ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
В части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА».
При возникновении противоречия между положениями части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА» и части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», применяются положения части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».
№
пункта
|
Наименование
|
Информация
|
|
Наименование заказчика, контактная информация
|
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Контактные лица:
тел.:
Адрес электронной почты:
|
|
Наименование уполномоченного органа, контактная информация
|
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Контактные лица:
тел.:
Адрес электронной почты:
|
|
Наименование специализированной организации, контактная информация
|
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Телефон/факс
Электронная почта:
Контактные лица
|
|
Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
|
Открытый конкурс
|
|
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация
|
www.zakupki.gov.ru
|
|
Информация о закупке подлежащей обязательному общественному обсуждению
|
Принятое заказчиком решение по результатам первого этапа обязательного общественного обсуждения:
___________________________________________________
___________________________________________________.
|
|
Конкурсная документация, способы получения, срок, место и порядок предоставления
|
Конкурсная документация размещенная на официальном сайте www.zakupki.gov.ru доступна для ознакомления без взимания платы.
Конкурсная документация предоставляется на русском языке.
Конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному лицу, направившему заказчику письменное заявление на получение конкурсной документации. Заявление на получение конкурсной документации должно содержать название конкурса, наименование организации (ФИО физического лица), банковские реквизиты и контактные данные. Выдача конкурсной документации производится при представлении оригинала доверенности. Конкурсная документация предоставляется Заказчиком в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
При этом конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе после внесения данным лицом платы за предоставление конкурсной документации, если данная плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа.
Место предоставления документации:
Дата начала предоставления конкурсной документации: __ .__ .2014 г.;
Дата окончания предоставления конкурсной документации: __ .__ .2014 г.
|
|
Плата, взимаемая заказчиком за предоставление конкурсной документации
|
Не установлено.
|
|
Наименование и описание объекта закупки и условий контракта
Объем, место и сроки выполнения работ.
|
Выполнение работ
Место выполнения работ: _______________________.
Полная характеристика объема выполняемых работ и описание объекта закупки отражено в проекте государственного контракта и технической части конкурсной документации.
Описание условий контракта отражено в проекте государственного контракта являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации.
Качественные и иные характеристики и показатели определяющие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика: в соответствии с условиями Государственного контракта и технической частью настоящей конкурсной документации.
Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: с момента заключения государственного контракта.
Завершение выполнения работ: _________.
.
|
|
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
|
Российский рубль.
|
|
Начальная (максимальная) цена контракта
|
________________ руб.
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы Подрядчика, в том числе расходы на материалы, транспортные услуги, монтаж оборудования, страхование, услуги субподрядных организаций, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
|
|
Источник финансирования
|
Бюджет __________________.
КБК:
|
|
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
|
|
|
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
|
В соответствии с проектом государственного контракта
|
|
Единые требования к участникам закупки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также заказчиком
|
Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, а именно:
Правомочность участника закупки заключать контракт;
Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке
Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.
Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
|
|
Преимущества, предоставляемые при участии в конкурсе учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы, организаций инвалидов, субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
Процент предоставляемых преимуществ
|
Не предоставляются
|
|
Дата начала и окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации
|
Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации:
__ .__ .2014 г.;
Дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации: __ .__ .2014 г.
|
|
Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе
|
Срок подачи заявок на участие в конкурсе:
с «___» ________________ 201__ года до ______ часов ____ минут «___» __________________ 201__ года.
Заявки на участие в конкурсе подаются:
- в случае подачи заявки на участие в конкурсе в письменной форме:
по адресу: ___________________________
(указать фактический адрес)
- в случае подачи заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа:
на компакт-диске (CD-RW или CD-R или DVD-RW или DVD-R) или USB-флеш-накопителе (рекомендуется запечатать в конверт)
по адресу: ___________________________
(указать фактический адрес)
отправка на адрес электронной почты: ___________________________________________.
(указать адрес электронной почты)
В случае если заказчик, уполномоченный орган расположен в здании Дома Правительства Московской области:
Срок подачи заявок на участие в конкурсе:
с «___» ________________ 201__ года
до 16 часов 00 минут «__» _____ 201__ года (дата, предшествующая дате вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).
