг является Приложении № 3 и неотъемлемой частью Контракта. 1.5. Сводный Акт приема-передачи оказанных Услуг (в целом) – документ, составленный в 2 (Двух) экземплярах, удостоверяющий фактическую дату оказания Исполнителем всех видов Услуг в полном объеме и надлежащим качеством, в соответствии с требованиями Контракта и их прием полномочным представителем Заказчика и Заказчиком. Основанием для подписания полномочным представителем Заказчика и Заказчиком Сводного Акта приема-передачи оказанных Услуг (в целом) является подписанные полномочным представителем Заказчика и Заказчиком Акты приема-передачи оказанных Услуг по всем видам Услуг, оказание которых предусмотрено Контрактом. Форма Сводного Акта приема-передачи оказанных Услуг (в целом) является Приложением № 4 и неотъемлемой частью Контракта. 1.6. Расчетный период – календарный период времени, установленный «Календарным планом оказания Услуг», в течение которого Исполнитель обязан в полном объеме и надлежащим качеством выполнить конкретные обязательства по Контракту. 1.7. Дата оплаты – дата списания денежных средств со счета Заказчика в пользу Исполнителя. 1.8. Уведомление – любое зарегистрированное сообщение, относящееся к предмету Контракта и его исполнению, переданное одной Стороной Контракта его другой Стороне в виде письма, телефакса или другим современным способом письменного общения, в том числе по электронной почте, позволяющим достоверно определить, что данное сообщение исходит от Стороны Контракта. 1.9. Спецификация на оказание услуг по сопровождению и развитию официального интернет-сайта ФССП России (далее – Спецификация) – перечень предоставляемых услуг и их цена, Спецификация является Приложением № 5 и неотъемлемой частью Контракта. Понятия и определения, не перечисленные в настоящем разделе, применяются в значениях, указанных в нормативно-правовых и нормативно-технических актах, если из смысла конкретного пункта Контракта прямо не вытекает иное значение. 2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 2.1. Исполнитель в порядке и на условиях, установленных Контрактом, оказывает Услуги в сроки, установленные Календарным планом, и передает Заказчику результаты оказанных Услуг. 2.2. Заказчик принимает результаты оказанных Услуг и оплачивает их в порядке и на условиях, установленных Контрактом. 2.3. Услуги ведутся на функционирующей в домене www.fssprus.ru программно-технической платформе, обеспечивающей ввод, хранение и представление данных всех типов. 3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Цена Контракта, составляет – 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18 %) – 266 949 (Двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок четыре) руб. 15 коп., и является максимальной суммой бюджетных ассигнований в пределах которой Заказчик оплатит Услуги, фактические оказанные в порядке и на условиях, установленных Контрактом. 3.2. Цена Контракта включает в себя стоимость всех видов Услуг, оказываемых в соответствии с Техническим зданием, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые Исполнитель может и/или должен понести в связи с исполнением Государственного контракта, требованиями законодательства Российской Федерации и/или по иным основаниям. Цена Контракта, указанная в пункте 3.1 Контракта, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. Федерального закона от 03.11.2010 № 290-ФЗ), является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Услуг и иных условий исполнения Контракта. 3.4. Оплата осуществляется в национальной валюте Российской Федерации –рублях, в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств со счета Заказчика в пользу Исполнителя. Основанием для оплаты является подписанный Заказчиком и полномочным представителем Заказчика Сводный Акт приема-передачи оказанных Услуг (в целом). 3.5. Оплата осуществляется в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры, выписанных на основании подписанного Заказчиком и полномочными представителями Заказчика Сводного Акта приема-передачи оказанных Услуг (в целом). 3.6. Обязательства по оплате оказанных Услуг Заказчик считается исполнившим со дня списания денежных средств с его счета в пользу Исполнителя. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Исполнитель обязан: 4.1.1. В соответствии с условиями Контракта и требованиями Технического задания, надлежащим образом и в сроки, установленные Календарным планом, выполнить в полном объеме Услуги с передачей полномочным представителям Заказчика и Заказчику по Актам, указанным в Разделе I Контракта, результатов Услуг. 