О проведении электронного аукциона №61/эа-18
Скачать 1.19 Mb.
|
8. Гарантии и рекламации 8.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему договору Товар изготовлен в соответствии со стандартами и техническими требованиями и является безопасным для использования по прямому назначению. В подтверждение чего Поставщик предоставляет Заказчику сертификат качества изготовителя на поставляемый Товар. 8.2. Гарантийный срок на товар не может быть меньше срока, указанного производителем. 8.3. Дополнительные гарантийные обязанности Поставщика: При наступлении случая неисправности товара в течение гарантийного срока, Поставщик должен провести ремонт в течение десяти календарных дней с момента поступления заявки от покупателя или заменить неисправное изделие на новое. 8.4. В случае необходимости ремонта в сервис-центре, либо у Поставщика транспортировка осуществляется Поставщиком без взимания какой-либо платы с покупателя. 8.5. Гарантийный ремонт в течение гарантийного срока осуществляется через сервисный центр. 8.6. Срок гарантийного обязательства продлевается на время нахождения Товара в ремонте у Поставщика или на время замены Товара Поставщиком. 9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам, для оказывания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты, направления письменного уведомления. 9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной, в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 10. Форс-мажорные обстоятельства 10.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и избежать, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, стихийных бедствий, административного вмешательства со стороны Правительства, военных действий, гражданских конфликтов или иных обстоятельств, неподвластных контролю Сторон, и если такие обстоятельства оказали существенное влияние на выполнение обязательств по настоящему договору, то сроки выполнения обязательств соразмерно отодвигаются на время действия таких обстоятельств. 10.2. Стороны обязаны немедленно известить друг друга письменно о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после начала действия таких обстоятельств. 10.3. Несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права на расторжение настоящего Договора по указанным причинам. 10.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных в п. 10.1, при условии надлежащего поведения, описанного в п. 10.2, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, продолжительность которого соответствует продолжительности действия наступившего обстоятельства, не обязывая Сторону, потерпевшую от обстоятельства, возместить убытки. 10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком или Поставщиком путем направления уведомления другой стороне при условии, что данные обстоятельства непосредственно оказывают влияние на исполнение обязательств, принятых на себя Сторонами. При этом стороны освобождаются от ответственности за исполнение обязательств по настоящему Договору. 11. Порядок разрешения споров 11.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы разрешить путем прямых переговоров к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Договора или в связи с ним. 11.2. Если в течение 7 (семи) дней после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не смогут решить спорный вопрос по настоящему Договору к обоюдному удовлетворению Сторон, любая сторона может потребовать разрешения этого вопроса в Арбитражном суде Нижегородской области. 12. Вступление Договора в силу 12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения всех договорных обязательств, принятых на себя Сторонами. 13. Изменение, расторжение и прекращение Договора 13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями. 13.2. Все уведомления в рамках настоящего Договора должны быть представлены Сторонами в письменном виде или по телеграфу, или телексу/факсу с последующим отправлением по почте. 13.3. Уведомление вступает в силу с момента его доставки или в день вступления уведомления в силу, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. 13.4. Договор может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества Товара и иных условий Договора. 13.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренное Договором количество Товара не более чем на 10%. При увеличении количества Товара по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 10% цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. 13.6. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 13.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 13.9. Настоящий Договор прекращает свое действие с момента полного исполнения Сторонами своих обязательств и перечисления всех денежных сумм, предусмотренных Договором, в том числе неустойки, пеней и штрафов. 14. Прочие условия 14.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу и вступает в силу с момента подписания договора обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств по данному Договору. 14.2. В случае изменения наименования, юридического адреса, банковских реквизитов Стороны настоящего Договора обязаны предупредить об этом друг друга не позднее 5 (пяти) дней после регистрации таких изменений. 14.3. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью: Приложение №1 (Спецификация товара). 15. Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон
Приложение №1 к договору №____________ от «___»________________2018 г. Спецификация Товара |
Похожие:
 | Информация о сторонах соглашения, перечень полномочий организатора совместного электронного аукциона |  | Разъяснение положений Документации/извещения о проведении аукциона, внесение изменений в Документацию/извещение о проведении аукциона.... |
| Разъяснение положений Документации/извещения о проведении аукциона, внесение изменений в Документацию/извещение о проведении аукциона.... | | Разъяснение положений Документации/извещения о проведении аукциона, внесение изменений в Документацию/извещение о проведении аукциона.... |
| Разъяснение положений Документации/извещения о проведении аукциона, внесение изменений в Документацию/извещение о проведении аукциона.... | | Разъяснение положений Документации/извещения о проведении аукциона, внесение изменений в Документацию/извещение о проведении аукциона.... |
| Разъяснение положений Документации/извещения о проведении аукциона, внесение изменений в Документацию/извещение о проведении аукциона.... | | Разъяснение положений Документации/извещения о проведении аукциона, внесение изменений в Документацию/извещение о проведении аукциона.... |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования | | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |