ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на технологическое присоединение
к электрическим сетям ФГУП «ПО Маяк»
г. Озерск
|
«_____»_________20__года
|
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице _______________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице ______________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Технологическое присоединение может осуществляться в отношении присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также в случае, если в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.
Заявитель, имея намерение присоединить принадлежащие ему энергопринимающие устройства к электрическим сетям Сетевой организации, направил Сетевой организации заявку на технологическое присоединение № ____ от ________.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Сетевая организация обязуется выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) (далее - энергопринимающие устройства) Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации. Заявитель обязуется оплатить Сетевой организации технологическое присоединение согласно условиям Договора.
Сетевая организация осуществляет технологическое присоединение в отношении _________________ Заявителя, расположенных ____________________, с присоединением дополнительной мощности __________кВт к электрическим сетям Сетевой организации к ______________. Уровень напряжения в точке подключения _________ кВ.
Стороны согласовали следующие существенные условия Договора:
Мероприятия по технологическому присоединению, которые включают в себя:
подготовку и выдачу Сетевой организацией технических условий (далее -ТУ);
подготовку Сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;
подготовку Заявителем проектной документации в границах земельного участка, находящегося в собственности, аренде или на иных законных основаниях у Заявителя, согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;
выполнение ТУ со стороны Заявителя и со стороны Сетевой организации, включая осуществление последней мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с ТУ;
проверку Сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ;
осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору (далее - Ростехнадзор) при участии Заявителя, являющегося собственником присоединяемых энергоустановок, или представителя собственника (в случае если Заявитель не является собственником присоединяемых энергоустановок) и Сетевой организации, а также системного оператора, в случаях предусмотренных нормативно-правовыми актами;
фактические действия по технологическому присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя в электрической сети Сетевой организации.
Размер платы за технологическое присоединение и ответственность Сторон за выполнение условий Договора определены в разделе 4 и 5 Договора соответственно.
Стороны договорились после подписания Сторонами Акта разграничения балансовой принадлежности электрической сети и эксплуатационной ответственности сторон, Акта о выполнении ТУ и представления Заявителем Сетевой организации разрешения Ростехнадзора на допуск энергоустановок Заявителя в эксплуатацию подписать Акт технологического присоединения.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Обязанности Заявителя:
Надлежащим образом исполнить ТУ в части требований, предусмотренных для Заявителя, в установленный срок. Срок действия ТУ, выданных по Договору, указывается в ТУ.
Надлежащим образом исполнить указанные в разделе 4 Договора обязательства по оплате мероприятий по технологическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации.
Направить за 90 дней до окончания срока действия ТУ Сетевой организации запрос о возможности продления срока действия ТУ, в случае реализации Заявителем права по п. 3.2.3 Договора.
Представлять в течение 7 рабочих дней по запросу Сетевой организации сведения, необходимые Сетевой организации для выполнения Договора.
Разработать самостоятельно или путем привлечения третьих лиц и представить на согласование Сетевой организации проект электроснабжения, отвечающий требованиям ТУ и нормативно-технической документации.
При получении от Сетевой организации мотивированных замечаний к проекту электроснабжения внести изменения/дополнения в указанный проект и в течение 5 рабочих дней с момента изменения направить проект на повторное согласование Сетевой организации. Проект электроснабжения подлежит согласованию должностным лицом Сетевой организации, имеющим право подписи.
Получить разрешение Ростехнадзора на допуск энергоустановок Заявителя в эксплуатацию.
Сдать Сетевой организации результат работ по выполнению ТУ, для чего способом, подтверждающим получение Сетевой организацией, в срок не позднее 15 рабочих дней до даты сдачи, направить уведомление о дате, времени и месте проведения проверки выполнения ТУ.
Устранить, указанные Сетевой организацией в ходе проверки, претензии к качеству выполнения ТУ. Доказательством проведения проверки Сетевой организацией работ по выполнению ТУ является подписанный должностным лицом Сетевой организации, имеющим право подписи, Акт о выполнении ТУ.
При проверке Сторонами выполнения Заявителем ТУ подписать со своей стороны Акт о выполнении ТУ (Приложение № 1 к Договору).