4.1.2. Гарантировать Заказчику, что: – выполненные Исполнителем Услуги по своему качеству должны полностью соответствовать требованиям Заказчика, указанным в Техническом задании; – владение Заказчиком на праве собственности результатами оказанных Исполнителем Услуг не нарушают чьих-либо прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, и соответствуют требованиям, установленным частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации; – будет осуществлять за свой счет, без компенсации произведенных им затрат, гарантийное техническое обслуживание разработанных и доработанных функциональных сервисов, а также вновь разработанных разделов официального интернет-сайта www.fssprus.ru ФССП России в течение срока действия на них гарантий качества, в соответствии с требованиями, указанными в Контракте; – решения Исполнителем в полной мере должны удовлетворять требованиям Заказчика. – срок гарантии качества на разработанные (доработанные) разделы, сервисы, функционалы и информационные системы, функциональные сервисы официального интернет-сайта ФССП России – 18 (Восемнадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком Сводного акта приема-передачи оказанных Услуг (в целом). 4.1.3. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов оказанных Услуг, устранять допущенные по его вине недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в Техническом задании. 4.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты оказанных Услуг или о нецелесообразности их предоставления. 4.1.5. Приостановить оказание Услуг, если в процессе их оказания выясняется неизбежность получения отрицательного результата и в 3-дневный срок, со дня их приостановления, письменно поставив об этом в известность Заказчика. 4.1.6. Безвозмездно устранить выявленные недостатки по результатам оказанных Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 4.1.7. Использовать объекты интеллектуальной собственности или средства индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.1.8. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность информации, в том числе персональных данных, при оказании Услуг (выполнении работ). 4.1.9. Уведомлять в течение 2 (Двух) дней Заказчика о готовности к сдаче результатов оказанных Услуг по завершении оказания Услуг в целом, видов Услуг, предусмотренных Календарным планом оказания Услуг. 4.1.10. Представлять Заказчику для оплаты счета (счета-фактуры), выписанные на основании Актов, указанных в разделе 1 Контракта. 4.2. Исполнитель имеет право: 4.2.1. Требовать своевременного подписания Актов, указанных в разделе 1 Контракта. 4.2.2. Требовать своевременной оплаты в соответствии с п. 3.5 Контракта. 4.2.3. Привлекать с письменного согласия Заказчика к исполнению Контракта субподрядчиков. При этом Исполнитель несет ответственность за действия привлекаемых им субподрядчиков, в том числе за качество и сроки оказания Услуг, как за свои собственные. 4.2.4. Досрочно, относительно сроков, указанных в Календарном плане, сдать результаты оказанных Услуг, но не Услуги по обслуживанию и обеспечению функционирования официального интернет-сайта www.fssprus.ru ФССП России. 4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. Предоставить Исполнителю возможность беспрепятственного входа в согласованные с Заказчиком помещения Заказчика. 4.3.2. Назначать лиц для участия в контроле за оказанием услуг в целом и по каждому виду Услуг. 4.3.3. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках в результатах оказанных Услуг, обнаруженных в ходе их приемки и/или в ходе эксплуатации официального интернет-сайта www.fssprus.ru ФССП России. 4.3.4. Осуществлять оплату в соответствии с разделом 3 Контракта. 4.3.5. Отказаться от оплаты расходов, не предусмотренных Контрактом и не включенных в Цену Контракта. 4.4. Заказчик имеет право: 4.4.1. В любое время проверить ход и качество оказываемых по Контракту Услуг, без вмешательства в профессиональную деятельность Исполнителя. 4.4.2. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в порядке и на условиях, установленных Контрактом. 4.4.3. Отказаться от оплаты оказанных Услуг не предусмотренных Контрактом. 4.4.4. Досрочно принять результаты оказанных видов Услуг, за исключением Услуг по обслуживанию и обеспечению функционирования официального интернет-сайта www.fssprus.ru ФССП России. 4.4.5. Привлекать независимых экспертов для участия в приемке результатов оказанных Услуг, а также разработанных Исполнителем и предоставленных им технической и отчетной документации, материалов, на предмет соответствия их количеству, комплектности, объему и качеству требованиям Технического задания и условиям настоящего Контракта. 4.5. Стороны обязуются: 4.5.1. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по Контракту. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов, ограничение круга лиц, допущенных к информации, заключение соглашений о конфиденциальности с лицами, допущенными к конфиденциальной информации. 