ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Лабораторные исследования на объекте «Жилой квартал в границах улиц Окружное шоссе, Ильюшина, Ленинградское шоссе в г. Вологде. Жилой дом №2 по ГП».
г. Вологда
2016 год
I. Информационная карта
№ п/п
|
Наименование пункта
|
Содержание пункта
|
1.
|
Основные понятия, используемые в настоящей тендерной документации
|
Продукция - поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются заказчиками начиная с размещения документации о закупке товара, работы, услуги для нужд заказчика и завершаются заключением договора;
Участник тендера - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Заявка на участие в тендере – предложение участника тендера с указанием условий исполнения Договора.
Заказчик – подразделение/служба ХОЛДИНГА в интересах которого проводится закупка.
Организатор тендера – подразделение/ служба, ответственное за подготовку и проведение тендера, поиск потенциальных участников тендера, закупку Продукции.
Вниманию участников тендера.
Проведение настоящего тендера не является торгами или публичным конкурсом в понимании ст. 447-449,1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все действия до момента подписания договора с победителем закупок считаются преддоговорной работой и не накладывают на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
Заказчик по результатам тендера вправе принять решение не заключать договор ни с одним из участников.
|
2.
|
Используемый способ определения поставщика
|
Электронные торги
|
3.
|
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
|
www.rts-tender.ru
|
Сведения о заказчиках, организаторе тендера
|
4.
|
Заказчик
|
ООО «Строительные инвестиции»
|
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов заказчиков
|
160000, г. Вологда, ул. Ярославская, д. 2, пом.9.
soinst@mail.ru
8(8172)51-18-38
|
5.
|
Организатор тендера
|
ООО Управляющая компания «Золотой ключик»
|
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона
|
Российская Федерация, 160009, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ярославская, д. 2, пом. 12, тел. 8(8172)51-18-38, e-mail: yakurochkina@kluchik-vologda.ru
|
6.
|
Ответственное должностное лицо организатора
|
Курочкина Я.С.
|
Краткое изложение условий Договора
|
7.
|
Наименование объекта закупки (предмет Договора)
|
Лабораторные исследования на объекте «Жилой квартал в границах улиц Окружное шоссе, Ильюшина, Ленинградское шоссе в г. Вологде. Жилой дом №2 по ГП».
|
8.
|
Описание выполняемых работ
|
В соответствии с Приложением № 1 к разделу I. Информационная карта тендерной документации
|
9.
|
Место, сроки выполнения работ
|
Место выполнения работ:
Жилой дом №2 по ГП в Границах улиц Окружное шоссе, Ильюшина, Ленинградское шоссе, в г.Вологде.
Срок выполнения работ: в течение 10 дней с момента заключения договора
|
10.
|
Начальная (максимальная) цена Договора
|
100 000 рублей
|
11.
|
Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками
| рубль Российской Федерации |
12.
|
Порядок и сроки оплаты товара
|
Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания сторонами товарной накладной, акта приемки товара при предоставлении счетов, счетов-фактур Заказчику.
|
13.
|
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате Договора
| Не применяется |
Требования к участникам тендера
|
14.
|
Требования к участникам тендера
|
Потенциальный участник тендера должен:
быть правомочным заключать договор;
обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку Продукции, подлежащей лицензированию (регулированию) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющейся предметом заключаемого договора:
- лаборатория подрядчика должна быть аккредитована в системе сертификации РФ (ГОСТ Р 51 000.4-96) и иметь аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации;
обладать необходимыми сертификатами на Продукцию, являющуюся предметом заключаемого договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или банкротства;
не являться юридическим или физическим лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и/или экономическая деятельность которого приостановлена;
не иметь за прошедший календарный год задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми) ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, необходимыми для исполнения договора на поставку Продукции;
не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков.
|
Требования к содержанию и составу заявки на участие в тендере от участника тендера
|
15.
|
Заявка на участие в тендере должна содержать:
|
1) Полное название организации и ее организационно-правовая форма (Форма №1).
2) Юридический и фактический адрес организации (Форма №1).
3) Полная контактная информация организации (Форма №1).
4) ФИО руководителя организации (Форма №1).
5) Последняя зарегистрированная редакция устава (копия).
6) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия).
7) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия).
8) Бухгалтерский баланс за предыдущий год и последний отчетный период (копия).
9) Банковские реквизиты (наименование банка, номер банковского счета, местонахождение).
10) Заявка на участие в тендере (Форма №1).
11)Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации
|
16.
|
Место и порядок подачи заявки на участие в тендере, требования к ее составу и инструкция по ее заполнению:
|
Подача заявок на участие в тендере осуществляется участниками тендера на электронной площадке, расположенной по адресу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанному в пункте 3 настоящего раздела.
Участник тендера вправе подать заявку на участие в тендере в любое время с момента размещения информации о его проведении до предусмотренных тендерной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в тендере.
Участник тендера вправе подать только одну заявку на участие в тендере в отношении каждого объекта закупки.
Инструкция:
1.Заявка на участие в тендере подается по форме указанной разделе II тендерной документации с приложением документов, указанных в п.15 настоящего раздела.
2. Заявка на участие в тендере должна быть написана на русском языке.
|
Сведения о дате окончания срока подачи заявок на участие в тендере, дате рассмотрения заявок на участие в тендере, дате проведения электронных торгов, дате подведения итогов электронных торгов
|
17.
|
Дата окончания срока подачи заявок на участие в тендере
|
27.10.2016 года
|
18.
|
Дата рассмотрения заявок на участие в тендере
|
28.10.2016 года
|
19.
|
Дата проведения электронных торгов
|
31.10.2016 года
|
20
|
Дата подведения итогов электронных торгов
|
1.11.2016 года
|
Приложение №1
к разделу I. Информационная карта тендерной документации
Описание объекта закупки
Предмет закупки: Лабораторные исследования на объекте «Жилой квартал в границах улиц Окружное шоссе, Ильюшина, Ленинградское шоссе в г. Вологде. Жилой дом №2 по ГП».
Перечень видов работ / требования:
-
№ п/п
|
Вид исследования
|
Требования
|
Кол-во замеров
|
1
|
Уровни шума
|
от лифта, оборудования машинного отделения лифта, насосной установки повышения давления воды, инженерных систем дома, автотранспорта и других источников шума (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий") в квартирах, наиболее приближенных к источникам шума и вибрации - по 4 точки обследования в каждой секции и по 4 точки в каждой секции от шума лифтов в ночное время.
|
16
|
и вибрации
|
16
|
2
|
Воздушная среда на содержание вредных веществ
|
(ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест") - по 2 точки обследования на каждой секции (в квартирах 1-го и последнего этажей).
|
8
|
3
|
Микроклимат
|
по 2 точки обследования в каждой секции (в квартирах 1-го и последнего этажей) - ГОСТ 30494-2011
|
8
|
4
|
Мощности эквивалентной дозы гамма-излучения
|
Мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, уровень содержания радона (ст.15 Федеральный Закон "О радиационной безопаности населения" от 09.01.1996 № 3-ФЗ в ред. от 22.08.2004, СП 2.1.6.2612-10 "Ионизирующее излучение, радиационная безопасность, Основные правила обеспечения радиационной безопасности", МУ 2.6.1.2838-11 "Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности"): Гамма-излучение - 5% от общего количества квартир (не менее 20 квартир) . Родон - по 1 замеру в каждой секции).
|
5% от общего количества квартир ( не менее 20 квартир)
|
уровень содержания радона
|
4
|
Так же должно быть произведено тепловизионное обследование объекта.
II. Образцы форм
Форма №1
Заявка на участие в тендере
Уважаемые господа!
Для юридического лица:
Полное название организации и ее организационно-правовая форма.
Юридический и фактический адрес организации.
Полная контактная информация организации.
ФИО руководителя организации.
Для физического лица:
Фамилия, имя, отчество (при наличии):
Паспортные данные:
Место жительства:
Номер контактного телефона:
Изучив тендерную документацию Лабораторные исследования на объекте «Жилой квартал в границах улиц Окружное шоссе, Ильюшина, Ленинградское шоссе в г. Вологде. Жилой дом №2 по ГП».
