Извещение и документация по проведению открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора
Скачать 1.96 Mb.
|
| Раздел V Проект договора ДОГОВОР № ________________ на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники г.Уфа «_______» _________________201_____г. Публичное акционерное общество «Башинформсвязь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Долгоаршинных Марата Гайнулловича, действующего на основании _____________, с одной стороны, и _______________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора_________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик сдает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники (ККТ), согласно прилагаемому к Договору "Перечню" (Приложение № 2), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.2. При исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны строго руководствуются Федеральным Законом № 290-ФЗ, действующими нормативными документами РФ в сфере ККТ, эксплуатационно-технической документацией (ЭТД) Генеральных поставщиков ККТ (ГП), правилами техники безопасности и охраны труда. 2. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ККТ
2.4. Ремонт ККТ, принятой Исполнителем на гарантию, в течение гарантийного срока и на условиях, установленных ГП в ЭТД и в Договоре между ГП и Исполнителем, производится Исполнителем безвозмездно. Согласно ЭТД, для сохранения Заказчиком права на гарантию, каждая единица ККТ с момента ввода ее в эксплуатацию должна проходить РТО один раз в месяц и эксплуатироваться Заказчиком согласно требований ЭТД. Гарантийный срок эксплуатации фискального накопителя (ФН) - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (активизации ФН в составе ККТ). Исполнитель содействует Заказчику в исполнении гарантийных обязательств Генерального поставщика ККТ и (или) предприятия - распространителя ФН. Указанные в данном пункте обязательства исполняются Исполнителем в рамках настоящего Договора, только при условии его действия на момент наступления гарантийного случая. 2.5. Прием на обслуживание дополнительных ККТ, как и снятие их с обслуживания, производится по согласованию Сторон на основании письменного заявления Заказчика. 3. ОБЪЕМ И СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Общая Цена по настоящему Договору в соответствии с Приложениями №1, №2 и №3 к настоящему Договору составляет ___________ (______________________________________________________) рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 18% в размере _________________ (__________________) рублей __ копеек. 3.2. Стоимость работ по настоящему Договору определяется Приложением № 1 к настоящему договору и перечня ККТ (Приложение № 2). 3.3. В объём и стоимость работ по техническому обслуживанию (ТО), согласно настоящему договору, входит: 3.3.1. вызов специалистов Исполнителя для выполнения работ, при этом количество вызовов не регламентируется; 3.3.2. регламентированное техническое обслуживание (РТО) - профилактический осмотр, чистка, смазка, регулировка и настройка ККТ; 3.3.3. устранение отказов в работе ККТ, возникших в процессе эксплуатации и входящих в объем работ по РТО и текущего ремонта (ТР); 3.3.4. определение необходимости проведения ремонта в условиях Сервисного центра, оформление документов для снятия ККТ с объекта Заказчика для проведения ремонта и ввода ККТ в эксплуатацию после его выполнения; 3.3.5. плановые и внеплановые средние (СР) и капитальные (КР) ремонты, при этом количество ремонтов не регламентируется. 3.4. Стоимость работ по договору, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, выплачивается в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней с момента получения оригинала счета. Исполнитель выставляет счет за выполненные работы ежемесячно за предыдущий отчетный календарный месяц не позднее 5 (пяти) календарных дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ. 3.5. В объем работ по ТО (п. 3.3) не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно на основании Прейскуранта Исполнителя, действующего на момент проведения работ: 3.5.1. комплекс работ по подготовке ККТ к постановке на обслуживание (проверка ККТ, пусконаладочные работы осуществляемые при вводе в эксплуатацию) 3.5.2. постановка ККТ на обслуживание (оформление Паспорта (Формуляра) ККТ, защитных этикеток "Контроль вскрытия" (ЗЭ "КВ"); 3.5.3. ремонт ККТ при выходе их из строя по вине Заказчика из-за нарушения им правил установки, хранения и эксплуатации ККТ; 3.5.4. стоимость запасных частей, комплектующих, узлов и блоков, заменяемых при выполнении ремонтов в послегарантийный период или других работ по ККТ; 3.5.5. не гарантийная замена ФН; 3.5.6. проведение на основании решений органов государственной власти РФ (изменение технических требований, доработка, модернизация и т.