Управление муниципального заказа
Скачать 1.03 Mb.
|
| РАЗДЕЛ 1.4. Рекомендуемые формы и документы для заполнения участниками электронного аукциона Форма № 1 ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ Согласие участника электронного аукциона: Ремонт конюшни 1. Изучив настоящую документацию об электронном аукционе, а также применимые к данному электронному аукциону законодательство РФ и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии выполнить предусмотренные электронном аукционом работы в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе №__________________. Предлагаемая нами цена контракта будет объявлена в ходе проведения электронного аукциона. 2. Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара:
Примечание: Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика. Форма № 2 ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ Ремонт конюшни 1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об электронном аукционе, в том числе условия и порядок проведения настоящего электронного аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, описание объекта закупки, мы _____________________________________________________________________________ (полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О. участника аукциона) предоставляем следующие документы и сведения: ( для юридического лица)
(для физического лица, индивидуального предпринимателя)
2. Подтверждаю, как участник закупки, соответствие требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 3. Декларирую свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или Декларирую свою принадлежность к социально ориентированным некоммерческим организациям 4. Заверяю правильность всех данных, указанных в анкете. Примечание. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика Форма № 3 ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ Дата, исх. номер Запрос о разъяснении положений документации об электронном аукционе* Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об электронном аукционе: Ремонт конюшни
* Направляется оператору электронной площадки. Примечание. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика. Часть II Проект контракта (муниципальный контракт, гражданско-правовой договор) проект Гражданско-правовой договор № ______ г. Иваново «____»___________ 2015 год Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 11, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Галкина Михаила Яковлевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________, в лице _________________________, действующего на основании ______________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», руководствуясь _____________________________ от ________ № _________ заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее по тексту – контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: - ремонт конюшни в МБУ ДОД ДЮСШ №11 по адресу: г. Иваново, ул. Колотилова, д. 41; 1.2. Объем работ по настоящему Контракту определяется в соответствии со сметной документацией: локальная смета, ведомость объемов работ, ведомость неучтенных материалов (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта). 1.3. Контракт заключается только после предоставления победителем электронного аукциона заказчику безотзывной банковской гарантии или после передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения контракта. В случае представления лицом, с которым заключается контракт, в качестве документа об обеспечении исполнения контракта банковской гарантии заказчик (уполномоченный орган) в сроки, установленные Законом о размещении заказов, вправе осуществить проверку представленной банковской гарантии, в том числе обратиться в соответствующий банк за подтверждением факта выдачи банковской гарантии и ее достоверности. Получение заказчиком (уполномоченным органом) информации о том, что лицом, с которым заключается контракт, представлено ненадлежащее обеспечение исполнения контракта, является основанием для признания такого лица уклонившимся от заключения контракта и рассмотрения вопроса о включении сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков. 2. ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ 2.1. Цена контракта составляет ______________(____________________) руб., в том числе НДС* ___________(_______________) руб. Цена включает в себя стоимость работ по ремонту объекта Заказчика, стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком, транспортные затраты, накладные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи. 2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта 2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. 2.4. При исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п.п. б п. 1 ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 2.5. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, то сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налогов и платежей в государственные и территориальные внебюджетные фонды (страховые взносы в пенсионный фонд РФ, федеральный фонд обязательного медицинского страхования, НДФЛ), связанных с оплатой контракта. 3. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ ПО КОНТРАКТУ 3.1. Оплата осуществляется по фактически выполненным объемам работ в соответствии с действующими нормативными документами по ценообразованию и сметному нормированию, на основании утвержденных единичных расценок, счетов-фактур на материалы. 3.2. Расчет производится после подписания актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по фактически выполненным объемам работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счетов, счета-фактуры, при условии, что работы выполнены надлежащим образом. 3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, оплата выполненных объемов работ (как промежуточный, так и окончательный расчет) по контракту производится Заказчиком только после перечисления Подрядчиком на расчетный счет Заказчика предъявленных ему сумм неустойки (штрафов, пеней) или сумма неустойки (штрафа, пени) удерживается из акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). Заказчик вправе, по своему усмотрению, либо произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), либо удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения по настоящему контракту, уведомив об этом Подрядчика. 3.4. Оплата осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней по безналичному расчету после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, в котором указываются сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего контракта. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 4.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и дополнительных соглашениях к нему, и сдать работы Заказчику. Выполнять Работы в соответствии со сметной документацией без уменьшения объемов работ и пожеланиями Заказчика. Выполнить работы по настоящему Контракту, с использованием материалов с характеристиками в соответствии с Приложением № 2 к Контракту. 