Документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения муниципальных контрактов по определению поставщиков на закупку и поставку реагентов,

Скачать 1.1 Mb.

Название	Документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения муниципальных контрактов по определению поставщиков на закупку и поставку реагентов,
страница	6/7
Тип	Документация об аукционе

filling-form.ru > бланк заявлений > Документация об аукционе

1 2 3 4 5 6 7

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

^{(наименование организации)}

доверяет _____________________________________________________________________

(фамилия, (имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________ «___» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа)

на аукционе по определению поставщиков на закупку и поставку реагентов, расходных материалов для Клинико-диагностической лаборатории на 2011 год для нужд МЛПУ «Егорьевская центральная районная больница».
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________ ______________________________ удостоверяем. (Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 2010 г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )

^(Ф.И.О.)

ДОКУМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ:

_________________________________________________________________

Настоящим _______________________________________________подтверждает,

(наименование организации-участника размещения заказа)
что для участия в указанном открытом аукционе нами направляются следующие документы:

№ п/п	Наименование	Количество страниц
1.	Заявка на участие в аукционе
2.	Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)
3.	Сведения об организационно-правовой форме (копия устава)
4.	Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов участника размещения заказа

Проект контракта

Муниципальный контракт

на закупку и поставку реагентов, расходных материалов для Клинико-диагностической лаборатории

на 2011 год для нужд МЛПУ «ЕЦРБ».

№________

г. Егорьевск «___» ______________ 2010 г.

Муниципальное лечебно – профилактическое учреждение «Егорьевская центральная районная больница», в лице главного врача Александрова Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава и на основании доверенности ________________ года, выданной Главой Егорьевского муниципального района от имени Муниципального образования «Егорьевский муниципальный район Московской области» именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, _____________________________________________________________________________________________________ в лице _______________________________________ действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии ________________________ Федерального Закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем “Контракт”, о нижеследующем:

Предмет настоящего Контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя ответственность за осуществление поставки реагентов, расходных материалов для Клинико-диагностической лаборатории на 2011 год для нужд МЛПУ «Егорьевская центральная районная больница» ( далее по тексту – Товар)

1.2. Поставка Товара осуществляется в соответствии со спецификацией (техническим заданием), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, согласно приложению 1.

1.3. Общая сумма контракта составляет ____________ (сумма прописью)

1.4. Оплата поставленного товара осуществляется по факту поставки при предоставлении Счета, счет - фактуры, товарно-транспортной накладной в течение 90 банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика при наличии целевого финансирования на лицевом и расчетных счетах Заказчика.

1.5. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом наименований и количества товаров и иных условий исполнения муниципального контракта.

1.6. Источник финансирования:

- за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС);

- за счет средств полученных от предпринимательской деятельности;

- за счет средств полученных по родовым сертификатам;

- за счет средств бюджета Егорьевского муниципального района.

1.7. Поставка реагентов, расходных материалов для Клинико-диагностической лаборатории на 2011 год осуществляется со склада Поставщика, согласно представленной Заказчиком заявки в соответствии с ассортиментным перечнем реагентов и расходных материалов в течение 24 часов.

1.8. Количество товара будет определяться потребностью подразделений МЛПУ «ЕЦРБ», и оформляться заявками.

1.9. Допустимо, изменение объема поставки товара в случае необходимости при сохранении общей неизменной суммы муниципального контракта.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик:

2.1.1. Поручает Поставщику осуществление поставки Товара для МЛПУ ЕЦРБ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и приложением к нему;

2.1.2. Обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального заказа МЛПУ «ЕЦРБ»;

2.1.3. Консультирует Поставщика по вопросам выполнения муниципального заказа на поставку Товара для МЛПУ «ЕЦРБ»;

2.1.4. Обеспечивает оплату поставляемого Товара в соответствии с пунктом 1.4. настоящего Контракта;

2.1.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

2.1.6. Назначает своего представителя, который от его имени будет осуществлять контроль за выполнением поставки Товара на условиях настоящего Контракта.