п.) доработки конструкции, аппаратной части и (или) программного обеспечения ККТ, приводящее к изменению технических характеристик версии модели согласно реестра ККТ опубликованного на сайте ФНС РФ 3.5.7. замену установку маркировочных табличек ("шильдиков") в случае их повреждения или утери; 3.5.8. оформление дубликатов утерянных паспортов (формуляров) и других эксплуатационных документов; 3.6. Работы, не входящие в стоимость ТО (п. 3.5), включаются ежемесячно в Акты выполненных работ за предыдущий отчетный календарный месяц и оплачиваются согласно п. 3.4. настоящего договора. 3.7. Порядок составления акта сверки расчётов. Стороны осуществляют не реже одного раза в календарный год, а также по мере необходимости сверку расчётов по настоящему Договору. Акт сверки расчётов составляется Стороной-инициатором в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным представителем Стороны-инициатора и скреплён её печатью. В течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, скрепить печатью и направить один экземпляр акта сверки расчётов Стороне-инициатору или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Акт сверки расчётов считается принятым Стороной-получателем без возражения и в редакции Стороны-инициатора, если Сторона-получатель в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов не направит Стороне-инициатору один экземпляр акта сверки расчётов, подписанный и скреплённой печатью Стороны получателя, или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки информации. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ Исполнитель: 4.1. Выполняет работы, предусмотренные ТО (п. 3.3) в следующие сроки: 4.1.1. РТО и выполнение вызовов по устранению аварийных отказов в объеме ТР в работе ККТ, находящихся в пределах населенного пункта расположения Сервисного центра Исполнителя - в течение 1 (одних) суток с момента регистрации заявки в Диспетчерской службе Исполнителя; 4.1.2. средний и капитальный ремонт ККТ - в течение 36 рабочих часов с момента сдачи ККТ в СЦ Исполнителя за исключением случаев выхода ККТ из строя по вине Заказчика. 4.1.3. время реагирования на вызов, а именно, время между поступлением заявки в Диспетчерскую службу Исполнителя, согласно п.5.7 настоящего договора, и временем окончания ремонта ККТ Исполнителем по данному вызову, - не более 4 рабочих часов в пределах населенного пункта дислокации ЦТО Исполнителя, и не более 8 рабочих часов - за его пределами. 4.2. Выходные и праздничные дни не входят в сроки выполнения работ, указанные в п. 4.1. 4.3. Закрепляет за сервисными специалистами (звеном, бригадой, участком) обслуживаемые ККТ согласно "Перечня" (Приложение № 2) и устанавливает контроль за сроками и качеством выполнения работ. 4.4. При проведении работ по ККТ, соблюдает правила техники безопасности и требования пожарной безопасности на объектах Заказчика. 4.5. Ежемесячно составляет и предоставляет Заказчику для подтверждения акты проведения работ, акты приемки-сдачи выполненных работ. Поставщик обязан выставлять и оформлять счета-фактуры в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.6. До начала работ по РТО, ремонту ККТ и по их окончанию, совместно с Заказчиком оформляет предоставляемые Заказчиком документы, предусмотренные нормативными документами по ККТ - паспорт (формуляр) ККТ. 4.7. После выполнения работ производит пломбирование ККТ и установку удаленных по мере необходимости ЗЭ "КВ". 4.8 ККТ после выполнения работ в исправном состоянии и с неповрежденными маркировочными табличками, пломбами ЦТО ЗЭ “КВ” допускаются Исполнителем к дальнейшей эксплуатации и принимаются представителем Заказчика. 4.9. При нарушении Заказчиком требований по размещению и эксплуатации ККТ, предусмотренных нормативными документами по ККТ, ЭТД и настоящим Договором, дает обязательные для исполнения Заказчиком "Предписания", с указанием этих нарушений и мер по их устранению. При невыполнении "Предписания" в указанные сроки составляется Акт Технической Экспертизы , выход из строя ККТ считается по вине Заказчика, ремонт проводится за счет Заказчика. 4.10. В случае, если после даты заключения настоящего договора органами государственной власти РФ, приняты решения (изменение технических требований, доработка, модернизация и т.п.), по которым определена ответственность Сторон настоящего договора и сроки выполнения данных решений, Исполнитель уведомляет о данном факте Заказчика письменно и путем электронной рассылкой на e-mail Заказчика. 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА Заказчик: 5.1. Оборудует рабочие места для ККТ и обеспечивает их эксплуатацию в строгом соответствии с ЭТД на ККТ и нормативными документами по ККТ. Обеспечивает подключение к сети Интернет 5.2. Назначает ответственное лицо для контроля за эксплуатацией ККТ, взаимодействия с Исполнителем в рамках настоящего Договора. 5.3. Обеспечивает допуск к эксплуатации ККТ только персонала, прошедшего обучение по эксплуатации моделей ККТ в объеме техминимума, указанных в "Перечне ККТ" (Приложение №2), инструктаж по технике безопасности. 5.4. Исключает допуск специалистов других ЦТО или физических лиц к выполнению работ по ККТ, принятых Исполнителем на обслуживание в соответствии с настоящим Договором. 