4.2. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий, конструкций. 4.3. Обеспечить выполнение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения Работ, а так же охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке. 4.4. В течение 3 календарных дней с момента подписания Контракта Подрядчик обязан представить Заказчику график выполнения работ. При выполнении Работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график производства работ в сторону продления сроков их выполнения. 4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте. 4.6. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а так же риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу выполнения работ по настоящему Контракту. 4.7. Обеспечить за свой счет содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Производить уборку мусора по мере его образования, но не реже чем 1 раз в 2 дня. Вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и оставшийся строительный мусор. 4.8. Обеспечить доступ специалистов МКУ «ПДС и ТК» на объект, порученный в работу. 4.9. Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил. 4.10. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта. 4.11. Подрядчик обязан представить Заказчику на момент заключения контракта обеспечение исполнения настоящего контракта способом, определенным самостоятельно, исходя из следующих видов обеспечения: банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет в размере ___________ рублей, что составляет 10 %1 от начальной максимальной цены контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 5.1. На весь период выполнения работ и приемки их результата Заказчик организует технический надзор за производством Работ, их качеством и сроками выполнения. Указанный надзор осуществляется Заказчиком. 5.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику, который в течение 3-х дней обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет. 5.3. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Контракта. 5.4. Заказчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта. 5.5. Заказчик в процессе выполнения Работ совместно с Подрядчиком, осуществляет приемку по акту выполненных работ, контроль за их выполнением и качеством, может производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта. 5.6. Заказчик обязуется вернуть Подрядчику обеспечение исполнения контракта, в виде залога денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта (в случае, если Подрядчик выберет указанный вид обеспечения исполнения контракта). 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 6.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту устанавливается в течение 45-ти (сорока пяти) календарных дней со дня подписания Контракта. 7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 7.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. 7.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в разделе 6 настоящего контракта. 7.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика. 7.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Наименование и виды материалов (оборудования) определяются сметной документацией, замена другими материалами, более низкого качества не допускается. 7.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 3 дня до начала приемки Работ о завершении этих работ. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Заказчиком. Если завершение работ произведено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. 7.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика. 7.7. Работы будут производиться по графику, согласованному с Заказчиком. 8. КАЧЕСТВО РАБОТ 8.1. Качество материалов для выполнения работ должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 2 к Контракту. 8.2. Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые при проведении работ, должны быть соответствующих видов, описанных в Приложении №1 к Контракту, иметь сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормам, определенным действующим законодательством. 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА. 9.1. В случае предложения Подрядчиком в ходе аукциона цены Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п. 4.11 Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 9.2. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 9.3. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) составляет 10 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приемки исполнения обязательств по Контракту и после получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика, с указанием расчетного счета. 9.4. В случае привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с разделом 15 настоящего контракта возврат суммы обеспечения исполнения контракта осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента уплаты Подрядчиком неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту. 10. ФОРС-МАЖОР 10.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств. 10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. 11. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 11.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. 11.2. Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей комитета по физической культуре и спорту Администрации города Иванова, МКУ «ПДС и ТК». 11.3. Приемка объекта производится в течение 5 дней получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения работ. 11.4. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки результата работ три экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам. 12. ГАРАНТИИ 12.1. Подрядчик гарантирует: - выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта; - качество выполнения Работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ. 12.2. Срок гарантии выполненных работ составляет 3 (три) года с момента приемки в установленном порядке результата работ. Гарантия качества распространяется на весь перечень выполненных подрядчиком работ и примененных материалов согласно принятым актам выполненных работ. 12.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных работ, то Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 13. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 13.1. Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут, признан не действительным на основании действующего законодательства РФ. 13.2. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязано дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии. 13.3. Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в случае не достижения сторонами согласия по спорным вопросам. 14. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 14.