2.2. Поставщик:

2.2.1.Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

2.2.2. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального заказа на поставку Товара для МЛПУ «ЕЦРБ»;

2.2.3. Обязан поставить товар заказчику в течение 24 часов, после получения от Заказчика заявки с перечнем необходимого товара.

2.2.4. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения муниципального заказа на поставку Товара;

2.2.5. Вправе получать плату за поставленный Товар для МЛПУ «ЕЦРБ», в соответствии с пунктом 1.4. настоящего Контракта;

3. Качество, количество товара и комплектность.

3.1. Качественные и функциональные характеристики реагентов и расходных материалов для КДЛ должны подтверждаться сертификатом соответствия, выданным Госстандартом России, а также требованиям ГОСТ, СанПиН, ТУ и международным стандартам. Товар должен быть клинически чистым.

Упаковка и маркировка реагентов и расходных материалов должна соответствовать НД.

Каждая единица товара должна находиться в индивидуальной упаковке.

Поставщик несет ответственность за поставку не доброкачественных и фальсифицированных реагентов и расходных материалов.

3.2. Товар по качеству должен отвечать требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, Минздравом РФ, НД

3.3. Поставщик осуществляет поставку Товара с остаточным сроком годности не менее 80%. Поставка Товара с меньшим сроком годности может быть осуществлена только по согласованию с Министерством здравоохранения Московской области.

3.4. Грузовые места должны быть упакованы, пронумерованы и промаркированы. Каждая партия Товара сопровождается следующими документами:

- счет,

- накладная,

- счет - фактура,

- протокол согласования цен.

3.5. Заказчик обеспечивает контроль количества и качества поставляемого товара в момент приемки на свой склад в соответствии с техническим заданием.

3.6. Заказчик делает заказ Поставщику по телефону, факсу, электронной почтой или при личном обращении в офис Поставщика.

3.7. На основании полученного заказа Поставщик формирует счет и направляет его Заказчику.

3.8. Датой отгрузки Товара считается дата в товарной – транспортной накладной.

В случае несоответствия поставленного товара условиям технического задания, Стороны обязаны составить акт с перечнем недостатков (дефектов) и принять решение о замене товара.

Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 5-и дней со дня получения товара. Поставщик обязан заменить товар либо устранить дефекты без дополнительной оплаты, если Стороны не договорились об ином.

4. Порядок сдачи – приемки товара.

4.1. Товар, являющийся предметом настоящего контракта, принимается Заказчиком от Поставщика по количеству, качеству, комплектности и ассортименту в следующем порядке:

4.1.1. Проверка Товара, поступившего в таре, производится при вскрытия тары. Тара должна обеспечивать сохранность продукции.

4.1.2. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, ассортимента, маркировки, тары и упаковки данным, указанным в сопроводительных документах и требованиям нормативных, нормативно – технических документов, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара и составляет акт о недостатках, который является неотъемлемой частью настоящего контракта, в котором указывается количество осмотренного Товара и характер выявленных дефектов. Акт о недостатках Товара должен быть составлен в течение 5 рабочих дней после их обнаружения, однако не позднее четырех месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика, обнаружившего несоответствия. Акт о несоответствиях, обнаруженных в Товаре с гарантийным сроком службы (хранения) сроком годности, должен быть составлен в течение 5 рабочих дней по обнаружении несоответствий, но в течение срока годности. Если для участия в составлении акта о недостатках вызывается представитель Поставщика, то к установленному сроку добавляется время, необходимое для его приезда.

4.1.3. Одновременно с приемкой Товара производится проверка соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям нормативных, нормативно – технических, технических и нормативно – правовых актов.

4.1.4. Товар, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, а также Товар, отгрузка которого была запрещена органами, осуществляющими контроль за качеством Товара, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должен. В случае выявления фальсифицированной продукции (Товара) Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет замену Товара, в срок согласованный Заказчиком.

