«08» августа 2011 г
Скачать 299.17 Kb.
|
1 2
на выполнение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входных дверей в учебномкорпусе «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВПО«Сибирский федеральный университет», расположенного по адресу: г. Абакан, ул. Щетинкина, 27г. Абакан «____» _________2011 года Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» Дулесовой Натальи Валериевны, действующего на основании Положения о Хакасском техническом институте – филиале ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» и доверенности № 1104 от 28.12.2010 г., с одной стороны, и Победитель запроса котировок (протокол от ___ __________2011 года) – ___________________________________________, в лице __________________________, действующего на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем: 1. Предмет контракта 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту тамбура с заменой входных дверей в учебном корпусе «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», расположенного по адресу: г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 (далее – «работы»).1.2. Объем, содержание, сроки работ и иные требования к работам определяются техническим заданием (Приложение № 1), локальным сметным расчетом (Приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта. 1.3. Срок предоставления гарантии качества работ 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта. 2. Стоимость работ и порядок расчетов 2.1. Цена контракта составляет ___________ (______________________) рублей, в том числе НДС _______ (_______) рублей. Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика, стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производстве работ, расходов на перевозку строительных материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании ремонтных работ, вывоз и утилизация отходов, 2 % непредвиденных расходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей. При составлении сметной документации Подрядчик должен руководствоваться МДС 81-35.2004, МДС 81-38.2004, письмом от 02.03.2011г. № 4511-КК/08 Министерства регионального развития к ФЕР-2001 по видам строительства, Протоколом № 2 комиссии по ценовой политике в строительстве при Министерстве по градостроительной и жилищной политике Республики Хакассия (с прилагаемым расчетом изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ с января 2011г. по РХ к ФЕР (Минрегион), ТЕР) (далее Протокол № 2), письмом Минрегиона РФ от 06.12.2010г. № 41099-КК/08 "О порядке изменения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в строительстве" с изменениями и дополнениями в соответствии с письмом Минрегиона РФ от 21.02.2011г. № 3757-КК/08. Сметную документацию необходимо разрабатывать по федеральным сметным нормативам Минрегиона России. В итогах сметы необходимо учесть: 1. накладные расходы - по укрупненному нормативу по основным видам строительства - капитальный ремонт жилых и общественных зданий - 95% (от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов) с применением коэффициента 0,94 для организаций работающих по УСНО.Протоколом № 2, с понижающим коэффициентом 0,85 ; 2. сметная прибыль - по общеотраслевому нормативу для ремонтно-строительных работ - 50% (п.2.2МДС81-25.2001) (от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов) с применением коэффициента 0,9 ( для организаций работающих по УСНО. Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.04. № АП-5536/0,6 Приложение 1. Примечания п.2), с понижающим коэффициентом 0,8; 3.резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% (для объектов социальной сферы) по итогам глав 1-12 Сводного сметного расчета на строительные и монтажные работы (МДС 81-35.2004. п.4.96); 4. налоги и обязательные платежи: НДС -18% (для организаций работающих по обычному налогообложению), 18%(МАТ+(ЭМ-ЗПМ) +НР*0,1712+СПх0,15) (для организаций работающих по УСНО). 3. Сроки и место выполнения работ 3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания контракта. 3.2. Место выполнения работ: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 . 4. Права и Обязанности Сторон Для выполнения настоящего контракта: 4.1. Заказчик: - Осуществляет контроль за выполнением работ Подрядчиком на действующем объекте. - Приостанавливает ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством, либо исполнением, несоответствующим условиям настоящего контракта. - В трехдневный срок, с момента предъявления Акта выполненных работ Подрядчиком, производит приемку и подписывает Акты выполненных работ (при отсутствии замечаний), составляет двусторонние акты о выявленных нарушениях в ходе производства работ, обо всех отклонениях своевременно информирует Подрядчика. Несет ответственность за принятые объемы работ. - Вправе требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных в выполненных работах недостатков. При необходимости вправе устранить недостатки, выявленные в выполненных работах, самостоятельно либо привлечь для их устранения третьих лиц. - Производит оплату выполненных Подрядчиком работ. 4.2. Подрядчик: -Выполняет все работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему. - Производство работ на объектах согласовывать с административно-хозяйственной частью. - Участвует в приёмке результата работ, в соответствии с требованиями настоящего контракта. - Передает вместе с выполненным объемом работ исполнительную документацию на выполненные работы. - Безвозмездно устраняет недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков; - Обязан произвести проверку выполненной работы (качество работы) и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта. - Гарантирует производство работ в соответствии с условиями контракта, действующими СНиП и СанПиН, техническими условиями, государственными стандартами, сметной документацией, правилами техники безопасности и охране окружающей среды, и иными нормами. - По окончании работ по настоящему контракту Подрядчик обязан очистить объект от мусора, вывезти за пределы площадки технику, инвентарь, временные сооружения и иное, принадлежащее Подрядчику имущество, в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания выполненных работ. Вывоз строительного мусора для последующей утилизации должен производиться Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством. - Гарантирует, что все материалы, используемые для ремонтных работ, должны быть сертифицированы и иметь техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательством РФ (в т.