Не позднее, чем за 45 рабочих дней до указанной Сетевой организацией даты выполнения работ по присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации передать Сетевой организации:
комплект исполнительной документации на внешние сети электроснабжения, построенные Заявителем, при наличии таковых;
копию разрешения Ростехнадзора на допуск энергоустановок Заявителя в эксплуатацию.
Обеспечить доступ Сетевой организации к энергоустановкам Заявителя и участие уполномоченного представителя Заявителя при выполнении Сетевой организацией работ по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации. Непредставление доступа или отсутствие уполномоченного представителя Заявителя, в случае если Заявитель был уведомлен надлежащим образом, является основанием для Сетевой организации перенести сроки выполнения работ по фактическому присоединению.
В случае не предоставления доступа Сетевой организации к энергоустановкам Заявителя или отсутствия уполномоченного представителя Заявителя, Заявитель обязан направить повторную заявку Сетевой организации на проведение мероприятий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации.
Принять от Сетевой организации, в течение 2-х рабочих дней с момента получения подписать и вернуть Сетевой организации подписанный Акт разграничения балансовой принадлежности электрической сети и эксплуатационной ответственности сторон (Приложение № 3 к Договору).
Принять от Сетевой организации, в течение 3-х рабочих дней с момента получения подписать и вернуть Сетевой организации подписанный Акт технологического присоединения энергопринимающего устройства к электрическим сетям (Приложение № 2 к Договору).
Права Заявителя:
Осуществлять контроль выполнения Сетевой организацией ТУ и обязательств по Договору, в том числе путем направления письменных запросов.
Обращаться в Сетевую организацию с целью получения разъяснений по выданным ТУ.
В случае невозможности выполнения своей части ТУ в установленный срок направить Сетевой организации заявку на продление срока действия выданных ТУ при условии выполнения Заявителем обязательств согласно разделу 4 Договора.
Отказаться от выполнения условий Договора в любое время до момента фактического присоединения энергетических установок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации.
В этом случае Заявитель обязуется возместить Сетевой организации затраты, связанные с выполнением Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению энергетических установок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации, в размере фактически Сетевой организацией понесенных затрат на момент получения надлежащего уведомления Заявителя об отказе от исполнения Договора.
Обязанности Сетевой организации.
Подготовить и выдать ТУ для технологического присоединения, являющиеся неотъемлемой частью Договора, в течение 15 рабочих дней, с момента заключения договора, и при условии проведения первой оплаты в соответствии с разделом 4 Договора.
Надлежащим образом выполнить ТУ в части требований, предусмотренных для Сетевой организации в ТУ, подготовленных в соответствии с п. 2.3.1.1. Договора, при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по Договору.
Принять от Заявителя документы и результаты выполненных мероприятий, указанных в п.п. 3.1.5; 3.1.6; 3.1.7 Договора, и согласовать документы и результаты выполненных мероприятий или направить Заявителю мотивированные замечания с указанием сроков их устранения.
Проверить качество выполнения Заявителем ТУ и по результату проверки выдать Заявителю подписанный Акт о выполнении ТУ или мотивированные замечания к качеству выполненных мероприятий со сроками их устранения.
После получения своевременно направленного уведомления Заявителя о готовности к проведению осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя, принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя, осуществляемом должностным лицом Ростехнадзора.
В течение 30 дней, с момента письменного обращения Заявителя, при условии полного выполнения Заявителем обязательств раздела 4 и наличии Акта о выполнении ТУ, направить Заявителю Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.
Принять от Заявителя документы, указанные в п. 3.1.8. Договора, и в течение 7 рабочих дней с момента проверки выполнения Заявителем ТУ направить последнему уведомление о возможных сроках выполнения действий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации.
выполнить мероприятия по технологическому присоединению электроустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации в течение ____ дней с момента заключения договора.
После выполнения мероприятий по технологическому присоединению, составить и направить Заявителю Акт об осуществлении технологического присоединения.
Права Сетевой организации:
Осуществлять контроль выполнения Заявителем ТУ и обязательств по Договору, в том числе путем направления запросов и направления уполномоченных представителей на место расположения энергоустановок Заявителя.
