Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «тверской государственный университет» (гоувпо «ТвГУ») документация открытого аукциона №24- а -08

Часть 4

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА по лоту №__

1. 
   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
   

1. 
   Поставщик обязан поставить, а Заказчик принять и оплатить компьютеры и ноутбуки (далее - "Товар"), согласно спецификации (приложение № 1 к контракту).
   
2. 
   Поставщик предоставляет Заказчику перед прибытием Товара в место назначения сертификаты соответствия на все товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   

2. 
   СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
   

1. 
   Цена поставляемого Товара составляет ___________ руб. (____________________рублей _____ копеек), в т.ч. НДС ____________________ руб. В эту цену полностью включена оплата всех обязательств Поставщика по настоящему контракту (стоимость товара, стоимость упаковки, маркировки, доставки и надлежащего исполнения Поставщиком гарантийных обязательств по товару, у которого имеются гарантийные сроки эксплуатации).
   
2. 
   Платежи за товары, поставляемые по настоящему контракту, будут производиться за счет средств Федерального бюджета и внебюджетных средств университета в рублях в следующем порядке: безналичный расчет. Окончательный расчет производится в течение 10 банковских дней после получения Заказчиком следующих документов, представляемых Поставщиком:
   

3. 
   Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего контракта, включены в цену Контракта и оплачиваются Поставщиком.
   
4. 
   Цены остаются фиксированными на весь срок действия Контракта.
   

2. 
   КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
   
   1. 
      Поставляемые товары должны соответствовать по своему качеству требованиям технической документации и действующим стандартам. Товары должны быть годными к эксплуатации.
      
   2. 
      Поставщик гарантирует, что поставляемые товары являются новыми и ранее не использованными, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном их использовании в соответствии со спецификацией и техническими требованиями.
      
   3. 
      Если при приемке окажется, что товары, не соответствуют требованиям, предъявляемым к товарам данного класса, Поставщик обязуется все товары заменить качественными или при невозможности это сделать, вернуть деньги Заказчику в 3-хдневный срок с момента подписания сторонами Дефектного Акта.
      
   4. 
      На товары, имеющие гарантийный срок Поставщиком дается гарантия в соответствии с действующим на территории РФ законодательством.
      
   5. 
      Если в течение срока гарантии товар окажется дефектным или неисправным вследствие его некачественного исполнения или не будет соответствовать условиям Контракта, что должно быть подтверждено Актом, составленным независимым экспертом, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить дефектный товар новым, который должен быть доставлен в срок не более двух месяцев с даты письменного уведомления на условиях, указанных в пункте 3.2 Контракта. Рекламации по качеству товара могут быть предъявлены Поставщику в течение гарантийного срока, но не позднее 20 (двадцати) дней после его истечения при условии обнаружения дефекта в пределах срока гарантии.
      
   6. 
      Дефектный товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.
      
   7. 
      В случае устранения дефектов или замены некачественного товара или его частей гарантийный срок продлевается на количество, затраченного, на это времени.
      
3. 
   ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА
   
   1. 
      Поставщик принимает на себя обязательство поставить и передать в собственность Получателю товар согласно прилагаемой спецификации в 20-тидневный срок с момента подписания контракта.
      
   2. 
      Товар должен иметь тару и упаковку, обеспечивающую сохранность груза при перевозке, маркировку, необходимую техническую документацию на русском языке, сертификат.
      
   3. 
      Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу поставляемой продукции вследствие ненадлежащей упаковки и за всякого рода порчу оборудования вследствие некачественной или ненадлежащей маркировки.
      
   4. 
      Приемка товара по количеству осуществляется по накладным. По результатам приемки оформляются соответствующие документы за подписью обеих сторон. Приемка товара по количеству должна быть произведена в момент приемки товара и не позднее 2-х дней с момента поставки.
      

5. 
   УПАКОВКА
   
   1. 
      Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения
      
   2. 
      Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки товара его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или консервации или несоблюдения инструкции по хранению.
      
   3. 
      Хранение оборудования в упаковке Поставщика на территории Заказчика должно осуществляться в соответствии с инструкциями на русском языке, которые должны быть переданы Заказчику не менее чем за 5 дней до прибытия первой партии груза в его адрес.
      
   4. 
      После прибытия товара на место назначения Заказчик обеспечивает немедленную его разгрузку и безопасное хранение в приспособленном помещении сухом, запираемом, с температурой не ниже +5°С. Риск, связанный с хранением, несет Заказчик. Распаковка грузов будет происходить в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика.
      
   5. 
      Если при распаковке грузов обнаруживается недопоставка товара или его частей, что подтверждается протоколом, подписанным Поставщиком и Заказчиком, Поставщик поставляет отсутствующие позиции в 3-хдневный срок с даты, получения протокола на условиях поставки, указанных в пункте 3.2. Контракта.
      
   6. 
      Если Заказчик производит распаковку прибывшего товара самостоятельно в отсутствии уполномоченного представителя Поставщика, никакие претензии по недопоставкам или повреждениям товара Поставщиком не принимаются.
      
   7. 
      Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением груза и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки.
      
6. 
   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   
   1. 
      В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
      
   2. 
      За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства предусмотренного государственным контрактом (неисполнение сроков поставки, некачественный товар) Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от суммы контракта.
      
   3. 
      Если просрочка в поставке товара по вине Поставщика превысит максимальный размер неустойки, указанный в пункте 5.2, Заказчик вправе направить Поставщику предложение о расторжении Контракта, полностью или частично без возмещения Поставщику каких либо расходов или убытков, вызванных расторжением Контракта – либо обратиться в суд с соответствующим иском. В этом случае Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 от суммы не поставленного в срок товара.
      
   4. 
      Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке.
      
   5. 
      Уплата неустойки не освобождает Поставщика от его контрактных обязательств.
      
   6. 
      Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Поставщику либо вычитывается из очередного причитающегося Поставщику платежа. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.
      
   7. 
      В случае неисполнения условий Контракта Поставщик несет ответственность в пределах цены Контракта.
      
7. 
   РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
   
   1. 
      Стороны по контракту имеют право заявить претензии о нарушении условий контракта о количестве, ассортименте, качестве и комплектности товара не позднее недели с момента, когда сторона узнала о нарушении соответствующего условия контракта и своего права. Срок рассмотрения претензии – 7 дней с момента ее получения.
      
   2. 
      Все споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, и не урегулированные сторонами разрешаются Арбитражным судом Тверской области в соответствии с действующим законодательством.
      
8. 
   ФОРС-МАЖЕР
   
   1. 
      Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств неопределимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
      
   2. 
      Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке действие этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
      
   3. 
      Надлежащим доказательством наличия обстоятельств неопределимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой государства Стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).
      
   4. 
      Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
      
   5. 
      Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
      
   6. 
      Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившийся ситуации и поиска возможных путей их разрешения.
      
   7. 
      Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.
      

5. 
   РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
   
   1. 
      Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
      
   2. 
      При расторжении Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.
      
   3. 
      Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой стороной условий настоящего государственного контракта.
      

5. 
   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
   
   1. 
      Все изменения к контракту оформляются путем дополнительного соглашения, и подписываются уполномоченными на то лицами.
      
   2. 
      Поставщик обязан в течение 24 часов известить Заказчика об отгрузке товара, реквизитах.
      
   3. 
      Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему контракту третьей стороне без письменного согласия на это другой стороны.
      
   4. 
      Контракт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
      

5. 
   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
   
   1. 
      Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 15.12.2008 г.
      

5. 
   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН