И. Н. Трошина документация об электронном аукционе
Скачать 1.19 Mb.
|
| РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ КОНТРАКТА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА) Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № _____ г. Орел «____» _______________ 2016 год Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловский перинатальный центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Пехото Ольги Кимовны, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании __________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и на основании протокола __________________ от «___»___________2016 года № ____________________ заключили настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязан полностью поставить, а Заказчик принять и оплатить реактивы для анализатора автоматического клеточного состава мочи SYSMEX UF (далее – Товар) в количестве и в соответствии с наименованиями, указанными в спецификации (приложение № 1 к Договору). 1.2. Безопасность для здоровья и качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям, предъявляемым к данному наименованию Товара, и подтверждаться соответствующими документами. Товар должен быть зарегистрирован и иметь сертификацию для применения в РФ. Сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, санитарно-эпидемиологические заключения прилагаются к товаросопроводительным документам. Тара, упаковка и маркировка должны отвечать требованиям действующей нормативно-технической документации и обеспечивать сохранность товара в процессе транспортировки и хранения. 1.3. Доставка Товара должна осуществляться силами и за счёт Поставщика по местонахождению Заказчика по адресу: г. Орел, ул. Генерала Жадова, д.4 (до указанного в заявке кабинета). 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена Договора составляет: __________ (______________________________) рубля ____ копеек, в том числе НДС ___% ___________ (_________________________) рублей ____ копейки, является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных ниже, и включает в себя цену Товара, а также расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, включающие в себя доставку до помещения указанного Заказчиком, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора. В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащей уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора. 2.3. В ходе исполнения Договора допускается увеличение предусмотренного Договором количества Товара не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного Договором количества поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества продукции, цена Договора уменьшается исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара определяется как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в договоре количество такого Товара. 2.4. Оплата по Договору осуществляется в форме безналичного расчета, путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Поставщика денежных средств не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Счет должен заполняться в соответствии со спецификацией Договора. В товарной накладной, акте сдачи-приемки необходимо указать основание поставки, а именно дату и номер Договора. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с не перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет несет Поставщик. 2.5. Датой (днем) оплаты цены Договора Стороны настоящего Договора считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Дата (день) принятия платежного поручения Заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Заказчик обязан: 3.1.1. Обеспечивать Поставщику оплату поставленного Товара; 3.1.2. Обеспечивать условия хранения Товара в соответствии с официальными нормативными документами (техническими условиями) по качеству данного вида Товара; 3.1.3. Своевременно и надлежащим образом уведомить Поставщика, в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 3.2. Заказчик вправе: 3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по Договору. 3.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. 3.3. Поставщик обязан: 3.3.1. Поставлять Товар Заказчику в соответствии с пунктом 4.2. Договора; 3.3.2. Гарантировать соответствие качества поставляемого Товара в течение его срока годности официальным нормативным документам по качеству; 3.3.3. Заменять некачественный Товар в течение 5 (пяти) дней со дня уведомления. 3.3.4. Оформлять акты сдачи-приемки Товара, поставляемой Поставщиком 3.3.5. Передавать Заказчику надлежаще оформленные документы: -накладные (3 экз.); -счет; -акты сдачи-приёмки; -сертификаты качества, регистрационные удостоверения либо иные документы, подтверждающие качество поставляемого Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства. 3.3.6. Подписывать с Заказчиком акт сдачи-приемки Товара. 3.4. Поставщик вправе: 3.4.1. Осуществить досрочную отгрузку подлежащего поставке Товара, но только после согласования с Заказчиком. 4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА. 4.1. Доставка Товара производится Поставщиком своими силами и за свой счет в адрес Заказчика с погрузо-разгрузочными работами и доставкой до указанного в заявке кабинета. 4.2. Поставка Товара производится партиями с даты подписания гражданско-правового договора по 30 июня 2016 года на условиях, указанных в заявке Заказчика. Заявка Заказчика передается Поставщику посредством факсимильной связи, по электронной почте или в устной форме по телефону. Заявка содержит в себе: наименование поставляемого Товара, необходимое количество Товара, сроки поставки (дату поставки – не более 3 дней с момента получения заявки), адрес поставки и номер кабинета. 4.3. На поставляемую партию Товара Поставщик обязан оформить и передать Заказчику товарную накладную, акт сдачи-приёмки, счет с указанием номера и даты гражданско-правового Договора, наименований, шифров изделий, цен за единицу Товара, количества Товара и суммы. 4.3. На поставляемую партию Товара Поставщик обязан оформить и передать Заказчику товарную накладную, счет-фактуру, счет с указанием номера и даты гражданско-правового Договора, наименований, шифров изделий, цен за единицу Товара, количества Товара и суммы. 4.4. При поставке Товара соответствие техническим параметрам должно быть документально подтверждено (заверено) производителем. 4.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов и подтверждаться сертификатами соответствия. Сертификаты соответствия прилагаются к товарно-сопроводительным документам. 4.6. Тара, упаковка и маркировка должны отвечать требованиям ГОСТов и ТУ и обеспечивать сохранность Товара в процессе транспортировки и хранения. 4.7. Остаточный срок годности Товара на момент поставки составляет не менее 80%. 4.8. Приемка Товара по качеству и комплектности производится в соответствии с действующими федеральными и отраслевыми инструкциями в течение одного рабочего дня с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов. 4.9. Заказчик вправе принять Товар без проведения проверки его качества при отсутствии у Товара видимых дефектов, повреждений, а также при соблюдении во время транспортировки санитарно-эпидемиологических требований. 4.10. В случае обнаружения внутритарной недостачи Товара или поставки некачественного Товара, Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней без участия Поставщика, а в случае обнаружения несоответствий условиям Договора непосредственно при приемке Товара совместно с лицом, ответственным за доставку Товара, составляется и направляется Поставщику соответствующий акт в двух экземплярах. 4.11. Поставщик в свою очередь обязан в кратчайшие сроки, не позднее 2 (двух) рабочих дней своими силами и за свой счет устранить выявленные по акту недостатки (поставить недостающее количество Товара, а так же незамедлительно некачественный Товар заменить на качественный). 4.12. В случае неисполнения Поставщиком устранения выявленных недостатков по акту в указанный срок, Заказчик имеет право в письменном виде направить в адрес Поставщика претензионные требования в течение 30 (тридцати) рабочих дней. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) дней с момента получения претензии. 4.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. 4.14. В случае принятия решения Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения Договора, в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 4.15. При обнаружении излишков Товара Заказчик вправе отказаться от излишка Товара. При этом Поставщик обязан незамедлительно вывезти Товар, поставленный сверх количества, указанного в товарно-сопроводительных документах. 4.16. Переход права собственности и рисков утраты и повреждения Товара от Поставщика к Заказчику происходит с момента подписания Заказчиком соответствующей накладной или иного документа, свидетельствующего о приеме Товара. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5.2. Ответственность Заказчика: 5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 5.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 5.2.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере (_________________) руб. Размер штрафа установлен в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063: 2,5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 5.3. Ответственность Поставщика: 5.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 5.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о результатах выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Договора; С - размер ставки). Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней). При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 5.3.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере (_____________________) руб. Размер штрафа установлен в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063: 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей. 5.4. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения существующих разногласий путем переговоров Стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области в соответствии с действующим законодательством. 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 6.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему договору Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями. 6.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору составляет ____ начальной (максимальной) цены Договора и составляет: _____________________________________________________________________________ Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора: ИНН: 5753000351; КПП: 575301001; БИК: 045402001; Название банка: Отделение Орел Расчетный счет: 40601810800001000001 Лицевой счет: 20546У39250 КБК: 00000000000000000510 Отделение Казначейства: УФК по Орловской области (Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловский перинатальный центр» л/с 20546У39250) 6.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствие с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее, чем на 1 месяц. Обеспечение исполнения Договора представлено Поставщиком следующим способом:_______________________________________________________________________. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Поставщиком следующими документами:___________________________________________________________________. 6.4. Способ представления обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору определяется Поставщиком самостоятельно. 6.5. В случае выбора Поставщиком способа предоставления обеспечения обязательств по Договору: внесение денежных средств на счет Заказчика, денежные средства вносятся на расчетный счет Заказчика в размере обеспечения исполнения Договора, установленного п. 6.2. Договора и Извещением до подписания Договора со стороны Заказчика. |
Похожие:
 | Главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Детская поликлиника №1» | | И. о главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Станция скорой медицинской помощи» |
| Главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Новосильская центральная районная больница» | | Регуляр-95, бензина Регуляр-92,дизельного топлива с использованием магнитных топливных карт в II квартал 2016 |
| I. Информационная карта электронного аукциона, в том числе инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе |  | Порядок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе |
| Порядок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе | | Заказчика (Организатора), пригласил юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, отвечающих требованиям... |
| Й форме (электронном аукционе) (далее – электронном аукционе) любые юридические лица независимо от их организационно-правовых форм,... | | Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных... |