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения муниципального контракта осуществляется в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 14.2. В этом случае Подрядчик по решению суда возвращает Заказчику всю сумму, уплаченную Подрядчику за уже выполненные Работы, и передает незавершенный результат работ Заказчику по акту приемки. 14.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных п. 6.1 и 5.2 настоящего контракта, а так же выполнения работ ненадлежащего качества, в том числе при наличии дефектов и недостатков, которые не устранены в согласованный с Заказчиком срок, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению в полном объеме настоящего контракта в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств Заказчик вправе направить в адрес Подрядчика уведомление о расторжении контракта. 14.4. При расторжении Контракта по соглашению сторон незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимости выполненных Работ в объеме, определяемом им совместно с Подрядчиком. 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 15.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 15.2. За нарушение Подрядчиком срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле: П=(Ц-В) x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке услуг; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле: С=Сцб x ДП, где: Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле: К =ДП/ДК x 100%, где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 15.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе гарантийного обязательства), установленных настоящим контрактом, (за исключением просрочки исполнения обязательств) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в размере 10 (десяти) процентов от цены контракта, что составляет __________ рублей ___ копеек (____________ рублей ___ копеек). 15.4. За нарушение сроков оплаты оказанных и надлежащим образом принятых услуг по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации, от суммы неисполненного обязательства Заказчика, за каждый день задержки оплаты, начиная с первого дня задержки. 15.5. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в размере 2,5 (двух с половиной) процентов от цены контракта, что составляет _______ рублей ___ копеек (_______ рублей ____ копеек). 15.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 15.7. Взыскание пени не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему контракту или устранения нарушений. 15.8. Неустойка (штраф, пени) перечисляется Сторонами в течение 10 дней с момента выставления соответствующей претензии на расчетный счет Стороны, указанный в претензии. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в натуре. 15.9. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по контракту. 15.10. Подрядчик несет полную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, в том числе и перед третьими лицами за причиненный ущерб (вред), возникший вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему муниципальному контракту. 15.11. Заказчик при взыскании неустоек (штрафов, пеней) руководствуется нормами действующего законодательства, в том числе Постановлением Правительства РФ от 05.03.2015 № 196 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)». 15.12. Если Подрядчик не воспользовался предоставленным ему правом ознакомиться с объектом и провести необходимые для выполнения соответствующих работ исследования до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, то риск наступления всех возможных негативных последствий, в том числе последствий в виде обнаружения при проведении работ на объекте в соответствии с локальным сметным расчетом так называемых «скрытых» работ, несет Подрядчик. В этом случае все последующие претензии Подрядчиком к локальному сметному расчету, видам, объемам работ и прочие Заказчиком приниматься не будут, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срыва срока завершения выполненных им работ. 15.13. Ответственность за соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды возлагается на Подрядчика. 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 16.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31.12.2015 года при условии полного и надлежащего исполнения сторонами обязательств по Контракту. Обязательства по контракту могут быть исполнены досрочно. 16.2. Подрядчик не имеет права продать или передать сметную документацию на выполнение работ или отдельной его части третьей стороне. 16.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 16.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему договору. 16.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ. 16.6. Все уведомления и извещения направляются в письменной форме и считаются исполненными надлежащим образом, если они направлены факсимильной связью, электронной почтой, заказным письмом с уведомлением, по телеграфу или доставлены лично по почтовому адресу Сторон. 16.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами ЭЦП в соответствии с законодательством Российской Федерации. 16.8. Стороны также заключают Контракт в письменной форме в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: МБУ ДОД ДЮСШ № 11, 153012, г. Иваново, ул. Колотилова, д. 41, тел. 30-33-84, ИНН 3702037046, КПП 370201001, ОГРН 1033700067686, р/с 40701810900003000001 в ОТДЕЛЕНИИ ИВАНОВО г. Иваново, БИК 042406001, л/с 005202021 в ФКУ Администрации г. Иваново Подрядчик: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Заказчик: Подрядчик: Директор МБУ ДОД ДЮСШ № 11 ___________________ М.Я. Галкин ______________________ . м.п. м.п. Приложение № 1 к гражданско-правовому договору № ______ от ______________ Сметная документация* ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: _______________/___________________/ __________________/_________________/ М.П. М.П. * размещена на сайте www.zakupki.gov.ru Приложение № 2 к муниципальному контракту № ______ от ______________ Требования к материалам, используемым при выполнении работ
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: _______________/___________________/ __________________/_________________/ М.П. М.П. |
Похожие:
 | Муниципальное казенное учреждение «Управление делами Администрации города Иванова» |  | Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24. 07. 2007... |
| Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24. 07. 2007... | | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №7» | | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №7» г. Иваново |
| Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа администрации города Твери | | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества №4 |
| Наименование объекта закупки: Содержание территорий общего пользования (благоустройство аллеи Славы) | | Выполнение работ по монтажу и сдаче в эксплуатацию 1249 индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в жилых помещениях,... |