Сумма Договора составляет _____________________________________(_______
(сумма поставляемых Товаров)
_________________________), включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию),
(сумма поставляемых Товаров прописью)
платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки.
1.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.
1.3. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Технических требованиях, указанных в извещении запроса ценовых котировок.
1.4. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1.Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки.
2.2.Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) с последующими изменениями и дополнениями.
2.3.В случае поставки Товара несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 30 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Срок поставки Товара: ________________________________________________
3.2. Условия доставки Товара: _____________________________________________
3.3. Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки силами Поставщика и за его счет.
3.4. Датой перехода права собственности на поставляемый по настоящему Договору Товар считается дата его получения Покупателем.
3.5. Товар должен быть упакован в тару, предусмотренную требованиями НТД, обеспечивающую ее сохранность при перевозке любыми видами транспорта, перегрузке и хранении.
4. Порядок оплаты
4.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
4.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.3. Порядок осуществления расчетов: по факту поставки Товара в течение 15 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов (накладная и счет-фактура) на него, оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. № 914 (в действующей редакции).
4.4. В случае нарушения Поставщиком требований, предусмотренных ст. 168 и (или) 169 Налогового кодекса РФ, Покупатель вправе в одностороннем порядке взыскать с Поставщика штраф в размере 18% от стоимости товаров, подлежащих оплате.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в настоящем Договоре, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.
5.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % от стоимости некачественного, некомплектного Товара.
5.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, не предоставления относящихся к Товару документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 % от Цены Договора, установленной в пункте 1.1 Договора.
5.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
5.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
5.7. Все вопросы и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению между Сторонами путем переговоров и только при невозможности такого разрешения подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, согласно ст.35 АПК РФ.
6. Обеспечение ИСПОЛНЕНИЯ Договора
6.1. Поставщик при заключении настоящего Договора предоставляет Покупателю обеспечение исполнения Договора в виде _______________ в размере ___ % начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о проведении запроса ценовых котировок, а именно ____________ (___________________).
6.2. Срок обеспечения исполнения Договора составляет срок исполнения обязательств, включая исполнения гарантийных обязательств, по Договору Поставщиком плюс 60 календарных дней.
7. ФОРС – МАЖОР
7.1. Обе Стороны будут освобождены от имущественной ответственности по полному или частичному неисполнению своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара и других стихийных бедствий, забастовок, военных действий, запретительных мер государства и т.п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. В этом случае срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий. Сторона, сталкивающаяся с невозможностью исполнения обязательств в виду действия форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно в письменной форме известить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
7.2. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более трех месяцев, обе Стороны будут иметь право расторгнуть Договор полностью или частично; в этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать компенсацию за понесенные убытки. Доказательством возникновения и прекращения действий форс-мажорных обстоятельств будет свидетельство Торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
8.2. Права и обязанности у сторон возникают только после согласования настоящего Договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
8.3. Договор вступает в действие с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
8.4. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании действующего законодательства РФ.
8.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также неотъемлемым его частям действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон и заверены печатью.
8.7. При заключении Договора, дополнительных соглашений и других документов к нему, Сторонами используется и/или может быть использована факсимильное воспроизведение, как Договора, так и подписи лиц, подписывающих Договор, спецификации, дополнительные соглашения с дальнейшим обязательным обменом оригиналами (согласно п.2. ст.160 ГК РФ).
9. Реквизиты сторон
9.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.
Поставщик:
|
Покупатель:
ООО «Эста»
Юридический и почтовый адрес:
450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, д. 76
ИНН 0272015677 КПП 027801001
Р/С 40702810100150000001
в филиале ОАО «УРАЛСИБ» г. Уфа
К/сч 30101810600000000770
БИК 048073770
Контактные телефоны:
Телефон: 960-383-77-00 Факс: (347) 233-23-77
|
10. Подписи сторон
От Поставщика:
_______________________
М.П.
|
От Покупателя:
_________________________
М.П.
| |
