Конкурсная документация
Скачать 4.1 Mb.
|
«Форма 4»к конкурсной заявке |
| Год | Годовой объем выполнения аналогичных по объему, срокам и составу выполняемых работ контрактов, тыс. руб. |
| 2007 год | |
| 2008 год | |
Инструкция по заполнению.
1. В этой форме участника размещения заказа
указывает годовые объемы реализации работ, аналогичных предлагаемым в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации.
__________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, подписавшего, должность)
7.5. Сведения о выполненных аналогичных контрактах - форма № 5
«Форма 5»
к конкурсной заявке
от «____»____________200__ г.
Сведения о выполненных аналогичных контрактах
| № п./п. | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения работ / год и месяц окончания выполнения работ) | Заказчик работ (наименование, адрес, контактные телефоны) | Описание работ (сумма контракта в тыс. руб., объем выполнения работ, описание основных условий контракта) | Сведения о рекламациях по аналогичным контрактам |
| | | | | |
| | | | | |
Инструкция по заполнению.
1. В этой форме участник размещения заказа приводит описание аналогичных по объему, срокам и составу выполняемых работ контрактов.
2. Участник размещения заказа вправе выбрать любые из выполненных им аналогичных контрактов для описания, но данное описание должно удостоверить организатора конкурса, что участник обладает достаточным опытом выполнения аналогичных контрактов в соответствии с требованиями конкурсной документации.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, подписавшего, должность)
7.6. Сведения об участии в судебных разбирательствах — форма № 6
«Форма 6»
к конкурсной заявке
от «____»____________200__ г.
Сведения об участии в судебных разбирательствах
| № п./п. | Год начала и окончания судебного разбирательства | Наименование и адрес истца | Наименование и адрес ответчика | Принятое решение | Оспоренная сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2007 год | | | | |
| | 2008 год | | | | |
Похожие:
 | Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную... | | Конкурсная документация разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 года №264... |
| Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании следующих... | | Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... |
| Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... | | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в конкурсе, содержание и критерии оценки конкурсных заявок,... |
| Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, инвестиционной декларацией... | | Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку |
 | Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров,... | | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в открытом конкурсе выбор организации для выполнения... |