Статья 33 Федерального закона от 21. 07. 2005 №94-фз
Скачать 1.25 Mb.
|
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 5.1. Подрядчик имеет право: 5.1.1. Требовать оплаты, выполненных в соответствии с условиями Контракта, Сервисных работ (услуг) по ремонту и/или Техническому обслуживанию автотранспортных средств Заказчика. 5.1.2. Самостоятельно определять способы выполнения Сервисных работ (услуг), предусмотренных Контрактом. 5.2. Подрядчик обязан: 5.2.1. Принять на гаражно-стояночное и сервисное техническое обслуживание автотранспортные средства от Заказчика и возвратить ему по Акту приема-передачи автотранспортных средств. 5.2.2. Обеспечить на территории своего АТП стоянку и полную сохранность автотранспортных средств Заказчика. 5.2.3. Осуществлять по согласованию с Заказчиком персональный подбор и комплектование автотранспортных средств Заказчика своими штатными водителями. 5.2.4. Проводить ежедневный контроль технического состояния автотранспортных средств, их мойку, заправку горюче-смазочными материалами, медицинский осмотр водителей на допуск к управлению автотранспортными средствами и обеспечить подачу технически исправных автотранспортных средств по согласованным с Заказчиком адресам и времени. При нахождении автотранспортного средства на техническом обслуживании и/или ремонте предоставить Заказчику подменное автотранспортное средство аналогичного класса. 5.2.5. Выполнять Сервисные работы своевременно, надлежащего качества и в соответствии с технической документацией завода-изготовителя. Безвозмездно устранять в срок не более 10 (Десяти) дней выявленные при приемке и эксплуатации автотранспортного средства недостатки некачественно выполненных Сервисных работ. 5.2.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Сервисных работ при обнаружении скрытого дефекта или обстоятельств, угрожающих техническому состоянию автотранспортного средства, либо создающих невозможность завершения выполнения Сервисных работ в срок, либо приводящих к их существенному удорожанию. Не позднее 2 (Двух) дней со дня обнаружения данных обстоятельств Сторонами составляется двусторонний Акт, являющийся основанием для внесения соответствующих изменений в сроки и стоимость выполнения Сервисных работ. 5.2.7. Вести учет выполняемых Сервисных работ и предоставлять Заказчику сведения о ходе их выполнения. 5.2.8. Обеспечить хранение автомобильных шин (зимних, летних) и аккумуляторных батарей, а также организовать ведение и хранение документов учета эксплуатации автомобильных шин и зарядки аккумуляторных батарей. 5.2.9. Ежемесячно предоставлять в бухгалтерию Заказчика отчеты о пробеге автомобилей и путевые листы. 5.2.10. Осуществлять за собственный счет оплату горюче-смазочных материалов, расходы на которые обязаны быть рассчитаны исходя из средней величины пробега за день. 5.2.11. Сообщать Заказчику не менее чем за 2 (Два) дня о дате проведения очередного ТО автотранспортных средств. 5.2.12. Не передавать автотранспортные средства Заказчика другим организациям, учреждениям, предприятиям и/или третьим лицам. 5.2.13. Возмещать в полном объеме, причиненный по вине или в результате неосторожных действий своих работников, реальный материальный ущерб Заказчику. Факт приченения материального ущерба Стороны Контракта оформляют двустороним Актом. 5.2.14. Предоставлять Заказчику не позднее 5 (Пятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом, счета с Актами приема-передачи выполненных Сервисных работ. 5.2.15. В срок не более 5 (Пяти) дней, со дня поступления от Заказчика официального сообщения об обнаружении в принятом после проведенных Сервисных работ (услуг) автотранспортном средстве недостатков (некомплектность, брак, дефекты и т.п.), устранить обнаруженные Заказчиком недостатки. 5.3. Заказчик имеет право: 5.3.1. Требовать предоставления информации, касающихся вопросов выполняемых Подрядчиком Сервисных работ (услуг); 5.3.2. Проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Сервисных работ (услуг), не вмешиваясь в его деятельность; 5.3.3. Уведомлять в письменной форме Подрядчика о приостановлении всех платежей по Контракту, если Подрядчик, по прошествии 10 (Десяти) дней со дня получения указанного уведомления, продолжает не выполнять свои обязательства (или часть обязательств) по Контракту. 5.4. Заказчик обязан: 5.4.1. Своевременно передать Подрядчику на гаражно-стояночное и техническое обслуживание автотранспортные средства по Акту приема-передачи автотранспортных средств. 5.4.2. Своевременно оплачивать Сервисные работы (услуги) по факту их выполнения Подрядчиком. 5.4.3. В случае обнаружения в принимаемом автотранспортном средстве недостатков (некомплектность, брак, дефекты и т.