Договор №_______________________
г. Тюмень «__» __________ 201_ г.
Акционерное общество «Транснефть-Сибирь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала Тюменский ремонтно-механический завод, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями Договора Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется за плату своими силами выполнить работы по нанесению антикоррозионного покрытия на колодцы КВГ 219.00.00.000, по адресу: ________________________________________________________, (далее – «Работы»), и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.
1.2. Полный перечень подлежащих выполнению Подрядчиком Работ, требования к результату Работ, предусмотрены в Техническом задании на проведение работ, являющимся Приложением № 1 к Договору (далее – «Техническое задание»).
1.3 Доставка изделий от Заказчика (местонахождение: г. Тюмень, п. Антипино, ТРМЗ АО «Транснефть-Сибирь») к месту проведения работ по антикоррозионной обработке (территория Подрядчика), а также доставка готовых изделий к Заказчику (местонахождение: г. Тюмень, п. Антипино, ТРМЗ АО «Транснефть-Сибирь») осуществляется силами и за счет Подрядчика по накладной формы № М-15.
2. Цена Работ и порядок расчетов
2.1. Цена Работ по настоящему Договору составляет __________(___________________) руб., включая НДС __________(___________________) руб.
2.2. Оплата Работ осуществляется в течение 45* (сорока пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком соответствующих cчета-фактура и счета Подрядчика, выставленных в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта по форме Приложения 4.
2.3. Подрядчику предоставляется возможность переуступки прав требования по Договору в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг) с обязательным уведомлением Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора финансирования под уступку денежного требования. Надлежащим уведомлением считается письменное уведомление, подписанное уполномоченным лицом со стороны Подрядчика, с приложением экземпляра договора финансирования под уступку денежного требования и нотариально заверенных копий учредительных и регистрационных документов финансового агента. Если Заказчик не был уведомлен изложенным в настоящем пункте способом о переходе прав Подрядчика к финансовому агенту, Подрядчик несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий.
3. Срок выполнения Работ
3.1. Работы должны быть выполнены в срок согласно спецификации-графика выполнения работ Приложение №2.
_____________________________________________________________________________
* - В случае заключения договора с лицом, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, необходимо указать, что оплата осуществляется «в течение 30 (тридцати) календарных дней».
3.2. Фактическим окончанием срока выполнения Работ будет считаться дата подписания Акта Сторонами без каких-либо оговорок и замечаний.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить предусмотренные Договором Работы в соответствии с Техническим заданием Заказчика в согласованные сроки.
4.1.2. Использовать для выполнения Работ свои силы, материалы, инструменты и оборудование надлежащего качества.
4.1.3. Обеспечить надлежащее качество выполнения Работ.
4.1.4. Сдать Заказчику результат Работ надлежащего качества.
4.1.5. Подрядчик при нахождении в месте проведения Работ берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. Подрядчик обязуется привлекать квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.
Подрядчик обязуется соблюдать в месте проведения Работ все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в РФ законодательными, нормативно-правовыми и нормативными актами, а также, требованиями локальных нормативных актов (положений, регламентов, инструкций, распоряжений, руководящих документов, стандартов и т.п.) Заказчика и ОАО «АК «Транснефть» в течение всего срока действия Договора.
4.1.6. Подрядчиком предоставлена Заказчику информация по форме приложения № 3 к настоящему договору (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу: http://www.transneft.ru/customers/237/) о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих документов, Подрядчик обязуется представлять Заказчику по форме Приложения №3 к Договору не позднее 3 (трёх) дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения Договора, если изменения в ней произошли до заключения Договора.
Если какие-либо поля формы Приложения №3 к Договору (кроме поля: «Номер и дата заключения Договора») не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
Если указанная информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 10 (десять) календарных дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.
Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Подрядчиком до заключения Договора информации о бенефициарах, а также информации, предоставленной при исполнении Договора по форме Приложения №3 к Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в ОАО «АК «Транснефть» и органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию до заключения Договора и по форме Приложения №3 к Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, а также хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение и обработку в информационных системах и/или без их использования Заказчиком, ОАО «АК «Транснефть» и указанными органами государственной власти, как это предусмотрено настоящим пунктом, последним получены (будут получены).
Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.
