Договор подряда № БМН30/03-11 Санкт-Петербург «__» ______ 2014г. Общество с ограниченной ответственностью «___________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Балтийские магистральные нефтепроводы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Якимова Владимира Федоровича, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем,
Предмет договора.
Заказчик поручает, а Подрядчик в соответствии с Техническим заданием (приложение №1) обязуется выполнить работы по изготовлению и установке 592 (пятисот девяноста двух) опознавательных знаков (далее – знаков).
Работы по изготовлению знаков проводятся по месту нахождения Подрядчика, работы по установке знаков проводятся по месту нахождения трубопроводов (приложение №1).
Стоимость работ и порядок расчетов.
Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, определена в соответствии калькуляцией, являющейся приложением к настоящему договору (Приложение №2), и составляет: _____ (__________) рублей ___ коп., в том числе НДС (18%) ________ (_______________) рублей _____ коп.
В стоимость работ включены все затраты Подрядчика по изготовлению и установке опознавательных знаков, доставка знаков к месту установки, а также вознаграждение.
Заказчик производит оплату фактически выполненных работ в течение 20 (Двадцати) календарных дней, прошедших с момента получения счета, составленного Подрядчиком на основании подписанных сторонами документов, указанных в пункте 3.3 настоящего договора.
Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок выполнения работ. Общие условия.
Подрядчик приступает к выполнению работ в сроки, указанные в Графике проведения работ (Приложение №3) и завершает работы не позднее 30.12.2014 года.
Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ по вине Подрядчика не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении Срока выполнения Работ.
При завершении работ по договору Подрядчик направляет Заказчику 2 (Два) подписанных со своей стороны экземпляра Акта сдачи-приемки работ. Указанный акт рассматривается Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента поступления, по результатам рассмотрения, Акт Заказчиком подписывается либо направляется мотивированный отказ. В случае, если в течение выше указанного срока Подрядчик не получит подписанный Заказчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ либо мотивированный отказ, то работы считаются выполненными, а обязательства Подрядчика исполненными, на одиннадцатый рабочий день с даты подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
В случае получения мотивированного отказа от подписания Акта Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней за свой счет устранить замечания и вновь направить для подписания Акт Заказчику.
Обязанности Заказчика.
Оплатить выполненные Подрядчиком работы;
Предоставить по запросу Подрядчика информацию, необходимую и достаточную для выполнения работ.
Подрядчик обязан.
Провести работы в полном соответствии с условиями настоящего договора, требованиями действующего законодательства;
Передать Заказчику результат работ надлежащего качества, соответствующего условиям настоящего договора;
Устранить за свой счет выявленные в ходе выполнения работ все дефекты и недоделки в сроки, установленные Заказчиком;
В сроки, предусмотренные налоговым законодательством, направить Заказчику счет-фактуру.
Иметь необходимые лицензии на право производства соответствующих работ. Подрядчик несет ответственность за наличие лицензий на соответствующие работы у привлеченных им субподрядных организаций.
Соблюдать при производстве работ правила противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, правила объектового режима.
Ежегодно до окончания срока действия Договора оформлять и направлять в адрес Заказчика акты сверки расчетов по договору по состоянию на 31 марта, 30 июня, 31 октября, 31 декабря – не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления соответствующего акта сверки.
Акт сверки по окончании срока действия Договора направляется Исполнителем Заказчику в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Договору.
Подрядчиком предоставлена Заказчику информация по форме приложения № 4 к настоящему договору (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу: http://www.nalog.ru/html/spravka.zip) о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих документов Подрядчик обязуется представлять Заказчику по форме приложения № 4 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего Договора.
Если какие-либо поля формы приложения № 4 к настоящему Договору (кроме поля: «Номер и дата заключения соглашения») не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 3 (трех) дней, по истечении которых соглашение считается расторгнутым. При этом, все исполненное по настоящему Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.
Подрядчик согласен на раскрытие предоставленной информации по форме приложения № 4 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме приложения № 4 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Исполнителем получены (будут получены).
Условия, изложенные в пунктах 5.9 – 5.12, являются существенными.
Ответственность сторон.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.
В случае нарушения Подрядчиком сроков окончания выполнения работ по договору, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате пени за каждый день просрочки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости невыполненных работ, но не более 10% (Десяти процентов) от стоимости работ по договору.
В случае нарушения Подрядчиком сроков направления счета фактуры, Заказчик вправе предъявить подрядчику требование об уплате единовременного штрафа в размере 3 000 (Трех тысяч) рублей.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате пени за каждый день просрочки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости неоплаченных работ, но не более 10% (Десяти процентов) от стоимости неоплаченных работ.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязательств по возмещению убытков, а также от исполнения своих обязательств в натуре.
Все разногласия и претензии в части применения мер имущественной ответственности не дают Сторонам право на прекращение выполняемых ими в соответствии с настоящим Договором обязательств. Разногласия и претензии, предъявляемые Сторонами друг к другу, должны быть оформлены в письменном виде.