п.) в выполненных Сервисных работах (услугах) официально заявить Подрядчику мотивированный отказ от приемки автотранспортного средства и назначает Подрядчику срок не более 5 (Пяти) дней для устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранность автотранспортных средств Заказчика на территории своего АТП с момента подписания Акта приема-передачи автотранспортных средств на гаражно-стояночное и сервисное техническое обслуживание. Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации несет перед Заказчиком и/или третьими лицами ответственность за имущественный вред, причиненный интересам Заказчика и/или третьим лицам, работниками Подрядчика при исполнении Контракта. Факт приченения Заказчику имущественного вреда (материального ущерба) оформляется Сторонами Контракта двустороним Актом. 6.2. В случае просрочки какой-либо из Сторон исполнения своих обязательств, установленных Контрактом, виновная Сторона выплачивает другой Стороне за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Общая сумма неустойки не может превышать 10 % Цены Контракта. В случае превышения предельной суммы неустойки, каждая из Сторон вправе обратиться в суд с иском о досрочном расторжении Контракта. Виновная Сторона обязана выплатить неустойку в течение 5 (Пяти) дней по первому письменному требованию другой Стороны Контракта. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения в полном объеме своих обязательств по Контракту. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка исполнения ее обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны Контракта. 6.3. В остальных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.4. Заказчик не несет ответственности за просрочку оплаты Сервисных работ (услуг), если данная просрочка вызвана несвоевременным поступлением из бюджета Российской Федерации денежных средств на счет Заказчика. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1. Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, которые возникнут при исполнении Контракта, были урегулированы путем взаимных переговоров. 7.2. Если в течение последовательно 20 (Двадцати) дней со дня начала таких переговоров Стороны не достигнут взаимного согласия по спорным вопросам, то каждая из указанных Сторон вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации передать данные спорные вопросы на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 8.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение своих обязательств по Контракту, если такое невыполнение обязательств является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 8.2. Для целей Контракта под обстоятельствами непреодолимой силой понимается чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, возникшее после заключения Контракта и повлиявшее на его исполнение, и неподвластное контролю ни со стороны Подрядчика, ни со стороны Заказчика и не связанное с их просчетом или небрежностью. 8.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Контракту, должна любым доступным способом в течение 2 (Двух) дней со дня начала действия в отношении нее обстоятельств непреодолимой силы, любым доступным способом письменно уведомить другую Сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном сроке их действия. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы природного или техногенного характера должны быть подтверждены официальным документом (справкой) администрации территории, на которой возникли данные обстоятельства. 8.4. Если такого уведомления не будет сделано в срок, указанный в пункте 8.3 Контракта, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление. 8.5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1 Контракта, при условии соблюдения требований пункта 8.3 Контракта, является основанием для продления Сторонами Контракта срока исполнения обязательств по нему на период действия наступившего обстоятельства форс-мажора. 8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы будут последовательно продолжаться свыше 2 (Двух) месяцев или Стороны сочтут, что наступившие обстоятельства форс-мажора создали невозможность дальнейшего исполнения условий Контракта, то по взаимному согласию Стороны вправе досрочно расторгнуть свои отношения по Контракту при условии проведения полного взаиморасчета по исполненным надлежащим образом своим обязательствам и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков и/или упущенной выгоды, причиненных данным расторжением Контракта. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 9.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания Сторонами. 9.2. Контракт заключен на срок с 01 января 2009 до 24.00 ч. 31 (включительно) декабря 2010 года. 9.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения Контракта. 10. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 10.1 При заключении и исполнении Контракта его условия не могут быть изменены или дополнены ни по взаимному согласию Сторон, ни в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных частями 6 – 6.6 и 8.1 статьей 9 Федерального Закона от 21.07.2005 № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ), а также Раздела 8 Контракта. 10.2. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 10.3. При досрочном расторжении Контракта по взаимному согласию Сторон, Сторона, инициирующая досрочное расторжение Контракта, должна направить другой Стороне официальное письменное уведомление с обоснование своего предложения о необходимости досрочного расторжения Контракта. Сторона, получившая уведомление должна не позднее 30 (тридцать) дней со дня получения уведомления провести необходимые переговоры с инициатором досрочного расторжения и письменно подтвердить свое согласие или несогласие на досрочное расторжение Контракта. В случае взаимного согласия Сторон на досрочное расторжение Контракта Стороны производят взаиморасчеты за фактически выполненные надлежащим образом на день расторжение Контракта свои обязательства по нему. В случае отсутствия взаимного согласия на досрочное расторжение Контракта, Сторона – инициатор досрочного расторжения в соответствии с Разделом 6 Контракта, вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации передать данные спорные вопросы на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (Прочие условия) 11.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны и становятся его неотъемлемыми Приложениями при условии, что они соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, исполнены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. 11.2. Официальным языком Контракта является русский язык и он признается Сторонами Контракта основным для решения всех вопросов, касающихся значения или интерпретации Контракта. 11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Подрядчик несет ответственность за действия привлекаемых им субподрядчиков, как за свои собственные в соответствии с условиями Контракта. 11.4. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с Контрактом, оформляется в письменном виде и считается поданным надлежащим образом одной Стороной другой Стороне при передаче их заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу, а также вручением под расписку по указанным в разделе 14 Контракта адресам. Сроком вручения уведомления считается: а) в случае вручения адресату лично или доставкой заказной почтой: – в момент доставки; б) в случае направления телеграммы: – спустя 24 (двадцать четыре) часа после отправления телеграммы с уведомлением о вручении; в) в случае направления факса: – спустя 2 (два) часа после отправления факса с подтверждением получения. Уполномоченными представителями Сторон, ответственными за сопровождение Контракта, являются: от Заказчика:
от Подрядчика:
Каждая из Сторон в случае изменения своих уполномоченных представителей, ответственных за сопровождение Контракта, обязана в течение 5 (Пяти) дней, со дня внесения данных изменений, письменно известить об этом другую Сторону. 11.5. Применяемые в Контракте наименования и понятия в ряде случаев специально поясняются соответствующими определениями. Если значение какого-либо наименования или понятия не оговорено Контрактом и не может быть определено, исходя из законодательства и нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном лексическом значении. 11.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) дней с даты внесения данных изменений. 11.7. Контракт составлен в двух экземплярах по содержанию и юридической силе идентичных друг другу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Контракта. |
Похожие:
 | Статья Предмет регулирования и сфера применения настоящего Федерального закона |  | Статья Предмет регулирования и сфера применения настоящего Федерального закона |
| Статья Предмет регулирования и сфера применения настоящего Федерального закона | | Кинематография Российской Федерации (далее кинематография), являясь неотъемлемой частью культуры и искусства, должна сохраняться... |
| Статьи 51 вводится в действие с 1 января 2012 года (статья 3 Федерального закона от 29. 12. 2004 n 191-фз (ред от 27. 12. 2009)) | | С момента принятия в 2005 г. Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 115-фз в нашей стране появился мощный инструмент для привлечения... |
| Во исполнение ст. 7 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-фз "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 19 декабря 2005... | | Статья Правовое регулирование отношений в сфере особых экономических зон в Российской Федерации |
| ... | | Федерального закона от 21. 07. 2005 №94-фз «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных... |