8 РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1 Расторжение Договора производится исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации
8.2 Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление Подрядчику, в случаях:
8.2.1 задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 (Десять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчикам;
8.2.2 нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;
8.2.3 систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству работ;
8.2.4 невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ;
8.2.5 если отступления в работах от условий Договора или иные недостатки результата работ, в согласованные между Сторонами сроки, не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
8.2.6 аннулирования лицензии, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на выполнение работ.
8.3 Если стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.
8.4 В случае расторжения Договора Подрядчик до дня его расторжения обязан прекратить выполнение работ на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, проектно-сметную.
8.5 В случае, если до дня расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику Проектно-сметную и Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить цену выполненных работ.
8.6 Оплата работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков Заказчиком не производится.
8.7 Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.
8.8 Расторжение Договора влечёт за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части работ и урегулирования взаиморасчётов.
9 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.
9.2 Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней, в письменном виде известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
9.3 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трёх) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами путём направления уведомления.
9.4 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.
10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1 Обеспечение договора должно быть представлено в одной из следующих форм:
– в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком;
– в форме денежных средств путём их перечисления Заказчику;
– в форме поручительства.
Обеспечение Договора должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и может быть представлено в следующем виде:
10.1.1 Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Заказчика об авизовании Заказчика сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных её реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.
10.1.2 Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Заказчика, с инструкцией авизовать данную гарантию Заказчику. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтверждёнными.
10.1.3 Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.
10.2 В случае, если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 10.1.1 и/или 10.1.2 Договора.
10.3 При представлении обеспечения договорных обязательств согласно пункту 10.1.3 к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:
– заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;
– заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае, если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);
– подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, её выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае, если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;
– подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (Тридцать) дней со дня её выдачи регистрирующим органом).
При отсутствии указанных в настоящем пункте документов обеспечение не принимается.
10.4 Если в качестве обеспечения договора предоставляется безотзывная банковская гарантия, выданная банком, то в качестве гаранта рассматривается банк, удовлетворяющий перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:
– банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае, если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;
– банк должен быть участником системы страхования вкладов (в случае, если банковскую гарантию предоставляет российский банк);
– величина собственного капитала банка на последнюю отчётную дату по публикуемой отчётности должна быть больше или равна 3 (Трём) млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте;
10.4.1 В рамках исполнения обязательств перед организациями Госкорпорации «Росатом» со стороны контрагентов, не являющихся резидентами Российской Федерации, обеспечение таких обязательств может быть предоставлено от банков-резидентов страны местонахождения контрагента. В дополнение к требованиям, указанным в п. 10.4 банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:
– наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’sInvestorsService, FitchRatings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и FitchRatings, не ниже «B3» по шкале Moody’sInvestorsService. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;
– возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трёх международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’sInvestorsService, FitchRatings. В таких случаях необходимо выполнение следующего требования – банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10 % собственного капитала банка на последнюю отчётную дату.
10.4.2 Основанием для отказа в приёме гарантии банка, соответствующего критериям, указанным в п. 10.4 и 10.4.1 является резкое ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте www.cbr.ru – для банков-резидентов Российской Федерации).
При этом Заказчик имеет право потребовать замены банка-гаранта, если в ходе ежеквартальной или любой дополнительной проверки выяснится, что банк более не соответствует критериям, на основании которых он ранее был согласован.
10.5 Если в качестве обеспечения договора предоставляется поручительство, то организация-поручитель должна удовлетворять следующим требованиям:
– поручительства принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standart&Poor’s (www.standartandpoors.com), Moody’sInvestorsService (www.moodys.com) или FitchRatings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standart&Poor’sFitchRatings, Moody’sInvestorsService). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».
При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчёта принимается более высокийизх рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.
При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчёта принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.
При этом Заказчик имеет право потребовать замены поручителя, если в ходе ежеквартальной или любой дополнительной проверки выяснится, что поручитель более не соответствует критериям, на основании которых он ранее был согласован.
10.6 Если обеспечение договора предоставляется в форме денежных средств, то денежные средства перечисляются безналично на счёт ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» по реквизитам согласно разделу 14 Договора.
10.7 Виды обеспечений, предоставляемые Подрядчиком по настоящему Договору: обеспечение исполнения Договора.
Обеспечение исполнения договора – обеспечивает основные обязательства по Договору (выполнение работ).
Обеспечение исполнения договора составляет 10 % (десять процентов) от цены Договора и должно быть предоставлено Подрядчиком до заключения Договора, но не ранее 10 (Десяти) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола (при проведении закрытых процедур закупок – со дня подписания протокола) на основании которого заключается такой Договор. Обеспечение исполнения Договора должно быть действительно в течение срока выполнения работ, установленного в п. 3.3.1 Договора, плюс 60 дней.
10.8 Банковская гарантия/договор поручительства должны содержать указание на согласие гаранта/поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесённые в Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии/данному договору поручительства.
10.9 В случае, если по каким-либо причинам банковская гарантия/договор поручительства перестали быть действительными, прекратили свое действие или иным образом перестали обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней предоставить Заказчику новую банковскую гарантию/договор поручительства.
10.10 За несвоевременное предоставление обеспечения Подрядчик выплачивает пени в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены Договора.
10.11 Банковская гарантия/договор поручительства должны содержать указание на Договор, исполнение которого они обеспечивают, в том числе на Стороны Договора, предмет Договора, цену Договора, ссылку на итоговый протокол процедуры закупки, на основании которого данный Договор заключается.
Сумма обеспечения, предусмотренная банковской гарантией/договором поручительства, может быть истребована Заказчиком, сумма обеспечения, полученная в форме денежных средств, может быть удержана Заказчиком в случае нарушения Подрядчиком условий Договора, в том числе – в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
Для истребования суммы обеспечения по банковской гарантии/договору поручительства Заказчик направляет в банк/поручителю письменное требование, в котором указывает, в чём состоит нарушение Договора, в обеспечение исполнения обязательств которого банковская гарантия/договор поручительства выданы.
Банк/поручитель, выдавший банковскую гарантию/договор поручительства должны выплатить Заказчику обеспечение не позднее 10 (Десяти) дней со дня получения соответствующего требования.
Для удержания суммы обеспечения, полученной в форме денежных средств, Заказчик направляет Подрядчику почтой с уведомлением о вручении, уведомление об удержании обеспечения (части обеспечения), с указанием, в чём состоит нарушение Договора, в обеспечение исполнения обязательств которого денежные средства получены.
10.12 Банковская гарантия возвращается Подрядчику по запросу либо банку-гаранту, если условие возврата банку-гаранту предусмотрено в банковской гарантии, в случае полного исполнения обязательств по Договору при условии предоставления документов, предусмотренных Договором.
Денежные средства возвращаются Подрядчику на основании выставленного счёта в течение 10 (Десяти) банковских дней, при условии полного исполнения обязательств по Договору, в обеспечение которых они получены, и предоставления документов, предусмотренных Договором.
10.13 До предоставления оригиналов обеспечения текст банковской гарантии и Банк-гарант/текст договора поручительства и поручитель должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.
10.14 Поручитель отвечает перед Заказчиком в том же объёме, как и Подрядчик в соответствии с условиями Договора, в обеспечении которого заключается Договор поручительства. Поручитель и Подрядчик отвечают перед Заказчиком солидарно.
11. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТСУТСТВИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
11.1 Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за истёкший период (год, квартал/полугодие/9 (Девять) месяцев текущего года):
– копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 (Шестьдесят) дней до заключения Договора.
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, и штрафов дополнительно представляются:
– копия справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 (Шестьдесят) дней до заключения Договора,
– копия бухгалтерской (финансовой) отчётности за истёкший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приёме или, в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложение квитанции о приёме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.
Документы предоставляются при отсутствии авансовых платежей в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня заключения Договора, а при наличии авансовых платежей – до их выплаты.
11.2 Заказчик вправе расторгнуть Договор в случае непредставления подтверждающих документов, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающих размер, указанный в п.11.1.
12 УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
12.1 Все споры и разногласия, которые могут возникать между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путём переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензия рассматривается, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
12.2 Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе – касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Московской области.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1 Данный Договор оформлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
13.2 Все изменения и дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами.
13.3 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
1. Приложение № 1 – Локальный сметный расчет № 1.
2. Приложение № 2 – Локальный сметный расчет № 2.
3. Приложение № 3 – Локальный сметный расчет № 3.
4. Приложение № 4 – Локальный сметный расчет № 4.
5. Приложение № 5 – Локальный сметный расчет № 5.
6. Приложение № 6 – Форма акта сверки расчётов.
7. Приложение № 7 – Информация об организации.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК:
___________________________
e-mail:
|
|
ЗАКАЗЧИК:
ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
142100, г.Подольск, Московская область,
Железнодорожная ул., д.24.
ИНН 5036005308; КПП 503601001
Р/с № 40502810540330100036
ОАО «Сбербанк России», г. Москва
к/с № 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 08624488; ОГРН 1035007203549
тел./факс: +7 (4967)54-04-36; 54-04-59
e-mail:npo@sialuch.ru
|
_______________________
_______________________
_____________
м.п.
|
|
Генеральный директор
ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
____________________П.А. Зайцев
м.п.
|
Приложение № 6
к Договору подряда № __________ от ________
ФОРМА
|
Акт сверки
|
|
|
взаимных расчетов за период: _______________
между ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
и ________________________________________
по Договору -___________ от ________________.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мы, нижеподписавшиеся, __________________________ ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» _________, с одной стороны, и _________________________ _______________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчётов по данным учёта следующее:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По данным ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ", руб.
|
По данным ________________________________, руб.
|
|
|
Дата
|
Документ
|
Дебет
|
Кредит
|
Дата
|
Документ
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо начальное
|
|
|
Сальдо начальное
|
|
|
|
|
Договор №______от_____
|
|
|
Договор №________ от ___________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по договору
|
|
|
Итого по договору
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
Сальдо конечное
|
|
|
Сальдо конечное
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По данным ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
|
|
|
|
на ____________ задолженность в пользу _________________ ______________ руб. (_________________________________)
|
|
|
|
|
|
От ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
|
|
От __________________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________________
|
|
________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( ___________ )
|
|
|
(_______________)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
М.П.
|
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК
_______________________
_______________________
_____________
м.п.
|
|
Генеральный директор
ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
____________________ П.А. Зайцев
м.п.
|
ФОРМА
Приложение № 7
к Договору подряда № __________ от ________
Информация об организации
.
(наименование организации, предоставляющей информацию)
№ п/п
|
Информация о контрагенте
|
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
|
Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
|
ИНН
|
ОГРН
|
Наименование краткое
|
Код ОКВЕД
|
Фамилия. Имя, Отчество руководителя
|
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
|
№
|
ИНН
|
ОГРН
|
Наименование / ФИО
|
Адрес
регистрации
|
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
|
Руководитель / участник / акционер / бенефициар
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________________________ _________________________________________ «___»_________ 20___
(подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность уполномоченного представителя)
М.П.
ТОМ 2. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
|
