КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны обязуются хранить втайне содержание настоящего Договора, а также любую информацию и данные, представленные каждой из сторон в связи с настоящим Договором, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты или информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика и наоборот.
9.2. Обязательства по конфиденциальности, возложенные на Подрядчика настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине Подрядчика.
9.3. Информация, технические решения и иные данные, предоставляемые Подрядчику в соответствии с настоящим Договором, предназначены исключительно для него и не могут передаваться ни частично, ни полностью третьим лицам или использоваться каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Заказчика.
9.4. Каждая из Сторон обязуется хранить конфиденциальность документации, информации, полученных ими в процессе деятельности по настоящему Договору, а также принимаемых решений по вопросам финансирования, расчетов и организации выполнения Работ. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют силу по истечении срока действия настоящего Договора в течение двух лет.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
10.2. Подрядчик подтверждает, что он ознакомился с Положением об антикоррупционной политике Заказчика, Кодексом деловой этики и корпоративного поведения работников Заказчика, удостоверяет, что он полностью понимает положения указанных документов, и обязуется обеспечивать соблюдение антикоррупционных требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений должностных лиц, работников, посредников и агентов.
10.3. В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса, Заказчик в адрес Подрядчика направляет письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. После письменного уведомления, Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
10.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в п.10.2. настоящей антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения Заказчиком в установленный п.10.3. настоящей антикоррупционной оговорки срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, Заказчик вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. Изменения и дополнения к Договору производятся только в письменном виде с согласия Сторон.
11.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны рассматривают предварительно в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) дней с момента ее получения. Если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке в указанный срок, Стороны вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд Челябинской области.
11.4. Все уведомления и иные документы, которые должны либо могут быть направлены в рамках Договора или в связи с его исполнением, должны быть направлены нарочным, либо заказным письмом с уведомлением, а также могут быть направлены путем факсимильного сообщения соответственно в адреса или на номера, указанные в разделе 12 Договора. Все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
11.5. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым по истечении срока, указанного в соответствующем уведомлении. В случае, когда направленное Подрядчику уведомление о расторжении настоящего Договора вернется к Заказчику с пометкой почты об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора, датой расторжения настоящего Договора будет считаться дата направления Заказчиком уведомления о расторжении Договора.
11.6. При прекращении действия настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Подрядчик возвращает Заказчику Рабочую и сметную документацию, объект, на которое было направлено оказание услуг, если таковое передавалась Подрядчику.
11.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.8. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1. Техническое задание
Приложение № 2 Смета
риложение № 3 Порядок доступа на территорию
Приложение № 4 Декларация
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Юридический адрес: 129515 г. Москва, ул. Академика Королева, 13, стр.1 Филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Адрес места нахождения филиала (почтовый адрес): 454091 г. Челябинск ул. Орджоникидзе 54-в, стр.1
Тел. факс: (351) 211-15-40 / 265-81-37
E-mail: douchelyabinsk@rtrn.ru
Банковские реквизиты:
р/с: 40502810560020993801
в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва
к/с: 30101810400000000555 БИК 044525555 ИНН 7717127211 / КПП 745102001
ОГРН 1027729456084 от 25.10.2002г.
|
Подрядчик
|
Директор филиала РТРС
«Челябинский ОРТПЦ»
______________________ А.Л. Ивонин
М.п.
|
Директор
___________________
|
Приложение № 1
к Договору № __________ от “___” _________ 2018 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по монтажу электрощитовой на объекте филиала РТРС
Заказчик: филиал РТРС
______________________ /_____________/
м.п.
|
Подрядчик:
_________________ /_______________/
м.п.
|
Приложение № 2
к Договору № __________ от “___” _________ 2018 г.
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на проведение работ по монтажу электрощитовой на объекте филиала РТРС
Заказчик: РТРС
______________________ /_____________/
м.п.
|
Подрядчик:
_________________ /_______________/
м.п.
|
Приложение № 3
к Договору № __________ от “___” _________ 2018 г.
Порядок доступа на территорию Заказчика
Приложение № 4
к Договору № __________ от “___” _________ 2018 г
Декларация |
