И. Н. Трошина документация об электронном аукционе
Скачать 1.36 Mb.
|
Ответственность Сторон 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 6.2. Ответственность Заказчика: 6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 6.2.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере _______ руб. Размер штрафа установлен в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063: а) 2,5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей 6.3. Ответственность Поставщика: 6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о результатах выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Договора; С - размер ставки). Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней). При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 6.3.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере _________ руб. Размер штрафа установлен в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063. а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей 6.4.Реквизиты счета для перечисления денежных средств за штрафы, пени по договору: УФК по Орловской области (БУЗ Орловской области «ССМП» л/с 20546У80180), р/с 40601810800001000001, ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ, ИНН 5753025966, КПП 575301001, БИК 045402001, ОГРН 1025700835467, ОКПО 11951939, ОКТМО 54701000001, КБК для перечисления средств: 00000000000000000140. 6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 7.3. Не признаются форс-мажорными обстоятельствами: резкое изменение валютных курсов, возникновение непредвиденных расходов у какой-либо Стороны Договора, отказ в поставках (покупках) или банкротство Заказчика или Поставщика, отсутствие транспортных средств для доставки Товара. 7.4. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 7.5. В случае нарушения срока, указанного в п.п. 7.4 настоящего Договора, положения п.п. 7.1-7.3 настоящего Договора не применяются к Стороне, допустившей такое нарушение. 8. Переход собственности и риска на товар 8.1. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента получения Заказчиком Товара. Передача Товара от Поставщика Заказчику оформляется товарно-транспортными накладными и счетами-фактурами. 9. Срок действия и порядок изменения договора 9.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 30 сентября 2016 года включительно, а в части расчетов и гарантийных обязательств (если таковые установлены) – до полного их исполнения сторонами. 9.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 9.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 10. Разрешение споров 10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и соглашений. 10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Орловской области. 11. Язык Договора 11.1. Настоящий Договор и сопровождающая корреспонденция ведутся на русском языке. 12. Расторжение Договора 12.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 12.2. В случае расторжения Договора по основаниям предшествующих пунктов настоящего раздела, Стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения Договора. 12.3. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 12.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях: 12.4.1. При существенном нарушении условий Договора Поставщиком: 12.4.1.1. В случае просрочки поставки Товара более чем на 30 календарных дней по причинам, независящим от Заказчика. 12.4.1.2. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета Договора требованиям документации о закупке, представленных Поставщиком на этапе определения Поставщика. 12.4.1.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства. 12.4.1.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 12.4.1.5. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 12.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 12.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика. 12.6. Расторжение Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 12.7. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Договора до момента его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Поставщиком Заказчику. 12.8. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего Договора. 13. Заключительные положения 13.1. Вся предварительная переписка и документация сторон по Договору утрачивает юридическую силу с момента заключения настоящего Договора. 13.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: - спецификация (Приложение №1); - акт приема-передачи товара (Приложение №2). 13.3. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон. 14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Приложение №1 к Договору №___ от «__»___________2016 г. (без Договора не действительно) СПЕЦИФИКАЦИЯ
|
Похожие:
 | Главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Детская поликлиника №1» | | Главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловский перинатальный центр» |
| Главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Новосильская центральная районная больница» | | Регуляр-95, бензина Регуляр-92,дизельного топлива с использованием магнитных топливных карт в II квартал 2016 |
| I. Информационная карта электронного аукциона, в том числе инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе |  | Порядок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе |
| Порядок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе | | Заказчика (Организатора), пригласил юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, отвечающих требованиям... |
| Й форме (электронном аукционе) (далее – электронном аукционе) любые юридические лица независимо от их организационно-правовых форм,... | | Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных... |