Примерная форма договора поручительства
(на примере поручительства за подрядную организацию с обеспечением поручительства залогом)
Договор поручительства
_________________________________________________, в дальнейшем именуемый
(наименование организации-поручителя)
"Поручитель", в лице ___________________________________________________,
действующего на основании ____________________________, с одной стороны и
_________________________________________________________________________
(наименование предприятия, за которое поручается Поручитель)
__________, в дальнейшем именуемое "Предприятие", в лице ________________
______________________________________________, действующего на основании
__________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор), о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поручитель обязуется исполнить обязательства Предприятия
с _______________________________________________ по пп._________________
(наименование организации-заказчика)
________________ Договора подряда N _______ от _________________ 199 __г.
(в дальнейшем - Договор подряда) в случае если Предприятие окажется
несостоятельным или по иным причинам не сможет исполнить эти
обязательства надлежащим образом.
1.2. В обеспечение исполнения регрессных требований Поручителя в
случае исполнения обязательств по настоящему Договору Предприятие
обязуется передать в залог Поручителю следующее имущество, находящееся в
собственности Предприятия:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Договор залога указанного имущества является приложением 1 к
настоящему Договору.
2. Обязательства Сторон
2.1. Поручитель обязуется:
2.1.1. В течение _______ дн. от подписания Сторонами настоящего
Договора предоставить __________________________________________________,
(заказчику по Договору подряда)
в дальнейшем именуемому "Заказчиком", письменное поручительство (в
дальнейшем - Поручительство) исполнить обязательства Предприятия по
пп. ______ Договора подряда в случае если Предприятие окажется
несостоятельным или по иным причинам не сможет надлежащим образом
исполнить указанные обязательства.
2.1.2. В случае получения от Заказчика письменного требования (в
дальнейшем - Требования) об исполнении Поручительства:
в течение ____________ дн. от даты получения Требования приступить к
исполнению собственными силами или организовать исполнение обязательств
Предприятия по пп. ______ Договора подряда, не исполненных или
ненадлежащим образом исполненных Предприятием к моменту составления
Требования (и/или приостановления исполнения Договора подряда);
в случае необходимости за свой счет провести исправления дефектов,
вызванных действиями или бездействием Предприятия при исполнении
обязательств по пп. _________ Договора подряда;
в случае необходимости заплатить все неустойки (пени, штрафы),
вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Предприятием
обязательств по пп. ________ Договора подряда.
Одновременно с Требованием Заказчик обязан представить следующие
надлежащим образом оформленные документы:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.1.3. В течение 2 дн. после получения Требования от Заказчика
письменно уведомить об этом Предприятие.
2.1.4. В течение ________ дн. после получения Требования письменно
уведомить Предприятие о сроке начала исполнения обязательств по
Поручительству и о планируемых действиях по исполнению Поручительства.
2.1.5. В течение _______ дн. после начала исполнения своих
обязательств по Поручительству представить Предприятию расчет суммы
регрессных требований Поручителя к Предприятию.
В сумму регрессных требований включаются:
сумма причитающихся, но не уплаченных Предприятием платежей
субподрядчикам и поставщикам (необходимых для исполнения обязательств по
пп. Договора подряда);
неустойки (штрафные санкции), вызванные действием или бездействием
Предприятия при исполнении обязательств по пп. __________ Договора
подряда, уплаченные Поручителем;
издержки по исправлению строительных дефектов, возникших по причине
действия или бездействия Предприятия при исполнении им обязательств по
пп.__________ Договора подряда;
издержки в связи с обращением взыскания на заложенное имущество,
переданное Предприятием в обеспечение Поручительства;
расходы по передаче от Предприятия Поручителю документации и
имущества, необходимых для исполнения Поручительства;
иные обоснованные расходы Поручителя по исполнению Поручительства.
2.1.6. Поручитель принимает на себя обязательства по настоящему
Договору в срок ____________________.
2.2. Поручитель имеет право:
2.2.1. В течение _______ дн. от начала исполнения своих обязательств
по Поручительству обратить взыскание на заложенное имущество и выручку от
его реализации зачесть в погашение своих регрессных требований к
Предприятию.
В случае, если выручки от реализации заложенного имущества будет
недостаточно для погашения суммы регрессных требований Поручителя к
Предприятию, на остаток суммы Поручителем оформляется ссуда Предприятию
на срок _________ дн. с начислением _________ % годовых.
В случае если выручка от реализации заложенного имущества будет
превышать сумму регрессных требований Поручителя к Предприятию, остаток
выручки должен быть возвращен Предприятию в течение _________ дн. после
получения такой выручки.
2.3. Предприятие обязуется:
2.3.1. Передать в залог принадлежащее ему имущество (перечень
имущества приводится в договоре залога). В случае наступления
обстоятельств, оговоренных п. 2.1.2, предоставить право Поручителю
обратить взыскание на заложенное имущество.
2.3.2. При сообщении Поручителя о получении им Требования от
Заказчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу
Поручителя), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости
исполнения Поручительства.
2.3.3. В течение __________ дн. после получения от Поручителя
уведомления о сроке начала исполнения Поручительства передать материалы и
документы, необходимые Поручителю для исполнения обязательств по пп.
Договора подряда.
2.3.4. Погасить ссуду, предоставленную Поручителем, на условиях,
оговоренных в п.2.2.1 настоящего Договора.
3. Изменение и прекращение Договора.
Ответственность Сторон
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к
Договору.
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае оформления Поручителем ссуды Предприятию и допущения
просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить
Поручителю штрафные санкции из расчета ________ % суммы ссуды за каждый
день просрочки.
В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше
_____ дн. после окончания срока, указанного в п.2.2.1 настоящего
Договора, Поручитель имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.
4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами настоящего
Договора.
4.2. Действие Договора прекращается:
после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. ______
Договора подряда;
в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по
пп. _____ Договора подряда другому предприятию (организации);
в случае исполнения Поручительства - после окончания взаиморасчетов
между Сторонами.
4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по
1 экз. для каждой из Сторон.
5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию
споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к
согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.
6. Реквизиты Сторон
6.1. Поручитель ____________________________________________________
(полное наименование)
Адрес: _____________________________________________________________
Банковские реквизиты _______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6.2. Предприятие ___________________________________________________
(полное наименование)
Адрес: _____________________________________________________________
Банковские реквизиты _______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
За Поручителя __________________ За Предприятие __________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П. |