4.1.7. До окончания срока действия Договора, оформлять и направлять в адрес Заказчика акты сверки расчетов по Договору по состоянию, 30 сентября, 31 октября, 31 декабря – не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления соответствующего акта сверки.
Акт сверки по окончанию срока действия Договора направляется Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Договору.
В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения акта сверки и в случае отсутствия замечаний, Заказчик обязан надлежащим образом подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Подрядчику.
4.1.8. В порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выставлять и предоставлять Заказчику счет-фактуру в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты выполнения Работ.
4.2. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ.
5. Порядок сдачи-приемки Работ
5.1. Не позднее 1 (первого) числа месяца следующего за месяцем выполнения работ, Подрядчик составляет и направляет Заказчику два экземпляра Акта.
5.2. Заказчик обязан рассмотреть поступивший от Подрядчика Акт в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его поступления, и в случае отсутствия замечаний, подписать Акт и направить по одному экземпляру Подрядчику. В случае если Заказчик при приемке работ установит, что Подрядчик допустил какое-либо нарушение Договора, либо выполнил Работы ненадлежащего качества, Заказчик в установленные настоящим пунктом сроки возвращает Подрядчику Акт с замечаниями.
5.3. В случае получения Акта с замечаниями Заказчика, Подрядчик обязуется устранить все замечания Заказчика за свой счет в течение трех рабочих дней с момента получения Акта, подписанного Заказчиком с замечаниями.
5.4. После устранения замечаний Заказчика Подрядчик в течение 1 (одного рабочего) дня составляет по установленной Договором форме и направляет Заказчику два экземпляра нового Акта. При рассмотрении нового Акта Заказчиком применяются правила п. 5.2 и п. 5.3 Договора.
5.5. Продолжительность Гарантийного срока на результат Работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 2 (Два) года от даты подписания Сторонами Акта без замечаний.
6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.
6.1. В случае нарушения, определенного с учетом правил п. 3.2 Договора, срока выполнения Работ, установленного п. 3.1 Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате штрафа в размере 0,1% от стоимости Работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить.
6.2. В случае нарушения, предусмотренных п.4.1.8. и п.5.1. Договора сроков направления/выставления Акта и счетов-фактур, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от стоимости Работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить.
6.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков уведомления Заказчика о переуступке прав требования по Договору в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг), в соответствии с п. 2.3. Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от суммы переуступки за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования.
6.4. За задержку более чем на 10 (Десять) календарных дней сроков устранения, указанных в Акте замечаний Заказчика, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,03% (Ноль целых три сотых процента) от стоимости Работ, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.
6.5. Все споры, возникшие при заключении, исполнении и прекращении Договора, разрешаются с обязательным применением досудебного претензионного порядка урегулирования. При этом соблюдением данного порядка будет считаться направление Стороной другой Стороне мотивированной, документально обоснованной претензии и направление ответа на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии. При этом претензия не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий Договорных обязательств.
6.6. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет, выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, включая замену дефектного оборудования и материалов поставки Подрядчика либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
Подрядчик вправе направить встречное предложение по срокам исправления и устранения дефектов в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения требования Заказчика и согласовать его с Заказчиком. Если работы по исправлению и устранению дефектов не были выполнены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении причиненных убытков и уплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости Работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить.
6.7. В случае невозможности урегулирования спора, вытекающего из Договора, в досудебном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
6.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность по своим обязательствам по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.9. Неустойка (штраф) за просрочку исполнения обязательств во всех случаях, предусмотренных Договором, начисляется по день фактического исполнения обязательства включительно.
7. Конфиденциальность
7.1. Условия Договора, документы, подписанные Сторонами на основании и во исполнение Договора, а равно, любая иная информация, сообщенная Стороне в целях исполнения Договора, являются конфиденциальными, и Стороны обязуются не разглашать их, как в течение срока действия Договора, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 7.3 Договора.
7.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, иначе как в целях реализации Договора.
7.3. Не считается разглашением условий Договора и иных конфиденциальных сведений сообщение их части государственным органам власти, органам местного самоуправления, а также иным органам и организациям, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями п. 4.1.6 Договора.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
8.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.
8.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональными подразделениями) или иным компетентным органом власти.
8.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 1 (одного) месяца, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о расторжении Договора.
|