Заявки на участие в конкурсе подаются:
- в случае подачи заявки на участие в конкурсе в письменной форме:
в подразделение «одно окно» по адресу: Московская область, Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1, здание центрального контрольно-пропускного пункта Дома Правительства Московской области.
- в случае подачи заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа:
на компакт-диске (CD-RW или CD-R или DVD-RW или DVD-R) или USB-флеш-накопителе (рекомендуется запечатать в конверт) в подразделение «одно окно» по адресу: ____________________________.
(указать фактический адрес)
В день, указанный в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участники конкурса подают свои заявки на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданным в отношении каждого лота.
|
|
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
|
1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная в соответствии с требованиями раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», и в соответствии с формами документов, установленными частью III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА».
Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона - указываются участником конкурса в форме «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» (Форма 2 части III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА»).
Предложение о цене контракта, оформляемое в соответствии с Формой 3 части III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА».
1.2. Предложение о качестве работ, оформляемое в соответствии с Формой 4 части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА".
1.3. Декларация о соответствии участника конкурса требованиям, установленным п.п. 3-8 ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса.
3. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса.
4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).
5. Копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица).
6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
7. Копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица), со всеми изменениями и дополнениями.
8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
9. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения, либо включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия).
10. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса.
|
|
Количество копий заявки на участие в конкурсе
|
|
|
Обеспечение заявок на участие в конкурсе
|
Требуется
|
|
Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, условия банковской гарантии
|
Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе предусмотрена в следующем размере:
5,00% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: __________ руб., НДС не облагается.
Порядок внесения:
Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупок.
При обеспечении заявки на участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет заказчика, указанный в конкурсной документации, факт внесения участником закупки таких денежных средств подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения. В платежном поручении, утвержденном Указанием Центрального банка Российской Федерации от 03.03.2003 № 1256-у, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (номер закупки ____________ ). НДС не облагается"
При обеспечении заявки на участие в конкурсе путем предоставления банковской гарантии факт обеспечения заявки подтверждается предоставлением банковской гарантии включенной в реестр банковских гарантий и соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Документы подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе должны быть поданы участником конкурса в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о закупке и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.
|
|
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе
|
|
|
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
|
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится ____._____.2014 г., начиная с ___:__ по московскому времени, по адресу:
В связи с установленным по адресу заказчика контрольно-пропускным режимом, участнику конкурса, подавшему заявку на участие в конкурсе, или его представителю, желающему присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, следует не позднее, чем за один рабочий день до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, сообщить заказчику следующие сведения для оформления соответствующего пропуска: предмет конкурса (лота), номер лота, дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, фамилию, имя, отчество своего представителя по факсимильной связи или телефонограммой по указанным в Информационной карте настоящей конкурсной документации контактным телефонам заказчика.
|
|
Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
|
Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе будет осуществляться ____._____.2014 г.
|
|
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
|
Указаны в Приложении 1 к настоящей информационной карте.
|
|
Размер, условия обеспечения исполнения контракта. Порядок предоставления и требования к такому обеспечению.
|
Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена в следующем размере:
30,00% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: _________руб.,
НДС не облагается.
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но ме менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде:
1. Безотзывной банковской гарантии выданной банком и соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
2. Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
|
|
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта
|
|
|
Банковское сопровождение контракта
|
|
|
Возможность Заказчика изменить условия контракта
|
Предусмотрена, с соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
|
|
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта
|
___Ф.И.О._____________________
Тел.__________________________
|
|
Срок подписания контракта победителем конкурса или иным его участником, с которым заключается контракт.
Условия признания победителя конкурса или данного участника уклонившимися от заключения контракта.
|
Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
В течение пятнадцати дней с даты получения от заказчика проекта контракта (без подписи заказчика) победитель конкурса (участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер) обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. При этом победитель конкурса (участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер) одновременно с контрактом обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта. В случае, если победителем конкурса (участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер) не исполнены указанные требования, такой победитель (участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер) признается уклонившимся от заключения контракта.
|
|
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта
|
Допускается в соответствии с ч.ч. 8-26 ст. 95 Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
|
Приложение 1
К информационной карте конкурса
|
