Конкурсная документациЯ для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку, монтаж, установку, пусконаладочные работы
Скачать 1.93 Mb.
|
2. Обязанности сторон. 2.1. Обязанности Заказчика: 2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара между Поставщиком и Покупателями в течение 15 дней со дня подписания муниципального контракта. 2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателям. 2.1.3. Оплатить поставку товара в случаях, когда поставка товара для муниципальных нужд осуществляется иным получателям, указанным Заказчиком. 2.1.4. Вернуть денежную сумму, внесенную в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего контракта. 2.2. Обязанности Поставщика: 2.2.1. Подписать в течение 15 дней со дня получения проекта договора поставки товара направленный ему Покупателем. 2.2.2. При выполнении настоящего контракта Поставщик обязан: - осуществить поставку собственным транспортом до Покупателя, осуществить монтаж, установку, пусконаладочные работы, в течение 30 дней с момента заключения настоящего контракта, с передачей сопроводительных документов, которые являются обязательными при поставке, в соответствии с действующим законодательством РФ; - выполнить монтаж и пуско-наладочные работы стоматологического оборудования; - ввести в эксплуатацию стоматологическое оборудование; - провести обучение обслуживающего персонала пользователя ЛПУ; - производить гарантийное обслуживание в течение __________ месяцев, при этом гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное оборудование. 2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара, указанного в спецификации настоящего контракта, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика. 2.2.3. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, должен быть разрешен к применению Министерством здравоохранения РФ на территории Российской Федерации, что подтверждается предоставлением копий сертификатов соответствия или деклараций о соответствии при поставке. 2.2.4. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работах, поставщик должен заменить данную продукцию своими силами и за свой счет в течение 2 дней, с момента обнаружения несоответствия товара, требованиям, установленным настоящим контрактом и действующим законодательством РФ. 3. Цена товара и сумма контракта. 3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара определена решением комиссии от «__» ____ 200_ г. и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, сертификацию, пуско-наладочные работы, монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение персонала – пользователя ЛПУ, гарантийное обслуживание и прочих накладных расходов. 3.2. Общая сумма контракта составляет ______ (_____) рублей __ копеек (в том числе НДС _________ рублей (сумма НДС прописью) рублей.
4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2008 -2009 г.г..
5.1. Оплата за поставленное медицинское оборудование производится в течение 30 дней денежными средствами на основании заключенного муниципального контракта на основании подписанных актов приемки-передачи медицинского оборудования и предоставления счетов-фактур в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки и соответствует указанной поставщиком в заявке. 6. Срок исполнения контракта. 6.1. Поставка оборудования, погрузо-разгрузочные работы, сертификацию, пуско-наладочные работы, монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение персонала – пользователя ЛПУ осуществляется до Покупателя в течение 30 дней на основании заключенного муниципального контракта. 7. Ответственность сторон. 7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 8. Особые условия. 8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку, которых заключен контракт. 8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта. 8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. 8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 8.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой настоящего контракта, и начальной (максимальной) ценой лота. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены настоящего контракта, на количество товара, указанное согласно условиям аукционной/конкурсной документации в спецификации (приложение 1). 9. Расторжение контракта. 9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 10. Прочие условия. 10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте. 10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска. 10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу. 11. Срок действия контракта. 11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до момента его надлежащего исполнения. 12. Разрешение споров. Арбитраж. 12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями. 12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон
СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска _______________ В. Н. Саньков 1 На основании части 3 статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) непредставление, или несвоевременное представление, или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50 МРОТ. В случае если при смене руководителя юридического лица лицо, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), не представляет в регистрирующий (налоговый) орган заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (форма N Р14001), регистрирующий (налоговый) орган вправе привлечь указанное должностное лицо к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 14.25 КоАП РФ. На основании статьи 2.4 КоАП РФ должностными лицами юридического лица являются руководители и другие работники юридического лица, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением ими организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций. Соответственно к административной ответственности согласно части 4 статьи 14.25 КоАП РФ может быть привлечен руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (директор, генеральный директор, президент и др.), осуществляющий руководство его текущей деятельностью. 2 Заказчику и участнику конкурса запрещается внесение каких-либо изменений (дополнений) в проект контракта при его составлении, не связанных с условиями исполнения контракта, содержащихся в форме № 2 «Конкурсное предложение». Внесение каких-либо изменений или дополнений в проект контракта в соответствии с частью 3 статьи 24 Закона допускается только в установленные Законом сроки. Должностные лица заказчиков, допускающие незаконное внесение изменений (дополнений) в проект контракта, подлежат привлечению к установленной действующим законодательством ответственности (часть 1 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). |
Похожие:
 | Отдел муниципального заказа комитета экономического развития мэрии города Калининграда | | Администрации Веревского сельского поселения Гатчинский муниципальный район |
| «Оснащению инженерно-техническими средствами в рамках плана обеспечения транспортной безопасности: приобретение, доставка, монтаж... | | |
| | Конкурсная документация для проведения двухэтапного конкурса на право заключения муниципального контракта | |
| Специализированная организация для организации и проведения конкурса не привлекается. 6 | | Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию. Отказ от проведения конкурса. 4 |
| Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную... | | Официальный источник информации о ходе и результатах открытого конкурса |