О. В. Цапкин «03» октября 2014 г
Скачать 0.56 Mb.
|
Приложение №2 к аукционной документации Государственный контракт №_______________ г. Сыктывкар « » ____________ 2014г. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (Комистат), именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя руководителя Шерстюковой Т.А., действующего на основании Приказа №90 от 14 августа 2014г., с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили на основании результатов размещения процедуры закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме на поставку офисного оборудования (номер закупки _______________, Протокол №________________ от «__»__________2014г.) настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта. 1.1. Поставщик обязуется поставить офисное оборудование (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар. 1.2. Наименование и количество Товара определены в Приложении №1 к настоящему контракту. 1.3. Срок поставки Товара: 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента заключения контракта. 1.4. Место поставки: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.160. 2. Качество Товара. 2.1. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена запасных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав на него третьих лиц и других обременений. Товар не должен быть предметом спора или залога. 2.2. Товар должен быть серийным, заводского производства, иметь торговую марку, средства идентификации, используемые производителем для защиты от подделок. 2.3. Корпус (пластмассовые элементы и металлические детали) Товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов, трещин, вздутий, вмятин, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе, а также следов вскрытия. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. 2.4. Все комплектующие компоненты, необходимые для эксплуатации товара, должны присутствовать в комплекте стандартной поставки. Каждая единица поставляемого товара должна выполнять свое стандартное функциональное назначение без необходимой закупки дополнительных компонентов. 2.5. Товар должен поставляться в комплекте с технической документацией (паспорт изготовителя, инструкция по эксплуатации), копиями выданных сертификационным органом РФ РосТест сертификатов соответствия или сертификатов качества, копиями санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии поставляемых товаров нормам, предъявляемым к данным товарам на территории Российской Федерации. Поставка товара без технической документации, копий сертификатов, копий санитарно-эпидемиологических заключений считается ненадлежащего качества и такой товар не подлежит оплате до момента передачи на него необходимой документации. 2.6. В случае, если товар не подлежит обязательной сертификации при реализации на территории Российской Федерации, Поставщиком должно быть представлено отказное письмо, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации на территории Российской Федерации. 3. Тара и упаковка. 3.1. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке любым видом транспорта и хранении в соответствии с принятыми для данного вида товара требованиями, без повреждений (вмятин, порезов) и следов вскрытия, отсутствия признаков вторичной переупаковки. 3.2. Каждая единица поставляемого товара должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула) и характеристики товара, голограмму, логотип производителя и другие элементы защиты от подделок. Все надписи должны быть нанесены способом типографской печати на русском языке. 4. Порядок поставки и приемки Товара. 4.1. Отгрузка Товара осуществляется транспортом Поставщика по адресу, указанному в п.1.4 настоящего контракта, одной партией. 4.2. Товар должен быть поставлен в собранном виде и для начала его эксплуатации не должно требоваться выполнение работ по монтажу, кроме подключения. 4.3. Поставкой считается отгрузка Товара Поставщиком Государственному заказчику по адресу, указанному Государственным заказчиком. По факту отгрузки товара Поставщиком Государственному заказчику оформляется товарная накладная, подписываемая обеими Сторонами или их доверенными лицами. Подписание товарной накладной подразумевает принятие Государственным заказчиком Товара по качеству и количеству, указанному в Спецификации к настоящему Контракту (Приложение №1). 4.4. Приемка товара Государственным заказчиком по количеству, качеству и ассортименту осуществляется по товарным накладным и счетам-фактурам, предоставленным Поставщиком. В случае несоответствия количества, качества и ассортимента товара данным, указанным в Приложении №1 (Спецификация), Государственный заказчик имеет право отказаться от приемки товара с составлением соответствующего Акта о несоответствии товара с последующим расторжением настоящего Государственного контракта по соглашению сторон или решению суда. В случае отказа Государственного заказчика от приемки товара в связи с необходимостью устранения недостатков, Поставщик обязуется в срок, согласованный сторонами, устранить указанные недостатки за свой счет. Товарно-транспортная накладная подписывается Государственным заказчиком после устранения Поставщиком всех недостатков. 4.5. Право собственности на Товар переходит к Государственному заказчику с момента получения Товара от Поставщика и подписания товарной накладной представителями Государственного заказчика и Поставщика. 5. Права и обязанности Сторон 5.1. Поставщик обязан: 5.1.1. Произвести поставку Товара на условиях настоящего контракта. 5.1.2. По требованию Государственного заказчика предоставить ему техническую документацию на поставленный Товар, копии сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологических заключений. 5.1.3. Незамедлительно информировать Государственного заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту. 5.1.4. Направлять Государственному заказчику подписанную товарную накладную и счет-фактуру. 5.2. Государственный заказчик обязан: 5.2.1. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству и качеству и подписать соответствующие документы (товарная накладная, счет-фактура). 5.2.2. Передать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию. 5.2.3. Оплатить Товар в порядке и в сроки, определенные настоящим контрактом. 5.3. Государственный заказчик имеет право: 5.3.1. Контролировать ход выполнения Поставщиком поставки Товара по настоящему контракту без вмешательства в его хозяйственную деятельность. 5.3.2. В любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения условий по настоящему контракту. 5.3.3. Организовать независимую экспертизу качества Товара. При поставке некачественного Товара Поставщик устраняет за свой счет все выявленные в ходе проверки недостатки. 6. Цена Контракта и порядок расчетов 6.1. Цена настоящего Контракта установлена в соответствии с результатами проведения открытого аукциона в электронной форме и составляет ___________ рублей _________ коп. (______________________________________ рублей __________копеек), в том числе НДС - ____________ рублей ______ копеек (______________________________ рублей ______ копеек). 6.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. 6.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта. 6.4. Цена на товар включает все налоги и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате; стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочные, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению, страхование и прочие расходы, связанные с хранением, складированием, погрузкой, сборкой, доставкой товара до конечного потребителя. 6.5. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Государственным заказчиком в рублях Российской Федерации. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета. 6.6. Оплата за Товар производится Государственным заказчиком безналичным расчетом по факту поставки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарных накладных, предоставления счета, счета-фактуры, путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик. 6.7. Обязательства Государственного заказчика по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Государственного заказчика. 6.8. Государственный заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты за расходы, не предусмотренные в настоящем Государственном Контракте. 7. Ответственность. 7.1. За каждый день просрочки оплаты поставленного Товара Поставщик вправе потребовать с Государственного заказчика уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы по предъявленному акту. 7.2. За каждый день просрочки поставки Товара по вине Поставщика, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штрафную неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. 7.3. Виновная сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7.4. Уплата виновной стороной неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает ее от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 7.5. Иная ответственность сторон, не установленная условиями настоящего Контракта, и порядок ее наступления определяются в соответствии с действующим законодательством. 8. Обеспечение исполнения контракта 8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту Поставщик предоставляет Государственному заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме _______________________________ (безотзывной банковской гарантии или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств). 8.2. Поставщик предоставляет обеспечение исполнения настоящего Контракта на сумму _______________ рублей, что составляет ______% от начальной (максимальной) цены контракта. 8.3. При передаче Государственному заказчику в залог денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта платеж следует производить по следующим реквизитам: УФК по Республике Коми (ОФК 01, Комистат л/с 05071143780) ИНН 1101481260 КПП 110101001 р/с 40302810100001000042 Отделение – НБ Республика Коми БИК 048702001 Назначение платежа: обеспечение исполнения Государственного контракта №_____________ 8.4. При выборе Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта в форме безотзывной банковской гарантии срок действия такой банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. 8.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта будет возвращено на банковский счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока действия настоящего Контракта при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств. 8.6. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек, иных мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом, а также убытков, понесенных Государственным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту. 9. Разрешение споров. 9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 9.2. Претензия в письменной форме направляется стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. 9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня их получения. 9.4. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Коми в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 10. Гарантии. 10.1. Поставщик гарантирует качество поставленного товара и его функциональных особенностей в период действия гарантийного срока. 10.2. Гарантийный срок на поставленный Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки Товара по количеству и качеству. 10.3. Замена бракованного Товара, выявленного в период гарантийного срока, осуществляется за счет Поставщика. 10.4. Государственный заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения недостатков поставленного Товара письменно уведомляет Поставщика обо всех претензиях, связанных с гарантийным обслуживанием. 10.5. В период гарантийного срока Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену бракованного Товара на товар надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления в его адрес соответствующей заявки от Государственного заказчика. 10.6. Срок гарантийного обязательства продлевается на период замены Поставщиком дефектного товара на товар надлежащего качества. 11. Обстоятельства непреодолимой силы 11.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Контракту, явившихся следствием непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 11.2. Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 12 (двенадцати) календарных недель, то каждая из Сторон вправе аннулировать данный Контракт, возместив другой Стороне все авансовые платежи (если они были предусмотрены по Контракту) на сумму неисполненной части Контракта. 11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств в течение 3-х календарных дней в письменном виде. 11.4. Доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить письменные документы, выдаваемые соответствующими государственными органами. 12. Действие Контракта. 12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств. 12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон. 12.3. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ (ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 12.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством (ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 13. Заключительные положения. 13.1. В части отношений между сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство РФ. 13.2. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. 13.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в двухдневный срок обязан письменно известить об этом Государственного Заказчика. 13.4. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Поставщик обязан в письменной форме известить Государственного заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней о своем правопреемнике после реорганизации. 13.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 13.6. Приложение №1 к настоящему Контракту «Спецификация и цены» является его неотъемлемой частью. 14. Реквизиты сторон
| |||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Чемпионата гу мвд россии по Московской области по служебно-прикладным видам спорта и Спартакиады моо ого вфсо «Динамо» 2014 года | | Срок обучения в очной аспирантуре не должен превышать трех лет (с 01 ноября 2014 г по 30 октября 2017 г.), в заочной аспирантуре... |
| Срок обучения в очной аспирантуре не должен превышать трех лет (с 01 ноября 2014 г по 30 октября 2017 г.), в заочной аспирантуре... | | Совокупная чистая прибыль холдинга "Россети" в 2014 году может составить 15,6 млрд рублей против убытка годом ранее 4 |
| Управления Федерального казначейства по Пермскому краю (далее управление) на постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного... | | Всероссийский конкурс творческих педагогов (далее конкурс) проводится для педагогов дошкольных учреждений, учителей начальных классов,... |
| Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 320 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление... | | В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 1110 "О лицензировании предпринимательской... |
| Зарегистрировано в Управлении рб по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов 3 октября 2014 г. N... | | Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 13 октября 2014 г. N 159 г. Москва "о правилах составления,... |