Контракт

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ№_______
гор. Санкт-Петербург « »__________ 2016 г.
Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации («Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника академии Бельских Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________(полное наименование организации) __________(сокращённое наименование организации), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице должность ФИО __________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам запроса котировок в электронной форме, согласно извещению № _____________ от ________ и протоколу рассмотрения и оценки заявок №________ от ________ на основании Федерального закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. 
   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
   

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу шлагбаума, системы вызова и системы видеонаблюдения для нужд Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, указанные в Локальной смете (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту) (далее по тексту Работы), используя собственное оборудование и материалы, а Заказчик обязуется оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях настоящего Контракта.

2. 
   Работы проводятся силами Подрядчика, его инструментами, механизмами, с применением соответствующих материалов и оборудования.
   

2. 
   ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ.
   

СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Требования к Работам:

2.1.1. Работы выполняются в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д.17 Литер А.

2.1.2. Подрядчик согласовывает с Заказчиком дату, время выполнения Работ по адресу, указанному в п. 2.1.1. настоящего Контракта.

2.1.3. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать требованиям сертификации, лицензионным требованиям, государственным стандартам, а также иным требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.

2.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы и установленное оборудование и материалы, составляет 12 месяцев со дня подписания Акта ввода системы видеонаблюдения в эксплуатацию (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

2. 
   Порядок выполнения Работ:
   

2.2.1. По результатам выполнения Работ уполномоченный представитель Подрядчика обязан предоставить следующие документы:

2.2.1.1. Акт о приемке выполненных Работ по форме КС-2 – 2 (Два) экземпляра;

2.2.1.2. Справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 – 2 (Два) экземпляра;

2.2.1.3. Счет – 1 (Один) экземпляр;

2.2.1.4. Счет- фактуру – 1 (один) экземпляр;

2.2.1.5. Исполнительная документация (паспорта на оборудование, схема размещения оборудования и спецификация).

2.2.1.6. Эксплуатационная документация (инструкция для персонала на каждое рабочее место) – 2 (два) комплекта.

2.2.1.7. Акт ввода шлагбаума, системы вызова и системы видеонаблюдения в эксплуатацию (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

2.3. Объем выполняемых работ определяется в Локальной смете (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

3. 
   ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   

3.1. Цена Контракта составляет _________, включая НДС по ставке _____ (НДС не облагается на основании ст. _____ НК РФ), что составляет ______ (____ ) рублей __ копеек.

3.2. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.3. Цена Контракта включает в себя поставку, монтаж и настройку оборудования, стоимость всевозможных затрат по выполнению Работ, стоимость оборудования и материалов, необходимых для выполнения Работ, все налоги и сборы.

3.4. Оплата принятых по Акту о приёмке выполненных Работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 по настоящему Контракту производится путём перечисления денежных средств на расчётный счет Подрядчика в срок до 30 банковских дней с момента подписания и предоставления оригиналов документов, указанных в п.2.2.1. контракта. Оплата осуществляется за фактически выполненные Работы.

3.5. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Контрактом порядок расчётов не является коммерческим кредитом. Положения п. 1 ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ к отношениям сторон не применяются.

4. 
   ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
   

4.1. Приём выполненных Работ по качеству и объёму в соответствии с требованиями настоящего Контракта осуществляется Заказчиком посредством комиссии.

4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком документации, указанной в п. 2.2.1.настоящего Контракта, Заказчик проводит экспертизу выполненных Подрядчиком Работ и предоставленной документации на предмет их соответствия требованиям и условиям настоящего Контракта.

4.3. По результатам экспертизы выполненных Подрядчиком работ по настоящему контракту Заказчик передаёт Подрядчику подписанные документы, указанные в п. 2.2.1. настоящего Контракта или мотивированный отказ от их подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов Заказчиком.

5. 
   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Неустойка по контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату расчёта пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

5.5. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки Подрядчиком обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5 процентов от цены Контракта, что составляет____________( ) рублей____ копеек.

5.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату расчёта пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

5.8. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов от цены Контракта, что составляет ____________(___________) рублей ____ копеек.

5.9. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает  Подрядчика от выполнения этих обязательств в натуре по согласованию с Заказчиком.

5.10. Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Контракту, обязан возместить Заказчику убытки в полной сумме сверх предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней).

6. 
   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. Качественно и своевременно выполнить Работы, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

6.1.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники охраны труда и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

6.1.3. Не предоставлять третьим лицам или не разглашать иными способами информацию, полученную в ходе исполнения обязательств по данному Контракту.

6.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

6.1.5. Оформить документы, указанные в п. 2.2.1.настоящего Контракта.

6.1.6. Предоставлять необходимую информацию и необходимые документы экспертам/экспертным организациям, привлечённым Заказчиком.

6.1.7. Своими силами и за свой счёт в течение 10 (десяти) календарных дней по требованию Заказчика устранить допущенные по своей вине недостатки или иные отступления от условий данного Контракта.

6.1.8. При проведении экспертизы выполненных Работ предоставить дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ.

6.2.2. Требовать своевременного принятия выполненных Работ.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Принять выполненные надлежащим образом Работы.

6.3.2. Оплатить выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1.Предъявить требования, связанные с качеством выполненных Работ, в течении гарантийного срока на выполненные Работы.

6.4.2. В случае выполнения Работ, не соответствующих Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и условиям настоящего Контракта, Заказчик вправе отказаться от оплаты выполненных Работ.

6.4.3. Привлечь экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных Работ. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.4.4. В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта, нарушение сроков, качества выполненных работ, сроков по исправлению ненадлежащим образом выполненных Работ, нарушению гарантийных обязательств, либо отказа от выполнения работ Подрядчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт.

6.4.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7. 
   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
   

7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Контракту, а именно: военные действия, эпидемия, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов, обязательных для исполнения одной из Сторон, Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему Контракту, должна в течение 10 (Десяти) рабочих дней уведомить другую Сторону в письменном виде о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. 
   ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
   

8.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, стороны решают путём ведения переговоров и заявления претензий.

8.2. Если стороны не достигают договорённости, то спор или разногласия рассматриваются согласно действующему законодательству Российской Федерации путём обращения в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и

Ленинградской области.

9. 
   ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
   

9.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, но не позднее 01 декабря 2016 г., а в части гарантийных обязательств до полного их исполнения.

9.2.Все дополнения, изменения и исправления к Контракту действительны, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и заверены печатями.

9.3.Вопросы, не урегулированные Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4.Настоящий Контракт может быть расторгнут по обоюдному решению Сторон, в одностороннем порядке в соответствии с действующим Законодательством РФ, или согласно решению суда по основаниям, предусмотренным Законодательством Российской Федерации.

10. 
    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации.

10.2. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

10.3. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие Приложения:
- Приложение №1 – Техническое задание.
- Приложение № 2 – Локальная смета.
- Приложение № 3 – Акт ввода шлагбаума, системы вызова и системы видеонаблюдения в эксплуатацию



11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации (Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова) Юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6, литера Ж ИНН 7802048578 КПП 780201001 Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова, л/с. 20726Щ17145 ОКТМО 40314000 Р/ с.по бюджету: 40 501 810 300 002 000 001 БИК банка 044030001  Банк: Северо-западное ГУ Банка России по г. Санкт – Петербургу, г. Санкт – Петербург Начальник академии ___________________ А. Н. Бельских

Подрядчик: Наименование подрядчика Адрес Юридический: Адрес Фактический: Телефон/факс: Р/сч. Банковские реквизиты: Ответственное лицо _____________ И. О. Фамилия

Приложение № 1

к Контракту № ____________ от __________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. 
   Наименование работ
   

Выполнение работ по монтажу шлагбаума, системы вызова и системы видеонаблюдения для нужд Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова.
2. Основные требования технического задания
2.1. Назначение
Шлагбаум, опорная стойка стрелы и две стойки для вызывных панелей домофона должны быть установлены на забетонированные ПОДРЯДЧИКОМ фундаменты на подъезде к зданию Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова по адресу: Санкт-Петербург ул. Боткинская д.17 литера А.

Напротив, шлагбаума на стене здания устанавливается видеокамера, аналоговый сигнал которой передаётся (по витой паре) на видеорегистратор на посту охраны в холле клиники ,а также на три монитора в клиниках ВПТ, НиЭТ и Психиатрии.

Вблизи тумбы шлагбаума на уровне окна водителя скорой помощи устанавливаются две вызывные панели домофона. Каждая панель должна иметь четыре кнопки вызова с названиями клиник.

Управление шлагбаумом должно осуществляться с беспроводных брелоков,

а также с 4 рабочих мест мест:

1. Клиника ВПТ, Реанимация помещение №108

2. Клиника НиЭТ, ОРИТ помещение №17

3. Клиника Психиатрии помещение №2

4. Пост охраны (холл).

Каждое место оборудуется LED монитором 19', абонентской трубкой домофона и проводной кнопкой управления шлагбаумом.

Вблизи шлагбаума необходимо установить три LED прожектора с датчиками движения для освещения въезда в тёмное время суток.

Оборудование устанавливать с учетом риска вандализма.

Всё оборудование, устанавливаемое вне помещений должно работать при температуре от -40 до +40 С.

Места установки и подключения оборудования уточняются у контактного лица Заказчика.
2.2.Перечень оборудования, материалов к приобретению и выполняемых работ:

№	Товары (работы)	Кол-во	Единицы
1	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления	1	шт.
2	Стрела алюминиевая 6 м. функция "антиветер"	1	шт.
3	Наклейки светоотражающие на стрелу	1	компл.
4	Прожектор светодиодный с датчиком движения и освещенности	3	шт.
5	Опора для стрелы неподвижная	1	шт.
6	Радиоприёмник для брелоков защита от клонирования брелоков	1	шт.
7	Фотоэлементы безопасности (передатчик, приёмник) накл.	1	компл.
8	Антенна приёмника	1	шт.
9	Брелок-передатчик 2-х канальный	10	шт.
10	Лампа сигнальная (светодиодная)	1	шт.
11	Выключатель без фиксации	4	шт.
12	Корпус для одного выключателя	4	шт.
13	Вызывная аудиопанель	2	шт.
14	Абонентская аудиопанель	4	шт.
15	Преобразователь аналогового видеосигнала в VGA с блоком питания. Разрешение не хуже 1280х1024	3	шт.
16	Блок питания домофона	1	шт.
17	Стойка для вызывной панели	2	шт.
18	Регистратор 4-канальный с жестким диском 500 Гб	1	шт.
19	Видеокамера уличная цветная Разрешение не хуже 700твл. Объектив 2,8-11мм. Чувствительность не хуже 0.01 Люкс ,ИК подсветка не менее 30 метров, механический ИК фильтр.	1	шт.
20	Видеомонитор 19"	4	шт.
21	Кронштейн для монитора	4	шт.
22	Приемо-передатчик видеосигнала по витой паре одноканальный пассивный	4	компл.
23	Блок питания 12В	1	шт.
24	Силовой кабель ВВГнг 3х1,5 мм2	50	м
25	Кабель FTP 4х2х0,5 уличный	300	м
26	Труба гофрированная ПНД 20 мм. с протяжкой	30	м
27	Кабель-канал 25х16 мм.	20	м
28	Прокладка Кабельной трассы по установленным кабельным каналам на высоте до 4 м.	70	м
29	Прокладка кабельной трассы за подвесным потолком	80	м
30	Прокладка кабельной трассы в кабель-канале	20	м
31	Прокладка кабельной трассы в гофре ПНД в штробах (вскрытие и восстановление асфальтового покрытия, заделка швов).	25	м
32	Бетонирование основания под стойку вызывной панели. Размеры основания Ш х Д х Г 300х300х700 мм.	2	шт.
33	Бетонирование основания под тумбу шлагбаума. Размеры основания Ш х Д х Г 500х500х700 мм.	1	шт.
34	Бетонирование основания под опорную стойку шлагбаума. Размеры основания Ш х Д х Г 300х300х700 мм.	1	шт.
35	Установка и пуско-наладка шлагбаума	1	компл.
36	Установка и настройка домофона	2	компл.
37	Монтаж и настройка наружной видеокамеры	1	шт.
38	Установка и настройка видеорегистратора	1	шт
39	Установка и подключение видеомонитора	4	шт.
40	Пробивка отверстий диаметром 20 мм. на 0,3м	2	шт.

* - Возможна замена поставляемого оборудования и материалов на оборудование и материалы с улучшенными характеристиками, с предварительным согласованием с Заказчиком.
3. Особые условия:
Поставляемые оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь технические паспорта, сертификаты соответствия на применяемое оборудование.
4. Срок выполнения работы
Работы выполняются в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта.

Заказчик: Начальник академии ___________________ А. Н. Бельских

Подрядчик: Ответственное лицо _____________ И. О. Фамилия