Конкурсная документация для проведения открытого конкурса
Скачать 0.59 Mb.
|
квалификация Участника
Приложение № 2 Муниципальный контракт (проект) г.Гатчина ______________2007г. Администрация Гатчинского муниципального района, именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице главы администрации Худилайнена Александра Петровича, действующего на основании Устава и Положения об администрации с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице__________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, МУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства, в лице директора Банзаря Александра Георгиевича, действующий на основании Устава и распоряжения администрации Гатчинского муниципального района № с третьей стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий контракт о следующем: Статья 1. Предмет контракта 1.1 Основанием для заключения настоящего контракта является решение Конкурсной комиссии Гатчинского муниципального района о признании «Подрядчика» победителем конкурса (протокол заседания конкурсной комиссии №_____от___________2007г.), 1.2. Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ___________________________ согласно утвержденных Заказчиком проекта и смет, Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат, а Плательщик уплатить указанную в контракте цену. 2. Цена работ и порядок расчетов 2.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ составляет __________________________, в том числе НДС 18%, согласно утвержденной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью контракта. Цена твердая, изменению не подлежит. 2.2. В случае изменения в течение финансового года объемов финансирования, предусмотренных Решением Совета депутатов Гатчинского муниципального района об изменении сумм, выделяемых на финансирование указанного в п.1.2 объекта, календарный план выполнения работ на соответствующий год подлежит пересмотру сторонами в течение 10 (десяти) дней после опубликования такого Решения. 2.3. Плательщик производит выплату «Подрядчику» аванс в размере 30% от стоимости выполняемых в 2007 году работ. Средства оплачиваются в порядке долевого софинансирования: в равных долях из бюджета Ленинградской области- 50% от сумм, подлежащих уплате, из бюджета Гатчинского муниципального района в размере 50%. Погашение аванса производится ежемесячно пропорционально объемам выполненных работ. Размер погашенного аванса в процентном отношении должен соответствовать (быть не менее) процента перечисленного аванса. 2.4. Подрядчик в сроки, установленные календарным планом, представляет Представителю заказчика справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, акт формы № КС-2 и акт сдачи-приемки выполненных работ. Представитель Заказчика осуществляет приемку выполненных работ, подписывает вышеуказанные документы и передает их для оплаты. , журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а), счета и счета-фактуры производятся окончательные финансовые расчеты с Подрядчиком. 2.5. Окончательная оплата выполненных работ, производится после сдачи «Подрядчиком» и приемки «Представителем заказчика» выполненной работы и подписания сторонами акта о приемке работ (этапов работ), включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, с учетом ранее произведенных платежей. 3. Сроки выполнения работ 3.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в срок, утвержденный графиком работ, который прикладывается к контракту. Начало работ ________________ 2007 года. 3.2. Окончание работ - с момента подписания акта сдачи - приемки работ. 3.3. Срок проведения работ ______________ Если Подрядчик допустил нарушение любых установленных контрактом сроков по вине Заказчика, такая просрочка не является нарушением условий контракта и не влечет возникновение обязательств по уплате пеней и штрафов. 4. Права и обязанности Подрядчика Подрядчик обязан: 4.1.Полностью выполнить все работы и сдать готовый объект Заказчику в срок до __________________ года. 4.2. Осуществить строительные работы за свой риск, с использованием своих материалов и в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от РП, требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. При этом Заказчик из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, удерживает суммы штрафных санкций. 4.3. Обеспечить надлежащие качество используемых материалов, соответствие их спецификациям (при этом материалы должны иметь соответствующие сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие их качество). 4.4. Соблюдать меры противопожарной безопасности при производстве работ, складировании материалов, и производственной санитарии, обеспечить безопасное ведение работ. 4.5. Вести журналы: учета выполненных работ (форма № КС-6а), технического надзора. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания в сроки, установленные Заказчиком. Обеспечивать представителям Заказчика беспрепятственный доступ к объекту. 4.6. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свои счет. 4.7.В течение 30 дней с момента подписания настоящего контракта Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему контракту, заключает договоры страхования, с отнесением расходов на общую стоимость работ, со страховой компанией, имеющей необходимую лицензию и согласованной с Заказчиком, на следующие виды страхования: - страхование строительно-монтажных работ, включая сооружаемые объекты, строительные материалы и конструкции, существующие конструкции и сооружения, а также иное имущество, предусмотренное проектно-сметной документацией; - страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам. 4.8. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей строительной площадки объекта. 4.9. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи- приемки работ. 5.Права и обязанности Заказчика (Представителя заказчика) Заказчик обязан: 5.1. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ на объекте технический надзор, назначив своего ответственного представителя. 5.2. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ. 5.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 5.4.. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 5.5. По окончании выполнения Подрядчиком видов, этапов работ или выполнения всего объема работ по настоящему контракту, в трехдневный срок подписать акт приемки выполненных работ или обосновать отказ от приемки 6. Плательщик обязан: 6.1. Оплачивать выполненные Подрядчиком в соответствии с проектно-сметной документацией и принятые Заказчиком работы на основании оформленных справок о видах и стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемых к ним актов (форма № КС-2) путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика. 6.2. Обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств. 6.3. По окончании выполнения Подрядчиком всего объема работ по настоящему контракту участвовать в приемке Объекта. 6. Гарантийные обязательства. 6.1.Подрядчик обязан своевременно и за свой счет устранить недостатки, выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока. 6.2. Гарантийный срок на выполненные работы _______лет со дня подписания сторонами акта о приемке работ на объекте. 6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, явившиеся результатом деятельности Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в сроки, согласованные сторонами. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом. 6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить проведение независимой экспертизы. 6.5. Подрядчик гарантирует качество работ в соответствии с действующим на момент подписания контракта, СНиП. Статья 7. Порядок сдачи и приемки работ. 7.1. По завершении всех работ по настоящему контракту Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче его в эксплуатацию. 7.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 10 календарных дней приступает к приемке выполненных работ, назначает проведение приемочной комиссии и обеспечивает участие в них заинтересованных представителей. 7.3. Сдача выполненных по настоящему контракту Подрядчиком работ и приемка их Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки, подписанным Заказчиком и Подрядчиком. 7.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и не доделок Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. 7.5.Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом. 7.6. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 7.7. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. 7.8. Датой сдачи объекта (выполнения работ по настоящему контракту) считается дата утверждения уполномоченным лицом акта сдачи-приемки выполненных работ. 7.9. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами или Заказчиком рекламационного 8. Ответственность сторон. 8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту, Заказчик, Подрядчик и Плательщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 8.2. В случае нарушения срока выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 от действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы контракта. 8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчика взыскивается неустойка в размере 10% от цены Контракта. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему Контракту в натуре. 8.4. За нарушение предельного срока исполнения обязательства по оплате по настоящему контракту Заказчик выплачивает пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы контракта. Общий срок начисления не может превышать трех месяцев. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что виной являлись обстоятельства непреодолимой силы. 8.5.. В случае не предоставления по вине Заказчика утвержденной проектно-сметной документации, не передачи строительной площадки в установленные настоящим кон трактом сроки, Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить на время устранения указанных недостатков Заказчиком. При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта. 9. Форс-мажорные обстоятельства. 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнение, пожар и другие стихийные бедствия, забастовки, террористические действия, война или военные действия возникшие после заключения контракта, а также запрет компетентных государственных органов на действия сторон. 9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту в силу вышеизложенных причин, должна известить письменно, в течение 15 рабочих дней другую сторону с предъявлением документов, выданных соответствующими компетентными органами. Допускается извещение по факсу, с получением уведомления от другой стороны. 9.3. Выполнение своих обязательств сторонами отодвигается на срок, соразмерно которому длились чрезвычайные обстоятельства. 10. Действие контракта и порядок разрешения споров. 10.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств либо до его досрочного расторжения в соответствии с настоящим контрактом. 10.2. Заказчик вправе расторгнуть контракт до окончания его действия в одностороннем порядке путем письменного уведомления другой стороны за 20 дней до даты расторжения, в случае: а) нарушения Подрядчиком установленного п.3.1. контракта срока начала работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика. б) в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта; в) при аннулировании Подрядчику лицензий по предмету настоящего контракта. г) в случае не подписания в течении 15 дней дополнительного соглашения на финансирование работ следующего календарного года. . Получив уведомление о расторжении контракта, Подрядчик обязан за 10 дней до указанной в уведомлении даты расторжения контракта передать по акту Заказчику Объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций, передать Заказчику всю проектную и исполнительную документацию по Объекту. 10.3. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком изменить объем работ, но не более чем на 10 % и по согласованию с Подрядчиком изменить цену контракта не более на 10 % цены. 10.4. Расторжение либо прекращение действия контракта не освобождает стороны от необходимости произвести взаимные расчеты по состоянию на момент расторжения контракта. 10.5. В случае расторжения Контракта по вышеуказанным пунктам Подрядчик составляет акт фактически выполненных работ за минусом стоимости работ по устранению дефектов, произошедших по вине Подрядчика, о чем составляется дефектный акт. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику за фактически выполненные работы, за минусом стоимости работ по устранению дефектов, произошедших по вине Подрядчика. В случае превышения суммы аванса над стоимостью незавершенного строительства Подрядчик возвращает Заказчику разницу в десятидневный срок со дня расторжения контракта. 10.6. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству выполненных работ Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется стороной, против которой вынесено решение экспертизы. 10.7 Контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 10.8. Споры по настоящему контракту решаются в письменном виде протоколами разногласий, при не достижения согласия споры решаются в Арбитражном суде. 10.9. Все изменения, дополнения и приложения к контракту оформляются в письменном виде, подписываются полномочными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью. ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. График производства и финансирования работ на год с разбивкой по месяцам.; 2. Проектно-сметная документация; 3. Сводный сметный расчет стоимости строительства График производства работ по годам. 9. Юридические адреса и реквизиты сторон . приложение № 3 |
Похожие:
 | I. общие условия проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса | | Дата и место вскрытия конвертов с заявками и проведения конкурса |
| Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена договора, источник финансирования 16 |  | Информационная карта содержит конкретные сведения о предмете и условиях конкурса |
| Приложения к конкурсной документации (рекомендуемые образцы форм и документов для заполнения участниками открытого конкурса) | | Новосибирской области (Региональным оператором) при проведении настоящего открытого конкурса является департамент энергетики, жилищного... |
| Форма о наличии квалифицированного персонала для выполнения работ/услуг по предмету конкурса | | Открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации (натурные исследования,... |
| Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... | | Предельная (максимальная) стоимость за единицу измерения работ на текущий ремонт квартир и помещений Приложение №1 к Информационной... |