При определении убытков принимаются цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно быть исполнено в день добровольного удовлетворения должником требований кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, то в день предъявления иска.
Порядок разрешения споров. Расторжение договора.
Сторона настоящего Договора, посчитавшая свое право нарушенным, имеет право направить другой стороне претензию, с указанием срока ответа на нее, который не может быть менее 5 дней. По окончанию 5 дней в случае, если Сторона, которой была направлена претензия, не ответит на нее или же ответ не удовлетворит Сторону, направившую претензию, либо спор не будет решен, - Сторона, направившая претензию, может обратиться в суд, предъявив при этом доказательства соблюдения вышеуказанного претензионного порядка. В случае невозможности разрешения споров мирным путем они подлежат разрешению Арбитражным судом г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях: -задержка Подрядчиком выполнения работ более, чем на 5 рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
-аннулирования лицензии, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих подрядчика права на производство работ.
Прочие условия.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ___ ____ 2014г., а в части обязательств Сторон – до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, обладающих одинаковой юридической силой.
Вся переписка и договоренности между Сторонами, имевшие место до подписания настоящего Договора, теряют силу с момента вступления Договора в силу.
Переписка между Сторонами осуществляется посредством направления писем, уведомлений и иных документов в адреса, указанные в статье 10 настоящего Договора. Допускается уведомление факсом при условии обязательной досылки оригинального сообщения.
Гарантийный срок на информационные знаки, щиты-указатели со световозвращающей поверхностью составляет:
- при вертикальном расположении – 3 года со дня ввода в эксплуатацию;
- при горизонтальном (или отличном от вертикального более чем на 15°) – 2 года с момента подписания акта выполненных работ Сторонами.
Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, кроме как с получением предварительного согласия другой Стороны по Договору.
Стороны согласились считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной и передаваемой Сторонам друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим законодательством, - коммерческой тайной).
Стороны обязуются сохранять в секрете и не разглашать информацию, переданную и передаваемую Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора (далее конфиденциальная информация). Перечень конфиденциальной информации, а также перечень сотрудников Сторон, имеющих к ней доступ, утверждается отдельным соглашением Сторон. Конфиденциальная информация не может быть передана одной из Сторон третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
В случае разглашения условий настоящего Договора третьим лицам, Стороны имеют право требовать возмещение убытков, возникших у них, в связи с распространением информации виновной Стороной. Разглашением условий настоящего Договора не считается сообщение части его условий налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, кредитным учреждениям, проводящим платежи по настоящему Договору, а также другим органам в соответствии с действующим законодательством РФ.
Приложения.
К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями с момента подписания:
Приложение № 1 Техническое задание 09 стр.
Приложение № 2 Калькуляция 01 стр.
Приложение № 3 График проведения работ 01 стр.
Приложение № 4 Форма «Информация о цепочке собственников» 01 стр.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Подрядчик:
| Заказчик:
ООО «Балтнефтепровод»
Юридический адрес: Россия 195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д.11 лит. А.
Р/с 407 028 109 000 600 010 99
в ОАО «Внешторгбанк», г. Москва
К/с 301 018 107 000 000 001 87
БИК 044 525 187
ИНН/КПП 4704041900/780401001
Код по ОКПО 55146765,
Код по ОКВЭД 60.30.11
Телефон: (812) 380-68-25,
Факс: (812) 542-15-90
e-mail: baltneft@spb.transneft.ru
|
Подрядчик
| Заказчик
| Генеральный директор
______________________
| Генеральный директор
ООО « Балтнфетепровод »
|
|
| ______________________
| ______________________ В.Ф. Якимов
| МП
| МП
| «___»________________2014г.
| «___»________________2014г.
| Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ »
Россия, 195220, Санкт-Петербург, ул.Бутлерова, д.36, лит.А
Почт. Адрес 197183 Санкт-Петербург, ул.
Приложение №1
к Договору № от «__» ____________ 20__ года Техническое задание
Подрядчик
| Заказчик
| Генеральный директор
______________________
| Генеральный директор
ООО «Балтнфетепровод»
|
|
| ______________________
| ______________________ В.Ф. Якимов
| МП
| МП
| «___»________________2014г.
| «___»________________2014г.
|
Приложение №2
к Договору № от «__» ________ года Калькуляция
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО
|
|
|
| НДС 18%
|
|
|
| ИТОГО с учетом НДС 18%
|
|
|
|
Подрядчик
| Заказчик
| Генеральный директор
______________________
| Генеральный директор
ООО «Балтнефтепровод»
|
|
| ______________________
| ______________________ В.Ф. Якимов
| МП
| МП
| «___»________________2014г.
| «___»________________2014г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение №3
к Договору № от «__________ года
» График производства работ
Подрядчик
| Заказчик
| Генеральный директор
______________________
| Генеральный директор
ООО «Балтнефтепровод»
|
|
| ______________________
| ______________________ В.Ф. Якимов
| МП
| МП
| «___»________________2014г.
| «___»________________2014г.
|
«Подрядчик» ______________________ «Заказчик» _____________
|