(далее – Продукция, объект закупки) предлагаем поставить данную Продукцию в полном соответствии с требованиями тендерной документации.
Настоящим подтверждаем(-ю), что __________________________________________________
наименование участника тендера
- правомочен заключать договор поставки Продукции (декларируется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями);
- обладает необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку Продукции, подлежащей лицензированию (регулированию), а также необходимыми сертификатами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющейся предметом заключаемого договора (декларируется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями);
- обладает необходимыми сертификатами на Продукцию, являющуюся предметом заключаемого договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (декларируется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями);
- обладает профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми) ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, необходимыми для исполнения договора на поставку Продукции (декларируется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями);
- не находится в процессе ликвидации (декларируется юридическими лицами) или банкротства (декларируется индивидуальными предпринимателями);
- не является юридическим или физическим лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и/или экономическая деятельность которого приостановлена (декларируется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями);
- не имеет за прошедший календарный год задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято);
- не включен в реестр недобросовестных поставщиков (декларируется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями).
Проект Договора
ДОГОВОР №
возмездного оказания услуг
г. Вологда ________ 2016 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Строительные инвестиции», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Целоусовой Ирины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании ____________________ , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "Заказчик" поручает, а "Исполнитель" осуществляет проведение следующих измерений на объекте «Жилой квартал в границах улиц Окружное шоссе, Ильюшина, Ленинградское шоссе в г. Вологде. Жилой дом № 2 по ГП»:
№ п/п
|
Наименование работ (услуг)
|
Количество
|
Стоимость,
руб.
|
Сумма,
руб.
|
1
|
Измерение уровня шума (дневное время)
|
12
|
|
|
2
|
Измерение уровня шума (ночное время)
|
4
|
|
|
3
|
Измерение показателей микроклимата
|
8
|
|
|
4
|
Уровень вибрации
|
16
|
|
|
5
|
Атмосферный воздух закрытых помещений
|
8
|
|
|
6
|
Гамма-излучения
|
20
|
|
|
7
|
Измерение активности радона
|
4
|
|
|
8
|
Тепловизионное обследование
|
1
|
|
|
|
НДС 18%
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. «Исполнитель» осуществляет проведение инструментальных измерений и лабораторных исследований на базе испытательной лаборатории ________. Номер аттестата аккредитации ____________________., включенный в реестр аккредитованных лиц _____________., выданный Федеральной службой по аккредитации.
2.2. Исполнитель» осуществляет проведение тепловизионного обследования на основании Свидетельства о допуске к работам по энергетическому обследованию ______________ от ______________, выданного Саморегулируемой организацией _______________________________
2.3. "Исполнитель" в случае производственной необходимости может привлекать к выполнению работ другие организации аккредитованные в установленном порядке.
2.4. Выезд на проведение работ осуществляется на транспорте «Исполнителя».
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _____________________________.
3.2. Оплата по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Срок выполнения работ (услуг) "Исполнителем", осуществляется в течение 15 календарных дней по заявке Заказчика.
4.2. Результаты исследований оформляются протоколами установленного образца. Документация
к оказываемым услугам оформляется по установленной форме на бумажном носителе в виде отчета
по тепловизионному обследованию здания.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий, при не достижении согласия дело передаётся в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, подписанным сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу от дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств по нему.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
"ИСПОЛНИТЕЛЬ" "ЗАКАЗЧИК"
|
ООО «Строительные инвестиции»
Юридический адрес: 121087, г. Москва, ул.Барклая, д.6, стр. 5, этаж. 2, комн. 22
Адрес для корреспонденции: 160002, г.Вологда, ул. Ярославская, д.2
ИНН 7730700960, КПП 773001001, ОГРН 1147746089160
р/с 40702810422400002164 Филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г.Санкт-Петербург
к/сч 30101810800000000706 БИК 044030706
т.(8172)51-18-76
Директор
_________________________И.А. Целоусова
МП
|
|
