Публичное акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» (пао «вчнг»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора
Скачать 1.93 Mb.
|
| Договор № _______________________ г. Иркутск «____» ________ 2016 г. Публичное акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» (ПАО «ВЧНГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Фёдорова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство проводить техническое обслуживание и аварийный ремонт подсистем охранного телевидения (далее - СОТ), и управления контролем доступа (далее – СКУД) систем безопасности (далее – Система) Укрупнённого нефтяного промысла ПАО «ВЧНГ» (далее – Работы). 1.2. Содержание и объем выполняемых Работ определены Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Договору) и Расчётом затрат (Приложение № 1 к настоящему Договору). 1.3. Срок проведения Исполнителем Работ по приведению Системы в рабочее состояние составляет 24 часа с момента передачи Исполнителю информации об отказе Системы или её элементов согласно п.3.1.3 настоящего Договора, если не требуется производства Работ перечисленных в п.2.3. настоящего Договора. 1.4. Срок выполнения Работ: - начало: 01 мая 2016 г. - окончание: 31 декабря 2016 г. 2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 2.1. Стоимость Работ по настоящему Договору, составляет _______________ руб. ____ коп. (____________________________________ рублей __ копеек), в том числе НДС (18%) в сумме _________ руб. __ коп. (_________________ рублей ___ коп.) (Приложение № 1 к настоящему Договору). 2.2. При расчёте стоимости Работ Исполнитель учёл стоимость вознаграждения, всех Материалов и Оборудования, используемых при выполнении Работ, а также всех иных накладных расходов. 2.3. На основании дополнительного соглашения к настоящему Договору Исполнитель может дополнительно выполнить следующие виды работ: текущий и/или капитальный ремонт элементов систем безопасности объектов; установку дополнительного оборудования и расширение функциональности систем безопасности объектов; замену вышедших из строя компонентов систем безопасности объектов, срок гарантии производителя которых истёк, на аналогичные по характеристикам. 2.4. Оплата выполненных Работ по настоящему договору производится Заказчиком в безналичном порядке в срок не ранее 45 (сорока пяти) и не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ. 2.5. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика. 2.6. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, выставляемые на предоплату, если она осуществлялась. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Исполнитель обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать Дополнительные Соглашения к настоящему Договору, акты иные формы первичной учетной документации и счета-фактуры (для руководителя – документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее). При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплаты) в установленные Налоговым кодексом РФ сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры. При получении счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего Договора, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней проинформировать об этом Исполнителя с указанием конкретно допущенных нарушений. 2.7. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты). В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.
Заказчик вправе задержать оплату до получения подписанного акта сверки от Исполнителя.
3.1. Обязанности Заказчика: 3.1.1. Обеспечить проведение вводного инструктажа о порядке проведения работ на производственных объектах Заказчика при первом посещении места выполнения Работ. 3.1.2. Обеспечивать доступ Исполнителю к Системе для выполнения работ по техническому обслуживанию 3.1.3. В случае обнаружения неисправностей Систем, подсистем или их отдельных элементов незамедлительно уведомлять об этом Исполнителя по телефону и факсу: ______________. 3.1.4. Сообщать по телефону и факсу: __________ Исполнителю о проведении ремонта на объектах и других мероприятиях, которые могут повлечь нарушение работоспособности Систем. 3.1.5. Принимать меры по обеспечению работоспособности сети электропитания, к которой подключена Система. 3.1.6. Осуществить приёмку выполненных Работ согласно разделу 5 настоящего договора. 3.2. Заказчик вправе: 3.2.1. Осуществлять контроль выполнения Исполнителем условий настоящего Договора и приложений к нему. Приостановить выполнение Работ в случае нарушения Исполнителем или привлеченными им третьими лицами установленных условий и требований. 3.2.2. Требовать от Исполнителя устранения замечаний по качеству и срокам выполнения Работ, а так же по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Эти замечания могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к работам. 3.2.3. Требовать от Исполнителя предоставления ему информации о ходе выполнения Работ и соблюдения установленных требований в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды. 3.2.4. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего договора, ненадлежащего выполнения Работ, а также в случаях обнаружения Заказчиком факта завышения Исполнителем в предоставленных документах объемов и/или стоимости выполненных Работ и/или стоимости Материалов/Оборудования, а так же в случае совершения Исполнителем иных действий/бездействий (сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, сокрытие истинных сведений и т.д.) направленных на введение Заказчика в заблуждение, Заказчик может принять решение о проведении служебной проверки, о начале которой Заказчик должен уведомить Исполнителя в письменном виде. Срок проведения служебной проверки не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных организаций. Служебная проверка проводится Комиссией, сформированной Заказчиком. Исполнитель имеет право представить своего представителя для участия в работе Комиссии. Указанный в настоящем абзаце порядок применяется как в случае выявления Заказчиком вышеуказанных фактов до момента подписания Акта приемки выполненных работ, так и после подписания данного Акта. При этом непредставление Исполнителем своего представителя для участия в работе Комиссии не влияет на достоверность выводов, сделанных Комиссией. Сроки выполнения обязательств Заказчика по подписанию Акта приемки выполненных работ, оплате принятых Работ (если к моменту обнаружения недостатков Акт приемки выполненных работ подписан, но работы по ним не оплачены), ставших предметом служебной проверки, продлеваются на срок до окончания проведения служебной проверки и устранения Исполнителем выявленных нарушений. В случае выявления Комиссией и отражения в акте комиссии указанных выше фактов Заказчик имеет право осуществить следующие действия:
В случае получения от Заказчика указанных выше требований, Исполнитель обязуется выполнить их в сроки, установленные Заказчиком. 3.3. Исполнитель обязан: 3.3.1. С соблюдением обязательных норм и правил выполнить в сроки, указанные в пункте 1.43. настоящего договора, и в полном объёме Работы и сдать их результат Заказчику. 3.3.2. Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.3.3. До начала выполнения Работ назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и доставки Материалов/Оборудования Исполнителя на место выполнения Работ, о чем обязуется направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: ФИО представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей. 3.3.4. Все Работы выполнять с применением сертифицированных Материалов/Оборудования надлежащего качества. 3.3.5. В счет Договорной цены приобретать и обеспечивать выполнения Работ Материалами и Оборудованием, используемыми для выполнения Работ. 3.3.6. Представлять полномочному Представителю Заказчика ежесуточную информацию о ходе выполнения Работ. По письменному запросу Заказчика предоставляет дополнительные данные о ходе выполнения Работ, в том числе наличие на месте выполнения Работ технических и людских ресурсов, наличие материально-технических ресурсов и других данных, имеющих отношение к выполняемым Исполнителем Работ. 3.3.7. В ходе выполнения Работ по настоящему Договору оформлять Журнал состава оборудования инженерно-технических средств охраны (по форме Приложение №8 к Договору) и Журнал учёта работы инженерно-технических средств охраны и устранения неисправностей (по форме Приложение №9 к Договору). 3.3.8. Нести ответственность за несоблюдение условий и требований, предусмотренных настоящим договором и обязуется за свой счет возместить Заказчику в полном объеме суммы любых требований (в том числе штрафов) третьих лиц, включая государственные органы, предъявленных Заказчику в связи с нарушением (не соблюдением) Исполнителем обязательных норм и правил при выполнении работ по настоящему Договору. Исполнитель обязан за свой счет возместить ущерб, причиненный в результате его действий (бездействий), третьим лицам с тем, чтобы исключить предъявление со Стороны указанных третьих лиц требований в отношении Заказчика. 3.3.9. В срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания Работ в полном объеме, направлять Заказчику письменное уведомление о завершении Работ. 3.3.10. Устранять в течение срока, согласованного с Заказчиком, своими силами и за свой счет все Дефекты/Недостатки в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору или возместить Заказчику расходы, связанные с устранением недостатков третьими лицами. 3.3.11. В течение Гарантийного Срока нести ответственность за использованные и установленные Материалы и Оборудование, закупленные Исполнителем. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и за свой счет в течение срока, согласованного с Заказчиком. 3.3.12. Соблюдать требования локальных нормативных документов Заказчика, переданных по акту приема - передачи (по форме приложения № 7 к договору). 3.3.13. Соблюдать требования изложенные в Приложении №10 к Договору. 3.4. Исполнитель имеет право: 3.4.1. Привлекать к выполнению Работ третьих лиц только с предварительного письменного согласия на то Заказчика. При этом Исполнитель должен обеспечивать контроль за ходом Работ. В случае привлечения третьих лиц Исполнитель несет ответственность за их действия, как за свои собственные. 3.4.2. Приостановить выполнение Работ в случае, если возникла аварийная или иная чрезвычайная ситуация, которая препятствует безопасному ведению работ, немедленно письменно предупредив об этом Заказчика. 3.5. Антикоррупционные условия: 3.5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 3.5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 3.5.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: - предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; - предоставление каких-либо гарантий; - ускорение существующих процедур; - иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 3.5.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 3.5.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 3.5.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность. 3.5.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №4 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация). В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнитель обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику. Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе. Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ. 3.5.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора. 3.5.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 3.5.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
4.1. Исполнитель в счет Договорной цены обеспечивает выполнение Работ Материалами и Оборудованием необходимыми для выполнения Работ по Договору за исключением Работ предусмотренных в п. 2.3. настоящего Договора. Материалы и Оборудование, которые обеспечил и использовал Исполнитель, должны быть сертифицированы. Исполнитель обязуется предварительно согласовать с Заказчиком Поставщиков и Производителей Материалов и Оборудования. 4.2. Все Материалы и Оборудование, используемые в соответствии с Договором подлежат обязательному входному контролю с участием представителей Исполнителя и Заказчика. 4.3. Все Материалы и Оборудования, используемые для выполнения Работ по настоящему Договору, должны иметь: копию сертификата соответствия, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверен нотариально; сертификат качества; паспорт, в случае если требуется паспортизация, скрепленный печатью производителя; документ, подтверждающий гарантийные обязательства; инструкции по эксплуатации и хранению Материалов и Оборудования; иные документы, относящиеся к Материалам и Оборудованию.
5.1. Расчеты за выполненные Работы осуществляются в следующем порядке (здесь и далее по тексту настоящего Договора положения, регламентирующие оформление и представление счетов-фактур не применимы в случае, если Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения согласно гл. 26.2. Налогового кодекса РФ): 5.1.1. Ежемесячно, до 3 (третьего) числа месяца, следующего за последним месяцем отчётного квартала, Исполнитель передает на согласование Заказчику надлежащим образом оформленные и подписанные Исполнителем документы: счет на оплату, счет-фактуру, акт приемки выполненных Работ и Отчёт о выполнении технического обслуживания с отметками Исполнителя, оформленный по форме Приложения №3 к настоящему Договору. 5.1.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1.1 Договора, обязан направить Исполнителю подписанный Акт приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ который должен содержать перечень недостатков и сроки их устранения. 5.1.3. В случае не направления Исполнителю Акта приёмки выполненных работ или немотивированного отказа от приемки работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов указанных в п. 5.1.1 Договора, Работа считается принятой Заказчиком. В случае отказа Заказчика от приемки Работ Исполнитель обязан устранить недостатки в указанный Заказчиком срок. После устранения обнаруженных при приемке Работ недостатков, приемка Работ осуществляется заново в порядке, предусмотренном п. 5.1.2 и 5.1.3. настоящего Договора 5.2. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, формы которых в этих альбомах не предусмотрены, должны содержать следующие обязательные реквизиты: 1) наименование документа; 2) дата составления документа; 3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 4) содержание факта хозяйственной жизни; 5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события; 7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 5.3. В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению. 5.4. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 6 месяцев при условии соблюдения условий эксплуатации и действует с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ. 5.5. Качество выполненных Исполнителем Работ, а также Материалов и Оборудования, обеспечение которыми возложено на Исполнителя, должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов. 5.6. Исполнитель несет ответственность за Дефекты/Недостатки, обнаруженные в пределах Гарантийного Срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объектов, Материалов и Оборудования, предоставленных Исполнителем, произведенного самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами. 5.7. При обнаружении Дефектов/Недостатков в Гарантийный Срок Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Исполнителя об обнаружении Дефектов/Недостатков с указанием сроков прибытия Представителей Исполнителя для осмотра выявленных Дефектов/Недостатков и подписания акта о выявленных Дефектах/Недостатках. В случае необоснованного неприбытия Представителей Исполнителя, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах/недостатках, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного извещения о Дефектах/Недостатках непосредственно Исполнителю либо с даты отправления извещения по почте или факсу. 5.8. В течении Гарантийного срока Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, указанный в акте о выявленных Дефектах/Недостатках, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов/Недостатков, являющихся следствием нарушения Исполнителем обязательств по договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
6.1. За неисполнение и /или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ. 6.2. За нарушение сроков выполнения Работ/сроков устранения дефектов/недостатков, Исполнитель обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости Работ, указанной в п. 2.1 настоящего договора за каждый день просрочки. 6.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных разделом 2 Договора Заказчик оплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки. 6.4. В случае выявления фактов завышения Исполнителем в представленных документах объемов и/или стоимости выполненных Работ и/или стоимости Материалов/Оборудования, в случае выявления фактов ненадлежащего качества выполненных Работ, Исполнитель уплачивает Заказчику штрафы, сверх суммы убытков, в следующих размерах: - 100% от суммы завышения объемов и/или стоимости выполненных работ, за каждый факт; - 100% от суммы завышения стоимости Материалов/Оборудования за каждый факт; - 100% от стоимости работ ненадлежащего качества за каждый факт. В случае совершения Исполнителем действий/бездействий (сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, сокрытие истинных сведений и т.д.), направленных на введение Заказчика в заблуждение, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере, предусмотренном Приложением №5 Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями в работе Исполнителя могут быть предъявлены как до подписания акта приемки выполненных работ, так и после подписания акта приемки выполненных работ. 6.5. Если иное не установлено настоящим Договором, за каждый другой, не поименованный в настоящем разделе, случай невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) от Договорной стоимости работ, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый факт. 6.6. В остальном, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. 6.8. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. 6.9. Стороны договорились о возможности прекращения обязательств по оплате начисленной неустойки или убытков путем их одностороннего зачета Заказчиком, у которого возникло право на получение неустойки или убытков, в счет осуществления оплаты по Договору. Для реализации данного права достаточно включения соответствующей оговорки в текст выставленной претензии и направления Исполнителю заявления о зачете встречных требований. Зачет считается совершенным с момента получения Исполнителем соответствующего заявления при условии, что адресат и его адрес указаны верно и соответствуют реквизитам Сторон, указанным в настоящем Договоре или данным ЕГРЮЛ. 6.10. Возмещение убытков, уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по договору обязательств. 6.11. В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации, согласно п.3.5.7. настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления. 6.12. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение №4 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 3.5.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления».
7.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты их поступления. В случае если в указанный срок ответ на претензию не будет направлен, претензия считается принятой (акцептованной) без возражений, а срок исполнения требований, указанных в претензии - наступившим. 7.3. Стороны пришли к соглашению установить подсудность по настоящему Договору в Арбитражном суде Иркутской области.
|
Похожие:
 | | Публичное акционерное общество «Транснефть» (пао «Транснефть»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого вице-президента... | |
| Публичное акционерное общество «Транснефть» (пао «Транснефть»), в лице именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые... |  | Публичное акционерное общество «Транснефть» (пао «Транснефть»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, с другой стороны, совместно... |
| Публичное акционерное общество «Транснефть» (пао «Транснефть»), в лице, действующего на основании доверенности от именуемое в дальнейшем... | | Публичное акционерное общество «Транснефть» (пао «Транснефть»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, действующего на основании... |
| Открытое акционерное общество «Сибнефтепровод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Богатенкова Юрия... | | |
| Акционерное общество «Транснефть – Верхняя Волга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Левина Юрия Леонидовича,... | |