ч. сертификаты качества, соответствующие санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям); - Материалы, необходимые механизмы и инструменты доставляются к месту производства работ, разгружаются, принимаются, складируются Подрядчиком за свой счет и своими средствами. - Обязан предоставить Заказчику по его устному требованию образцы материалов для оценки их качества. - Вправе получить консультацию у Заказчика по вопросам выполнения работ, а также досрочно по согласованию с Заказчиком сдать работы. 5. Ответственность Сторон 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: -безвозмездное устранение недостатков в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем письменном требовании об устранении недостатков, но не более, чем в течение 10 (десяти) рабочих дней; -возмещение расходов, понесенных Заказчиком по исправлению недостатков своими силами либо силами третьих лиц в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления указанного требования. 5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 5.5. Уплата пени не освобождает нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 6. Условия выполнения работ и порядок приемки 6.1. По завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ в соответствии с установленными формами. 6.2. Приемка работ (этапа работ) осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней после получения им извещения от Подрядчика о готовности объекта к сдаче. Акт выполненных работ со стороны Заказчика подписывается комиссионно. Риск случайной гибели или повреждения объекта до приемки выполненных работ несет Подрядчик. Заказчик обязан в срок, указанный в п. 6.2. настоящего контракта, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. При этом Заказчик вправе отказаться от приемки работ и подписания Акта по настоящему контракту, предоставив Подрядчику мотивированный отказ. 6.3. Сдача работы Подрядчиком и приемка ее Заказчиком оформляется Актом выполненных работ (форма КС-2), который подписывается обеими сторонами. Основанием для оплаты выполненных работ и проведения расчетов между сторонами настоящего контракта является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет и счет-фактура. 6.4. В случае несоответствия выполненных работ смете, составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик обязан в течение пяти рабочих дней произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметной документации. 6.5. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ. 6.6. В случае досрочного прекращения работ, обусловленных настоящим контрактом, по соглашению сторон, Заказчик обязан принять от Подрядчика по Акту выполненных работ (форма КС-2) выполненную работу по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость с соблюдением раздела 2 настоящего контракта. 6.7. Подрядчик обязуется выполнять требования нормативных документов по охране труда и противопожарной безопасности, а также требований пропускного и внутриобъектного режима, действующего у Заказчика, а Заказчик создать условия в рабочей зоне, отвечающие требованиям безопасности труда и противопожарной безопасности. 6.8. Заказчик организует и проводит приемку выполненных работ, с учетом требований настоящего контракта, СНиП и иным техническим нормам на данные виды работ. 7. Непреодолимая сила 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по контракту. 7.2. В случае наступления указанных в пункте 7.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий. 7.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств. 7.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки. 8. Порядок расторжения контракта 8.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, с возмещением понесенных убытков, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. Заказчик имеет право в любое время расторгнуть контракт в одностороннем порядке, отказавшись от исполнения контракта полностью или частично без указания оснований такого отказа. 8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне. 8.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда. 9. Разрешение споров 9.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. 9.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Хакасия. 9.3. Предусмотрен претензионный порядок урегулирования разногласий. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней. 10. Срок действия контракта 10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта. 11. Особые условия 11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 11.2. В случае изменения правового статуса, адреса, банковских реквизитов одной из Сторон она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону о соответствующих изменениях, организации-правопреемнике. 11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 11.4. Применимое право – законодательство Российской Федерации. При заключении и исполнении контракта Стороны руководствуются также положениями Правил размещения заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», опубликованных на официальном сайте: www.khti.ru 11.5. Приложения к настоящему контракту, являющиеся его неотъемлемой частью: Приложение № 1 – Техническое задание; Приложение № 2 – Локальный сметный расчет. 12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Приложение № 1 к Контракту № ____ на выполнение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входных дверей в учебном корпусе «А» Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», расположенного по адресу: г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
1 2
Похожие:
 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2009 2011 годы приказываю |  | Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа... |
| Игорь Шувалов ответит на предложение Приморья в сентябре. (Информационное агентство «PrimaMedia», 05. 08. 2011) 3 | | Организация разработала и утвердила до 1 августа 2011 г. Инструкцию (в течение 60 дней со дня государственной регистрации) и согласовала... |
| Порядком проведения государственной инвентаризации лесов, утвержденным приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 06. 06.... | | ... |
| Охватывает промежуток времени в четыре дня (14-17 августа), вторая часть — два неполных дня (18 августа и часть 19 августа), события... | | Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2011 года n 342н (зарегистрирован... |
| Допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. Данный приказ зарегистрирован Министерством юстиции... | | Пу за 2 квартал 2011 г установлены – с 1 июля по 15 августа 2011 г включительно. Отчетность по страховым взносам и сведения пу представляется... |