4.5.2. Не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также не публиковать или иным способом не разглашать полученные результаты без письменного согласия другой Стороны. 5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 5.1. Услуги должны быть оказаны и сданы Заказчику в полном объеме в соответствии с Календарным планом. 5.2. Датой оказания вида Услуг является дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи оказанных Услуг. 5.3. Датой оказания всех видов Услуг, подлежащих оказанию в порядке и на условиях Контракта, считается дата подписания Заказчиком Сводного Акта приема-передачи оказанных Услуг (в целом). 6. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕВОЗМОЖНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 6.1. Если в ходе оказания Услуг Исполнитель обнаружит причины невозможности достижения запланированных результатов оказания Услуг, он обязан незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Заказчика с изложением данных причин. В течение 3 (Трех) дней, со дня получения от Исполнителя указанного уведомления, Заказчик обязан произвести оценку изложенных Исполнителем причин невозможности достижения запланированных результатов оказания Услуг и принять решение о целесообразности дальнейшего оказания Услуг. Если в результате оценки указанных причин будет установлено, что их возникновение явилось следствием небрежности и/или недостаточной профессиональной подготовки Исполнителя для оказания предусмотренных Контрактом Услуг данное обстоятельство будет считаться существенным нарушением условий Контракта и являться основанием для Заказчика к проведению в соответствии с законодательством Российской Федерации процедуры досрочного расторжения Контракта по вине Исполнителя. 6.2. В случае отсутствия в действиях/бездействии со стороны Исполнителя оснований, вызвавших возникновение причин невозможности достижения запланированных результатов оказания Услуг, возникновение указанных причин будет признаваться сторонами Контракта обстоятельствами форс-мажора (непреодолимой силы). 7. ПОРЯДОК ПРИЕМА УСЛУГ 7.1. Прием от Исполнителя оказанного вида Услуг осуществляется Заказчиком и/или его полномочными представителями в строгом соответствии с Календарным планом оказания Услуг и условиями Контракта, с подписанием Актов приема-передачи оказанных Услуг. 7.2. Основанием для подписания Заказчиком Сводного Акта приема-передачи оказанных Услуг, являются подписанные Заказчиком Акты приема-передачи Услуг по всем видам Услуг, предусмотренных Календарным планом. Подписанный Заказчиком Сводный Акты приема-передачи оказанных Услуг (в целом) является основанием для оплаты оказанных Исполнителем Услуг. 7.3. В случае заявления уполномоченным представителем Заказчиком мотивированного отказа от подписания Акта приема-передачи оказанных Услуг, Стороны составляют протокол замечаний с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель за свой счет несет расходы по устранению выявленных недостатков (брака, дефектов и т.п.) в результатах оказанных Услуг. 7.4. По устранению выявленных недостатков в программном обеспечении Стороны Контракта проводят повторную приемку оказанных Услуг. В случае отсутствия у Заказчика (полномочного представителя Заказчика) замечаний по результатам данных испытаний, Стороны Контракта подписывают Акт приема-передачи оказанных Услуг. 7.5. Прием технической документации (отчета на соответствие официального сайта ФССП России законодательству Российской Федерации, оформленного системного журнала) официального сайта ФССП России, как результат выполнения Исполнителем в полном объеме и надлежащим качеством своих обязательств по Контракту, осуществляется Заказчиком, на основании подписанных полномочными представителями Заказчика Актов приема-передачи оказанных Услуг по всем видам Услуг, предусмотренных Календарным планом, с составлением Сводного Акта оказанных Услуг (в целом). 8. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ УСЛУГ 8.1. Все имущественные права, включая право собственности на результаты Услуг, созданные в процессе выполнения Контракта и являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации объектами защиты результатов интеллектуальной деятельности, Исполнитель передает в собственность Заказчику безвозмездно (без оплаты). 8.2. В случае предъявления Заказчику третьими лицами претензий и исков в отношении осуществления Заказчиком своих прав собственности на результаты Услуг, ответчиком по данным претензиям и искам является Исполнитель. При этом все расходы и убытки, понесенные Заказчиком вследствие защиты своего права собственности на результаты Услуг, подлежат возмещению Исполнителем. 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, следующий за днем срока исполнения такого обязательства. 9.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/18 (Одной восемнадцатой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, следующий за днем срока исполнения такого обязательства. Неустойка в случае неисполнения обязательств исчисляется от Цены Контракта. 9.3. Виновная Сторона в течение 10 (Десяти) дней со дня получения первого письменного требования от добросовестной Стороны выплачивает последней начисленную сумму неустойки. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения ими в полном объеме своих обязательств по Контракту. Общая сумма неустойки не может превышать 10 % Цены Контракта. Превышение предельной суммы неустойки является основанием для досрочного расторжения Контракта. 9.4. Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке. 9.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату оказанных Услуг, в случае несвоевременного поступления на его счет денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации. 9.6. Во всех остальных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 9.7. В случае предъявления Заказчику третьими лицами претензий и исков в отношении нарушения их авторских и смежных с ними прав, ответчиком по данным претензиям и искам является Исполнитель. При этом все расходы и убытки, понесенные Заказчиком вследствие применения к нему мер ответственности за указанные нарушения, подлежат возмещению Исполнителем. 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 10.1. Стороны будут принимать все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения или досрочного расторжения Контракта, были урегулированы путем взаимных переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 10.2. Если в течение последовательных 10 (Десяти) дней с начала проведения данных переговоров Стороны не достигнут согласия по спорным вопросам, то для их разрешения каждая из Сторон Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обратиться в Арбитражный суд города Москвы. 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 11.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение своих обязательств по Контракту, если такое невыполнение обязательств является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 11.2. Для целей Контракта под обстоятельствами непреодолимой силой понимается чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, возникшее после заключения Контракта и повлиявшее на его исполнение, неподвластное контролю ни со стороны Заказчика, ни со стороны Исполнителя и не связанное с их просчетом или небрежностью. 11.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Контракту, должна любым доступным способом в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня начала действия в отношении нее обстоятельств непреодолимой силы, любым доступным способом письменно уведомить другую Сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном сроке их действия. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы природного или техногенного характера должны быть подтверждены официальным документом (справкой) администрации территории, на которой возникли данные обстоятельства. 11.4. Если такого уведомления не будет сделано в срок, указанный в пункте 11.3 Контракта, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление. 11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут последовательно продолжаться свыше 2 (Двух) месяцев или Стороны сочтут, что наступившие обстоятельства форс-мажора создали невозможность дальнейшего исполнения условий Контракта, то по взаимному согласию Стороны вправе досрочно расторгнуть свои отношения по Контракту при условии проведения в соответствии с условиями Контракта полного взаиморасчета между собой и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков и упущенной выгоды, причиненных данным расторжением Контракта. 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ 12.1. Контракт заключен на срок до 20 декабря (включительно) 2011 года. С момента подписания Сторонами Контракта его условия становятся обязательными для их исполнения Сторонами Контракта. 12.2. При заключении и исполнении Контракта его условия не могут быть изменены или дополнены ни по взаимному согласию Сторон, ни в одностороннем порядке, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. Федерального закона от 03.11.2010 № 290-ФЗ). 12.3. Досрочное расторжение Контракта возможно только по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 12.4. При досрочном расторжении Контракта по соглашению Сторон, Сторона, инициирующая досрочное расторжение Контракта, должна направить другой Стороне официальное письменное уведомление с обоснование своего предложения о необходимости досрочного расторжения Контракта. Сторона, получившая уведомление должна не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения уведомления провести необходимые переговоры с инициатором досрочного расторжения и письменно подтвердить свое согласие или несогласие на досрочное расторжение Контракта. 12.5. В случае соглашения Сторон на досрочное расторжение Контракта Стороны проводят взаиморасчеты за фактически выполненные свои обязательства на дату расторжения Контракта. 12.6. В случае отсутствия соглашения Сторон на досрочное расторжение Контракта, каждая из его Сторон вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации передать данный спорный вопрос на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 13.1. Любые изменения и дополнения к Контракту являются его Приложениями и неотъемлемой частью, если они соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон. 13.2. Официальным языком Контракта является русский язык и он признается Сторонами Контракта основным для решения всех вопросов, касающихся значения или интерпретации Контракта. Применяемые в Контракте наименования и понятия в ряде случаев специально поясняются соответствующими определениями. Если значение какого-либо наименования или понятия не оговорено Контрактом и не может быть определено, исходя из законодательства и нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном лексическом значении. 13.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по Контракту третьему лицу без предварительного и письменного согласия другой Стороны. 13.4. Представителями Сторон для оперативного взаимодействия по вопросам и контролю исполнения Контракта являются:
13.5. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с Контрактом оформляется в письменном виде и считается поданным надлежащим образом одной Стороной другой Стороне при передаче их заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу, а также вручением под роспись. Уведомление будет считаться своевременно доставленным: а) в случае вручения адресату лично или доставкой заказной почтой – в момент доставки; б) в случае направления телеграммы – спустя 24 (двадцать четыре) часа после отправления телеграммы с уведомлением о вручении; в) в случае направления факса – спустя 2 (два) часа после отправления факса с подтверждением получения. 13.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов она обязана в течение 5 (Пяти) дней, со дня внесения данных изменений, письменно известить об этом другую Сторону. 13.7. Условия Контракта, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в связи с исполнением Контракта, а также информация о третьих лицах, связанных с его исполнением, являются конфиденциальными, составляют коммерческую тайну и не подлежат разглашению без письменного взаимного соглашения Сторон, иначе как в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 13.8. Контракт составлен в двух экземплярах, по содержанию и юридической силе идентичных друг другу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Контракта. 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 14.1. Приложение № 1 – Техническое задание на оказание услуг по сопровождению и развитию официального интернет-сайта ФССП России на 14 л. 14.2. Приложение № 2 – Календарный план оказания услуг по сопровождению и развитию официального интернет-сайта ФССП России на 1 л. 14.3. Приложение № 3 – Акт приема-передачи оказанных Услуг на 1 л. 14.4. Приложение № 4 – Сводный Акт приема-передачи оказанных Услуг (в целом) на 2 л. 14.5. Приложение № 5 – Спецификация на оказание услуг по сопровождению и развитию официального интернет-сайта ФССП России на 2 л. 15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
Похожие:
 | Настоящий документ, далее именуемый «Техническое Задание», или «ТЗ», является неотъемлемой частью Договора. Все работы по Договору... |  | «Спецификацией» (Приложением №1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется... |
| | Документация (извещение) на проведение открытого запроса цен на право заключения договора на поставку опор типа ск | |
| Неотъемлемой частью системы государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности является официальная статистическая... | | Документация (извещение) на проведение открытого запроса цен на право заключения договора на поставку в/ч заградителя и конденсатора... |
| Документация (извещение) на проведение закрытого запроса цен на право заключения договора на поставку кабельных муфт на напряжение... | | Документация (извещение) на проведение открытого запроса цен на право заключения договора на поставку спецобуви от общепроизводственных... |
| Документация (извещение) на проведение открытого запроса цен на право заключения договора на создание и внедрение корпоративного... | | Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением... |