Корректировать срок выполнения действий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации на период просрочки Заявителем сроков выполнения обязанностей последнего по Договору.
Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по Договору.
Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему договору, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по Договору.
При выполнении Заявителем обязательств согласно разделу 4 Договора и при получении от Заявителя запроса о возможности продления срока действия ТУ, невыполненных Заявителем в установленный срок, продлить срок действия выданных ТУ либо, при необходимости, выдать новые ТУ, учитывающие выполненные по ранее выданным ТУ мероприятия, или реализовать иные права, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами.
Не осуществлять фактическое присоединение энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации в случае нарушения Заявителем какого-либо из следующих условий:
- несоблюдение установленных правил технологического присоединения;
- несоответствие проектной документации ТУ;
- несоответствие выполненных работ проектной документации и (или) ТУ;
- просрочка оплаты в соответствии с разделом 4 Договора, до момента устранения нарушения Заявителем.
Отказаться от исполнения Договора полностью или частично в случае несоблюдения Заявителем установленных правил технологического присоединения или в иных случаях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 1
Стороны согласовали, что для определения стоимости услуг по Договору будет использована сумма платы на технологическое присоединение ___________ (_____) рублей _____ копеек, в том числе НДС _________ (_____) рублей _____ копеек, в соответствии с размером платы за технологическое присоединение, установленным постановлением Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области» от ___.___.200__ г. № _____. 2
4.2. Заявитель вносит плату за технологическое присоединение в размере ____________ ( ) рублей копеек, в том числе НДС _________ ( ) рублей копеек, в течение 5 дней с момента выставления счета; 3
Сетевая организация, не позднее 15 рабочих дней с даты получения согласованного проекта схемы внешнего электроснабжения, подает в ГК «ЕТО Челябинской области» заявку на установление платы за технологическое присоединение энергоустановок Заявителя к электрохозяйству Сетевой организации. 4
Заявитель осуществляет оплату услуг по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, если иной порядок расчетов не установлен дополнительным соглашением Сторон.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения сроков оплаты, Заявитель оплачивает Сетевой организации пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки до момента фактической оплаты.
В случае нарушения сроков оплаты Заявителем Сетевая организация вправе в одностороннем порядке изменить сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению соразмерно времени просрочки Заявителем исполнения своих обязательств по оплате.
В случае одностороннего отказа Заявителя полностью или частично от исполнения Договора, Заявитель обязан возместить Сетевой организации фактически понесенные затраты, связанные с выполнением мероприятий по технологическому присоединению энергетических установок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации, на момент надлежащего уведомления об отказе Заявителя от исполнения настоящего договора.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу Договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы служат решения (заявления) компетентных органов государственной власти или иных уполномоченных организаций.
По требованию любой из Сторон создается согласительная комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. При невозможности дальнейшего исполнения обязательств Сторонами сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
В случае одностороннего расторжения настоящего договора со стороны Заявителя, Заявитель обязан письменно уведомить Сетевую организацию о расторжении Договора. При этом стороны обязаны составить Акт сверки расчетов. Договор считается расторгнутым с момента полного взаиморасчета Сторон.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, учитывая взаимные интересы и руководствуясь действующим законодательством РФ.
При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны учитывают взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством РФ.
В случае невозможности достижения согласованного решения Сторонами, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением, и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде Челябинской области.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении (дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из содержания Договора, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме, как в случаях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами или соглашением Сторон, а также в случаях рассмотрения споров в судебном порядке, при предоставлении по запросам Федеральной антимонопольной службы России или её территориальных органов, органов в сфере государственного ценообразования, прокуратуры, иных органов государственной власти и управления) в течение срока действия Договора и в течение трех лет после его окончания.
Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, смене руководства, реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 Форма «Акт о выполнении технических условий»
Приложение № 2 Форма «Акт технологического присоединения энергопринимающего устройства к электрическим сетям»
Приложение № 3 Форма «Акт разграничения балансовой принадлежности электрической сети и эксплуатационной ответственности сторон»
АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