4.1.5. Приемка Товара может быть приостановлена по решению Заказчика, при отсутствии необходимых сопроводительных документов или некоторых из них. Об отсутствии необходимых документов составляется акт. Акт об отсутствии необходимых документов подписывается представителями Заказчика, осуществляющих приемку. Об отсутствии необходимых документов Заказчик информирует Поставщика в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения отсутствия необходимых документов.

4.1.6. В случае расхождения мнения сторон по качеству поступившего Товара, согласно действующим нормативным актам отбираются образцы для проведения анализа в лаборатории или соответствующем НИИ. Отобранные образцы (пробы) Товара опечатываются либо пломбируются и снабжаются этикетками, подписанными лицами, участвующими в отборе. Об отборе проб составляется акт. Акт об отборе проб подписывается всеми участвующими в этом лицами.

4.1.7. Расходы по проведению анализов в лаборатории или научно – исследовательском институте, в случае если будет установлено несоответствие Товара, несет виновная сторона, установленная по результатам экспертизы.

4.1.8. Если между Поставщиком и Заказчиком возникнут разногласия о характере выявленных дефектов и причинах их возникновения, то для определения качества товара стороны совместно или заинтересованная сторона вправе пригласить эксперта компетентной организации. Расходы по привлечению эксперта, в случае если будет установлено несоответствие Товара, несет виновная сторона, установленная по результатам экспертизы.

4.2. Вызов представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Заказчиком недостачи, несоответствия качества Товара требованиям стандартов или согласованных условий, скрытых недостатков Товара, а также требованиям по ассортименту. Полномочия представителя должны быть подтверждены документально, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4.3. При неявке представителя Поставщика в срок, не превышающий 3 календарных дней после получения им извещения о вызове или получения в этот же срок уведомления Поставщика о неявке, а также при неполучении никакого уведомления о явке или неявке, Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству, ассортименту, комплектности, упаковке и качеству самостоятельно. Покупатель о результатах информирует Поставщика и в течение 3 рабочих дней направляет ему документы по приемке.

5. Платежи и расчеты

5.1. Расчеты за поставляемый товар производятся между Заказчиком (плательщиком) и Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2. Датой поставки продукции считается дата, указанная на штемпеле в транспортной накладной Поставщика (грузоотправителя) в день прибытия на склад Заказчика.

6. Ответственность сторон.

6.1. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за качество закупаемого Товара в соответствии действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки поставки или оплаты Товара Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3.Поставщик, по требованию Заказчика, своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить брак, допущенный по вине Поставщика.

6.4.В случае прекращения поставки товара, предусмотренного настоящим Контрактом, по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой или не по его вине.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по выполнению условий контракта.

6.8. В случае возникновения споров, Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров.

6.9. В случае если спорный вопрос не был решен путем ведения переговоров между Сторонами настоящего контракта, Стороны имеют право обратиться в арбитражный суд Московской области в соответствии с действующим гражданским законодательством.

1 2 3 4 5 6 7

	Документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право... Инструкции участникам аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения...		Документация об аукционе документации об аукционе для проведения... Уполномоченный орган Управление государственного заказа Мурманской области почтовый адрес: 183006, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75,...
	Документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право... Агму, агмс и агд для нужд обособленных подразделений гуп «Московский метрополитен»		Закупочная документация по проведению открытого запроса цен на право... Заказчик – Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александровская районная больница»
	Документация об аукционе открытого аукциона №6- а -08 «Поставка книжной... Фз «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» настоящая...		Документация об аукционе по проведению аукциона на право заключения... Размещение заказов для нужд гуп «Мосгортранс» – осуществляемые в установленном порядке действия
	Аукционная документация для проведения открытого аукциона в электронной... Для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку автомобильных шин		Документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения договора «Владивостокский морской рыбопромышленный колледж» (фгаоу спо «вмрк»), почтовый адрес: 690068 г. Владивосток ул. Кирова 93, е-mail:...
	Документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения договора «Владивостокский морской рыбопромышленный колледж» (фгоу спо «вмрк»), почтовый адрес: 690068 г. Владивосток ул. Кирова 93, е-mail:...		Документация по проведению открытого аукциона в электронной форме... Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной...

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Похожие: