Директор Бизнес-единицы управления внешними
Скачать 0.59 Mb.
|
Проект договора (форма 5)ДОГОВОР ПОДРЯДА О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ г. Москва “____“____________2008 г. Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеCистемы» (сокращённое наименование – ОАО «МТС», ОГРН 1027700149124), далее именуемое «Заказчик», в лице __________, действующего на основании __________, и _________________, далее именуемое «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1 В период действия настоящего Договора Подрядчик обязуется выполнять работы по ремонту не покрытого гарантией производителя / поставщика оборудования Заказчика, в том числе его отдельных частей (далее - Оборудование). Работы по настоящему Договору выполняются по отдельным заданиям Заказчика на основании Заказа на ремонт, подписанного обеими Сторонами, и далее по тексту именуются «Работы». Перечень Оборудования, стоимости ремонта или замены, а так же сроки ремонта приведены в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.2 Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком Работы на условиях настоящего Договора. Цены на Работы приведены в Приложении №1. Цены за ремонт Оборудования, не указанного в Приложении №1, устанавливаются Сторонами для каждого конкретного заказа отдельно. 1.3 Положения настоящего Договора применяются к каждому Заказу, если в Заказе прямо не установлено иное. 1.4 Подрядчик обязан принять любой Заказ Заказчика, составленный в соответствии с положениями настоящего Договора. Отказ Подрядчика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как невыполнение Работ, причём срок выполнения Работ считается начавшим течь с момента подачи Заказчиком Заказа и неисправного оборудования по акту приемо-передачи Подрядчику, либо с момента передачи неисправного оборудования по акту приемо-передачи если стоимость заказа Заказчик будет согласовывать с Подрядчиком дополнительно исходя из характера неисправности согласно Приложению №1. 2. ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 2.1 Цены на Работы указаны в Приложении №1. В случаях, предусмотренных законодательством России, Подрядчик предъявляет Заказчику к уплате сумму налога на добавленную стоимость. 2.2 При изменении налогового законодательства РФ цена Работ автоматически изменяется в соответствии с изменениями законодательства РФ. 2.3 Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты получения Заказчиком от Подрядчика счета, выставленного на основании подписанного Сторонами «Акта сдачи-приемки выполненных работ». 2.4 Исполнением обязательств Заказчика по оплате в каждом случае является списание средств с расчетного счета Заказчика. 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 3.1 Настоящий Договор вступает в силу c даты его подписания Сторонами, действует до 31 июля 2009 года, если он не будет расторгнут до истечения установленного срока. 3.2 Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, либо по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и/или законодательством Российской Федерации. 3.3 При отсутствии нарушений на стороне Подрядчика Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения любого Заказа, в этом случае Стороны в соответствии с порядком, указанным в разделе 5, проводят досрочную сдачу-приёмку выполненных Подрядчиком Работ, и Заказчик оплачивает результат принятых им Работ, но не несёт иных обязательств перед Подрядчиком. 4. ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 4.1 Заказчик самостоятельно осуществляет диагностику неисправностей на первичном уровне, например: обнаружение и выявление неисправностей до уровня модулей и составляет заявку на выполнение ремонта с указанием оборудования и описанием неисправности. 4.2 Заявка на ремонт направляется Заказчиком по факсу, почте или электронной почте в произвольном виде. В заявке указывается перечень направляемого в ремонт оборудования включая наименование оборудования, его артикул (партийный номер) и серийный номер. 4.3 Подрядчик, если он же является поставщиком этого оборудования, обязан подтвердить наличие или отсутствие гарантийных обязательств в отношении неисправного Оборудования, определяемых согласно договорам на поставку вышеуказанного Оборудования, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи Заказчиком Заявки на ремонт. 4.4 После получения ответа в соответствии с п.4.3 настоящего Договора Заказчик подписывает Заказ на выполнение Работ. Заказ на выполнение Работ должен содержать перечень оборудования и стоимость Работ согласно Приложению №1. В случае необходимости, неисправное Оборудование будет идентифицированно до уровня отдельных плат, модулей, блоков. 4.5 Заказчик передает неисправное Оборудование по адресу указанному Подрядчиком: _______________. Упаковка оборудования должна обеспечивать полную сохранность оборудования, защиту от атмосферных воздействий и повреждений при транспортировке любым видом транспорта В случае изменения адреса, Подрядчик обязан заблаговременно направить Заказчику уведомление с указанием нового адреса и даты изменения. 4.6 Заказчик обязан передать вместе с неисправным Оборудованием следующие документы, подписанные со стороны Заказчика уполномоченными на то лицами: - Заказ на ремонт в двух экземплярах, подписанный уполномоченным представителем Заказчика. - Акт приемки-передачи неисправного Оборудования, составленный и подписанный Заказчиком, в двух экземплярах. 