Конкурсная документация №45
Скачать 0.76 Mb.
|
Конкурсная документация №45на проведение открытого конкурса на право заключения договора по осуществлению строительного контроля при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Марий Эл в 2016 году.
г. Йошкар-Ола 2016г.
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора на осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, Подрядчиками, заключившими договора на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД по результатам проведённых открытых конкурсов в 2016 году. 1.2. Заказчиком и организатором конкурса является Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл. Юридический: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 41. Почтовый: 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Бульвар Победы д.5а. Адрес электронной почты: fkr12torgi@mail.ru Номер контактного телефона: (8362) 42-03-05. Контактное лицо Заказчика: Анисимов Сергей Алексеевич. 1.3. Начальная (максимальная) цена договора: 442 926,00 руб. (Четыреста сорок две тысячи девятьсот двадцать шесть рублей 00 копеек). 1.4. Цена договора на строительный контроль установлена в размере 1% от стоимости выполняемых работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определённой локальными сметными расчётами на каждый Объект и указанный в техническом задании (Приложение 1 к конкурсной документации). 1.5. Срок подачи конкурсных заявок – с момента размещения извещения на официальном интернет-портале Республики Марий Эл http://portal.mari.ru/fondkr до момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, бул. Победы 5-а, РФКР Республики Марий Эл, кабинет №4 (Юридический отдел), часы работы с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). 1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 09 часов 00 минут 26 апреля 2016 года по адресу: г. Йошкар-Ола, бул. Победы 5-а, РФКР Республики Марий Эл, кабинет директора РФКР РМЭ. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью. 1.7. Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано на официальном интернет-портале Республики Марий Эл http://portal.mari.ru/fondkr 15 апреля 2016 года. 1.8. Участники открытого конкурса предоставляют обеспечение заявки. Участники открытого конкурса должны перечислить обеспечение заявки (3 % от начальной цены договора) в сумме: 13287 руб. 78 коп. НДС не облагается. Обеспечение заявки должно быть перечислено до вскрытия конвертов с заявками на счет Заказчика: Краткое наименование заказчика: РФКР Республики Марий Эл. Полное наименование заказчика: Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл. ИНН 1215193354, КПП 121501001, ОГРН 1141200000061. Адрес юридический: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 41. Адрес почтовый: 424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а. р/с 40603810700010070349, Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Нижнем Новгороде, г. Нижний Новгород. БИК 042202764. к/с 30101810700000000764. Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в конкурсе на строительный контроль кап. ремонта МКД. 1.9. Место выполнения работ: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, точный адрес указан в техническом задании (Приложение 1 к конкурсной документации). 1.10. Сроки выполнения работ: со дня заключения договора до полного выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, Подрядчиками и ввода его в эксплуатацию. 1.11. Условия выполнения работ: после заключения договора исполнитель не вправе отказываться от исполнения работ или части объемов работ. 1.12. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на официальном интернет-портале Республики Марий Эл http://portal.mari.ru/fondkr в 3 (трёхдневный) срок с даты рассмотрения и оценки заявок. 1.13. Возврат обеспечения заявок участников конкурса, кроме победителя конкурса и участника, заявке которого присвоен второй номер, производится заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня опубликования протокола рассмотрения и оценки заявок. 1.14. Победитель конкурса до заключения Договора должен внести обеспечение исполнения договора. 1.15. Сумма обеспечения исполнения договора предусмотрена в размере: 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 22146 руб. 30 коп. 1.16. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика указанный п.1.8. Назначение платежа: Обеспечение договора на строительный контроль кап. ремонта МКД. 1.17. Договор с победителем конкурса заключается по форме согласно Приложению № 2 к настоящей конкурсной документации в течении 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования протокола рассмотрения и оценки заявок. Заказчик направляет Подрядчику проект договора в течение трех рабочих дней с даты опубликования протокола рассмотрения и оценки заявок. 1.18. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора или не представил обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает Договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. 1.19. Если участник, заявке которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора или не представил обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки удерживается в пользу заказчика. 1.20. Возврат обеспечения исполнения договора производится после выполнения работ исполнителем и подписания акта приемки выполненных работ Сторонами. 2. Требования к участникам конкурса Участником настоящей закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, имеющее соответствующее разрешение (лицензию) на осуществление данного вида деятельности. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, в данном случае участник конкурса должен иметь действующее свидетельство о допуске, выданное СРО, основанное на членстве лиц, осуществляющих строительство (п. 32 Перечня работ).(Согласно ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", Письма Минрегиона России от 06.12.2010 N 40915-ИП/08 "О выдаче свидетельств о допуске к работам по осуществлению строительного контроля"); 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 7) Заказчик также устанавливает требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе 3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно Приложению 2 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно Приложению 3 к настоящей конкурсной документации 3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 3.1.4. копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям; 3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную п.п. 6.1. 6.2. настоящей конкурсной документации); 3.1.6. Сведения о составе и квалификации специалистов подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией на специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно Приложению 5 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки); 3.1.7. заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей); 3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса; 3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки; 3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией. 3.1.13. декларация участника конкурса на соответствие участника требованиям, предъявляемым к участникам конкурса в соответствии с приложением №4 к настоящей конкурсной документации. 3.1.14. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 3.2. Указанные документы являются обязательными для представления для каждого конкурса, документы, предоставленные при участии в другом конкурсе, не учитываются при оценке заявок. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. 3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.2. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде. 3.6. Участник имеет право в любое время до момента вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой. |
Похожие:
 | Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную... | | Конкурсная документация разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 года №264... |
| Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании следующих... | | Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... |
| Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... | | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в конкурсе, содержание и критерии оценки конкурсных заявок,... |
| Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, инвестиционной декларацией... | | Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку |
 | Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров,... | | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в открытом конкурсе выбор организации для выполнения... |