Контракт №39/15-дбу на выполнение работ
Скачать 1.4 Mb.
|
III. Требования к Подрядчику Подрядчик: 1) При выполнении работ использует элементы существующей информационной инфраструктуры Заказчика без нарушения ее функциональности. 2) В случае необходимости имеет право привлекать для исполнения обязательств по контракту третьих лиц, принимая на себя ответственность за их действия перед Заказчиком в рамках действия контракта без увеличения его стоимости. 3) Согласовывает с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование. При включении в результаты работ по контракту программ для ЭВМ, созданных до подписания контракта, исключительное право на которые принадлежит Подрядчику или третьим лицам, Подрядчик обязуется за свой счет приобрести и передать Заказчику неисключительные права на данные объекты интеллектуальной деятельности. Указанные объекты интеллектуальной деятельности должны быть переданы Заказчику на условиях простой (неисключительной) лицензии без ограничения времени ее действия с правом передачи лицензии третьим лицам, в отношении всей территории действия соответствующего исключительного права и с правом использовать программы для ЭВМ без ограничения способов их использования. 4) В целях обеспечения надлежащего качества выполнения работ использует лицензионное программное обеспечение. Использование любого программного обеспечения при реализации настоящего технического задания, в том числе в соответствии с п.3 и п.4. настоящего раздела, не должно в последующем повлечь для Заказчика никаких лицензионных платежей и выплат авторских вознаграждений. 5) Не передает третьим лицам, не публикует или иным способом не разглашает предоставленную ему для работы, а также полученную в ходе выполнения работы информацию без письменного согласия Заказчика. 6) Обеспечивает конфиденциальность персональных данных и их безопасность при обработке в соответствии с действующим законодательством о персональных данных, а также иных сведений, составляющих тайну в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7) При выполнении работ у Заказчика: – собственными силами и средствами осуществляет доставку и транспортировку специалистов Подрядчика до мест нахождения Заказчика; – выполняет работы в соответствии с графиком работы Заказчика; – не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня уведомляет Заказчика о дате начала выполнения работ; – обеспечивает соблюдение правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-эпидемиологического режима, пропускного режима, установленных у Заказчика. 8) Гарантирует, что: а) отношения со всеми лицами и авторами, участвующими в выполнении работ по развитию и модернизации Системы, оформлены надлежащим образом в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации; б) при создании им результатов работ не были нарушены какие-либо права третьих лиц, в том числе чьи-либо авторские и/или патентные и/или исключительные права. Подрядчик обязан защитить Участников Системы и/или Заказчика от ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения авторских и/или патентных и/или исключительных прав, связанных с использованием результатов выполненных работ по контракту. В случае предъявления к кому-либо из Участников Системы и/или Заказчику требований, связанных с нарушением авторских и/или патентных и/или исключительных прав третьих лиц в связи с использованием результатов работ по контракту, Подрядчик обязуется: - немедленно, после получения уведомления от Заказчика принять меры к урегулированию споров с третьими лицами, принять участие в судебном процессе на стороне Участника Системы и/или Заказчика и предпринять все зависящие от него действия с целью исключения Участника Системы и/или Заказчика из числа ответчиков; - возместить Участнику Системы и/или Заказчику понесенные судебные расходы и убытки, вызванные применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, а также иные расходы и убытки, понесенные Участником Системы и/или Заказчиком в связи с несоблюдением Подрядчиком своих гарантий. В случае предъявления к Участнику Системы и/или Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения авторских и/или патентных и/или исключительных прав Подрядчик будет привлечен в процессе разбирательства в качестве ответчика в соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации, заменив тем самым Участника Системы и/или Заказчика как ненадлежащую сторону. В случае несогласия вышеуказанных третьих лиц на такую замену убытки, понесенные Участником Системы и/или Заказчиком, по письменному требованию возмещаются Подрядчиком в бесспорном порядке. в) в ходе исполнения контракта исключительное право на результаты работ не будет отчуждено, заложено, передано по лицензионным (сублицензионным и иным) договорам иным лицам; г) правомерно осуществляет выполнение работ по настоящему техническому заданию. 9) В случае если гарантии, содержащиеся в п.8 настоящего раздела технического задания, будут нарушены, Подрядчик обязуется принять все меры, которые обеспечат Заказчику беспрепятственное использование переданных по контракту результатов работ, а в случае невозможности обеспечить беспрепятственное использование переданных результатов работ, возместить Заказчику понесенные убытки, которые могут возникнуть (или возникли) у него в связи с таким нарушением гарантий. IV. Права на результаты работ Исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат Самарской области, в интересах которой выступает Заказчик. Передача результатов выполненных работ, исключительных прав на них, производится Подрядчиком в полном объеме со всей необходимой документацией, предусмотренной Рабочей программой (Приложение № 1 к техническому заданию). Подрядчик передает Заказчику результаты выполненных работ, исключительные права на них в полном объеме для их использования Заказчиком по своему усмотрению любым способом и в любой форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации. Результаты выполненных работ должны быть переданы Заказчику в форме, предусмотренной настоящим техническим заданием и Рабочей программой (Приложение №1 к техническому заданию). Исключительное право на результаты работ и право собственности на материальные носители, в которых содержатся результаты работ, переходят от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ. Действие передаваемого исключительного права на результаты работ не ограничивается территориальными пределами. Подрядчик не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или передавать (предоставлять) аналогичные права на использование результатов работ третьим лицам. В случае если в результате выполнения работ по настоящему техническому заданию, создаются новые программные продукты, новые версии программ или иные объекты интеллектуальной деятельности, то исключительные права на использование таких объектов переходят к Заказчику безвозмездно и в полном объеме. V. Обеспечение исполнения контракта 5.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. 5.2. Участник закупки предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 5.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный в п.5.5. настоящего раздела технического задания счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Участником закупки самостоятельно. 5.4. Требования к банковской гарантии устанавливаются в соответствии со статьей 45 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 5.5. Внесение денежных средств на счет Заказчика. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены участником закупки в размере, установленном в п.5.2. настоящего раздела технического задания, по следующим банковским реквизитам Заказчика: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» 443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159 ИНН 6312019625 КПП 631201001 ОКАТО 36401368000 ОКПО 1671512 ОГРН 1026300781825 Получатель: Министерство управления финансами Самарской области (МИАЦ л/с 612.01.009.0) р/с 406 018 100 360 130 000 02 в Отделении Самара г. Самара БИК 043601001 тип средств (временное распоряжение) 04.01.05. код дохода: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ВР. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены до момента заключения контракта, что подтверждается предоставлением Заказчику участником закупки платежного поручения с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех контрактных обязательств (в том числе гарантийных обязательств), при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту (в том числе гарантийных обязательств) и при отсутствии претензий со стороны Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика. Денежные средства возвращаются по банковским реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по контракту (в том числе гарантийных обязательств) Заказчик вправе самостоятельно, во вне судебном порядке, обратить взыскание на денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения контракта, путем удовлетворения своих требований в части возмещения убытков, неустойки (штрафов, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения Подрядчиком контрактных обязательств (в том числе гарантийных обязательств), с предварительным письменным уведомлением Подрядчика с указанием суммы удержания, вида неисполнения обязательства, в счет которого происходит удовлетворение требований Заказчика. Удержанные денежные средства подлежат зачислению на счет Заказчика в размере суммы требований Заказчика на дату фактического удовлетворения. После удовлетворения требований Заказчика оставшаяся сумма денежных средств возвращается Подрядчику. 5.6. В случае не предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, Участник закупки считается уклонившимся от заключения контракта.
- Приложение № 1 – Рабочая программа на выполнение работ по развитию и модернизации государственной информационной системы Самарской области «Регистр медицинских справок». - Приложение № 2 – Функциональные возможности государственной информационной системы Самарской области «Регистр медицинских справок». - Приложение № 3 – Состав данных веб-сервиса для интеграции государственной информационной системы Самарской области «Регистр медицинских справок» с медицинскими информационными системами, эксплуатирующимися Участниками Системы. - Приложение № 4 – Описание вeб-сервиса «_IMC_NSI_Regulator» для интеграции государственной информационной системы Самарской области «Регистр медицинских справок» с ГИС СО «Кадры МУ». - Приложение № 5 – Состав, общая характеристика НСИ и требования к порядку ведения НСИ государственной информационной системы Самарской области «Регистр медицинских справок». - Приложение № 6 – образец Согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн. - Приложение № 7 – Образцы печатных форм бланков.
Приложение № 1 к техническому заданию Рабочая программа на выполнение работ по развитию и модернизации государственной информационной системы Самарской области «Регистр медицинских справок»
Приложение № 2 к техническому заданию |
Похожие:
 | «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем | | Федерального закона РФ от 18. 07. 2011 №223-фз "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключили настоящий... |
| Подрядчика (Генерального подрядчика) на право заключить контракт на выполнение работ по капитальному ремонту парадного входа с устройством... |  | Федеральным законом от 25. 02. 1999 №39-фз «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных... |
| «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в г. Искитиме» | | Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся... |
| Закон n 44-фз) поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд осуществляется на основании... | | Направление сведений о контракте (договоре), заключенном Заказчиком, в еис для регистрации в реестре контрактов 25 |
| «Стороны», в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05. 04. 2013 №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров,... | | Российской Федерации от 10. 09. 2009 г. №722 Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный... |