4.7 По получении неисправного Оборудования Подрядчик подписывает со своей стороны указанные в п.4.6 Заказ и Акт и передает один экземпляр Заказа и один экземпляр Акта Заказчику. При этом Стороны соглашаются, что сотрудники Подрядчика имеют право на подписание Заказа и Акта, их полномочия считаются явствующими из обстановки, и что заказ, подписанный таким сотрудником, налагает на Подрядчика обязательства по осуществлению ремонта. 4.8 Все расходы и риски, связанные с доставкой Оборудования Подрядчику по адресу указанному в п.4.5 настоящего Договора, Заказчик несет самостоятельно. 4.9 Подрядчик по своему выбору осуществляет либо ремонт, либо замену неисправного оборудования по цене ремонта для сокращения сроков ремонта. В ходе ремонта Подрядчик вправе вносить некоторые изменения в Оборудование, при условии сохранения функциональных возможностей завода-изготовителя. 4.10 Подрядчик обязуется предоставить Заказчику отремонтированное Оборудование Заказчика в сроки не превышающие установленных в Приложении №1 с момента представления Заказчиком неисправного Оборудования в сервисный отдел Подрядчика. 4.11 О факте готовности отремонтированного Оборудования Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление по электронной почте или факсу. По договоренности сторон уведомление может содержать сведения о составе (включая наименование, партийный и серийный номер), количестве, дате отправки, весе и габаритах отремонтированного оборудования. 4.12 Передача отремонтированного Оборудования Заказчику осуществляется за счет Заказчика со склада Подрядчика указанного в п.4.5. 4.13 При возврате отремонтированного Оборудования Подрядчик предоставляет Заказчику акт приёмки работ и по запросу Заказчика прикладывает к каждому отремонтированному Оборудованию (блоку, модулю) краткий отчет по существу выполненного ремонта, содержащий информацию о неисправных компонентах, испытаниях и действиях, предпринятыми Подрядчиком для обнаружения и устранения неисправностей. 4.14 В случае невозможности ремонта Оборудования, Подрядчик предоставляет Заказчику акт о неремонтопригодности Оборудования с обязательным указанием причин неремонтопригодности данного Оборудования. 5. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ ЗАКАЗЧИКОМ 5.1 При передаче Заказчику отремонтированного Оборудования Подрядчик передает Заказчику Акт сдачи-приемки работ по ремонту неисправного оборудования, подписанный уполномоченным представителем Подрядчика, в 2-х экземплярах. 5.2 Стороны проводят сдачу-приемку отремонтированного оборудования в соответствии с порядком, установленным ст. 720 Гражданского кодекса РФ. При этом настоящим Подрядчик соглашается, что его неучастие в приемке означает согласие Подрядчика со всеми возможными претензиями и замечаниями Заказчика. Заказчик обязан подписать акт приемки работ по ремонту неисправного Оборудования, или предоставить Подрядчику мотивированный отказ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи Подрядчиком отремонтированного Оборудования Заказчику согласно п.4.12 настоящего Договора. Обязательства Подрядчика по выполнению Работ считаются исполненными с момента подписания Заказчиком указанного в настоящем пункте акта. 5.3 В случае мотивированного отказа в приемке отремонтированного оборудования Подрядчик обязан устранить недостатки, ставшие основанием для отказа, в кратчайшие сроки, что не лишает Заказчика права налагать на Подрядчика санкции в соответствии с положениями настоящего Договора. 6. ГАРАНТИИ 6.1 Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы в течении 180 календарных дней. 6.2 Подрядчик гарантирует, что все Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком на высоком уровне и в соответствии со спецификациями завода-изготовителя. В случае выявление недостатка результата Работ Подрядчика в течение10 (десяти) рабочих дней с момента приёмки Заказчиком результата работ Подрядчик обязан устранить недостаток и сдать исправное Оборудование Заказчику в срок не более 10 (десяти) рабочих дней, при этом невыполнение данного обязательства даёт Заказчику право требовать от Подрядчика уплаты неустойки по п.7.2 настоящего Договора. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1 При просрочке Подрядчика против срока, указанного в Приложении №1 настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафной неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости ремонта указанной в Заказе на ремонт. 7.2 В случае невыполнения Подрядчиком работ по гарантии, указанных в пункте 6.1 настоящего Договора, в срок, указанный в п.6.1 настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать уплаты штрафной неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости ремонта указанной в Заказе на ремонт. 7.3 В случае нарушения сроков оплаты установленных в ст. 2 настоящего Договора, Подрядчик в праве потребовать от Заказчика выплату пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задержанного платежа. 7.4 Условия пунктов 7.1, 7.2, 7.3 настоящего Договора применяются в случае направления Стороной, реализующей свое право на применение штрафных санкций, соответствующего письменного требования. 7.5 Сторона, допустившая невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, может быть освобождена от ответственности за данное невыполнение, если докажет, что данное невыполнение явилось следствием непреодолимой силы, определяемой как таковая в соответствии с п. 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ. 7.6. Независимо от иных положений настоящего Договора, при невыполнении / некачественном исполнении Подрядчиком Работ Заказчик может возложить исполнение Работ на третье лицо с отнесением всех связанных с этим расходов на Подрядчика. 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8.1 Факт заключения настоящего Договора, его положения, вся информация, относящаяся к его исполнению, есть конфиденциальная информация Заказчика. Также к конфиденциальной информации любой из Сторон относится любая (в разумных пределах) информация, которую данная Сторона посредством письменного уведомления другой Стороне объявит своей конфиденциальной информацией. 8.2 За нарушение условия о конфиденциальности информации Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде выплаты другой Стороне полной компенсации за понесённые убытки. Настоящие условия действительны также при реорганизации какой-либо из Сторон – для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны какой бы то ни было третьей стороне или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны какую бы то ни было третью сторону без письменного согласия другой Стороны. 8.3 Исполнитель не вправе разглашать или иным образом использовать информацию о Заказчике и аффилированных лицах Заказчика, их деятельности, ценных бумагах Заказчика и аффилированных лиц Заказчика, которая не является общедоступной («инсайдерская информация»), и которая стала известной ему в результате реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему договору. 8.4 Исполнитель не вправе самостоятельно совершать сделки или давать кому-либо поручение (указание) о совершении сделок с ценными бумагами Заказчика или его аффилированных лиц на основе инсайдерской информации. 8.5 Исполнитель не вправе передавать кому-либо инсайдерскую информацию, за исключением случаев передачи инсайдерской информации третьим лицам в процессе реализации прав и выполнения Испонителем обязанностей по настоящему Договору при условии наличия письменного согласия Заказчика на такую передачу. 8.6 Разглашение и передача инсайдерской информации третьим лицам в процессе исполнения настоящего Договора должны осуществляться Исполнителем исключительно в случаях, предусмотренных настоящим Договором, и в пределах, необходимых для реализации прав и выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Заказчика. 8.7 Исполнитель не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не отвечающих целям реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору, в том числе использовать инсайдерскую информацию в своих интересах, и в интересах третьих лиц, включая (но не ограничиваясь): - осуществление торговли на основании инсайдерской информации; - рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг Заказчика на основании инсайдерской информации; - передачу инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения; публикацию или распространение инсайдерской информации иным образом. 6.8 Заказчик может потребовать от Исполнителя, виновного в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Заказчику указанными неправомерными действиями. 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1 О перемене адреса, счета в банке, наименования предприятия Стороны немедленно письменно уведомляют друг друга. 9.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору, за исключением изменений реквизитов, осуществляемом в порядке, предусмотренном пунктами 4.5 и 9.1 настоящего Договора, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 9.3 Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем взаимных согласований, а в случае недостижения согласия - путём обращения в Арбитражный суд г. Москвы. Стороны считают данные положения согласованием договорной подсудности. 9.4 Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей стороне свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны. 9.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 9.6. Все ссылки на статьи, разделы, пункты, подпункты и приложения, встречающиеся в тексте настоящего Договора, являются ссылками на статьи, разделы, пункты, подпункты настоящего Договора и приложения к настоящему Договору, если в тексте настоящего Договора прямо не оговорено иное. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 10.1 Если дополнительно не указаны иные реквизиты, то стороны используют реквизиты указанные в п. 10.2 и 10.3.
ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
|
Похожие:
 | Начальник отдела управления закупками производственных материалов и услуг, корпоративный центр Группы мтс |  | Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителей |
| «Труд» №240 от «23» декабря 2006г., пригласило компании (далее — Участники конкурса) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без... | | Участники запроса предложений) к участию в процедуре открытого конкурентного запроса предложений (далее — Запрос предложений) на... |
| Участники запроса предложений) к участию в процедуре открытого конкурентного запроса предложений (далее — Запрос предложений) на... | | Руководитель проекта отдела регионального управления внешними ресурсами кц группы мтс |
| Способствовать формированию понятий: бизнес-план, бизнес-планирование, составные части бизнес плана, резюме бизнес-плана | | Директор государственного автономного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный бизнес-инкубатор» |
| Алла Каминская, к ф н, м д а., бизнес-консультант по развитию аптечного бизнеса, бизнес-тренер, бизнес-коуч | | Документация по открытому запросу предложений на предоставление услуг по утилизации тмц для Структурного подразделения ОАО «мтс»... |