5.5. Организует ежедневную проверку и постоянный контроль в процессе эксплуатации состояния ККТ на соответствие требованиям безопасной эксплуатации и на отсутствие признаков их ненормальной работы, определенных нормативными документами по ККТ и ЭТД. 5.6. Обеспечивает сохранность заводских маркировочных табличек, пломб Исполнителя, ЗЭ "КВ", паспортов (формуляров) и эксплуатационных документов. 5.7. При возникновении отказа (неисправностей) в работе ККТ, включая неправильную или неполную информацию на кассовом чеке, сбой даты, прекращает эксплуатацию ККТ, отключает от электросети и незамедлительно направляет заявку в Диспетчерскую службу Исполнителя по телефону: ________________, e-mail: ______________ с 9 до 18 часов в рабочие дни и с 9 до 22 , с 10 до 22 часов в праздничные и выходные дни; 5.8. В случае выдачи (печати) ККТ сообщения о заполнении памяти ФН более чем на 90% (см. документацию по эксплуатации из комплекта поставки ККТ) Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя и направляет ему Гарантийное письмо-заявку на поставку (установку) новой ФН. 5.9. За один месяц до истечения гарантийного срока использования ФН в составе ККТ (12 месяцев от момента активизации ФН) Заказчик направляет Гарантийное письмо-заявку на поставку (установку) нового ФН. 5.10. Обеспечивает беспрепятственный допуск специалистов Исполнителя к применяемым ККТ 5.11. Обеспечивает специалистам Исполнителя возможность проведения ТО по настоящему Договору: 5.11.1. предоставляя Исполнителю бесплатно пригодное для работы помещение (рабочее место), свободное от покупателей и посторонних лиц; 5.11.2. доставляя ККТ в СЦ Исполнителя для проведения ремонта - по необходимости; 5.12. Осуществляет приемку ККТ от Исполнителя после проведения им работ согласно п. 4.8 настоящего Договора 5.13. При сдаче ККТ для проведения работ в СЦ Исполнителя предоставляет паспорт (формуляр) ККТ, Акт Технической Экспертизы (п. 4.9). 5.14. Выполняет "Предписания" Исполнителя, связанные с соблюдением правил эксплуатации ККТ и техники безопасности. 5.15. Совместно с представителями Исполнителя проверяет качество выполненных Исполнителем работ. 6. ЗАЩИТА ККМ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 6.1.Для обеспечения защиты ККТ от несанкционированного доступа, обеспечения соответствия аппаратной и программной части ККТ версии, указанной в Паспорте (Формуляре ККТ), Исполнитель производит пломбировку и установку ЗЭ «КВ» на корпус ККТ (в разрыв корпуса или отверстий крепления корпуса. 6.2.В случае повреждения или подделки пломб и ЗЭ "КВ" Исполнителя, установленных на кожухе ККТ, Исполнителем в присутствии Заказчика проводится экспертиза технического состояния ККТ. Если при обнаружении повреждения ЗЭ "КВ" выявлен факт проведения работ третьей стороной, гарантийные условия ремонта на данную ККТ не распространяются и ее ремонт осуществляется Исполнителем на платной основе, согласно п.п. 3.4 и 3.5 настоящего договора. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством. 7.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных п. 4.1. Заказчик освобождается в текущем месяце от оплаты стоимости ТО за неисправную ККТ. 7.3. Исполнитель не несет ответственности за понесенные Заказчиком убытки, связанные: 7.3.1. с простоем ККТ в связи с проведением регламентированного технического обслуживания и ремонта, т.к. сроки проведения работ определяются ЭТД; 7.3.2. с наказанием Заказчика налоговыми органами в случае нарушения Заказчиком требований действующих нормативных документов по ККМ (п. 1.2) и соответствующих пунктов настоящего договора (п.п. 5.1 - 5.18). 7.4. Исполнитель не несет ответственности за работы, выполненные третьими лицами либо специалистами Исполнителя частным образом. 7.5. При нарушении Заказчиком сроков платежей согласно п.3.3 свыше 10 суток Исполнитель имеет право приостановить выполнение работ по настоящему Договору до оплаты платежа. 7.6. При просрочке платежа свыше 1 календарного месяца, возобновление технического обслуживания производится по письменной заявке Заказчика, при условии погашения задолженности выполненных работ, подверженных подписанными Сторонами Актами выполненных работ. 7.7. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору, стороны приложат все усилия, чтобы устранить их путем переговоров. При невозможности решить спорные вопросы путем переговоров, эти споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика, либо по соглашению сторон в Третейском суде при Торгово-промышленной палате РБ. 7.8. Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам Сторон по Договору ни одна из Сторон не имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов на сумму долга. Проценты, предусмотренные ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются. |
Похожие:
 | «Телефонной связи с использованием ресурсов сети передачи данных» ОАО "Ростелеком" |  | Дата публикации извещения о закупке и документации о закупке (размещения на сайтах) |
| Дата публикации извещения о закупке и документации о закупке (размещения на сайтах) | | Дата публикации извещения о закупке и документации о закупке (размещения на сайтах) |
| Дата публикации извещения о закупке и документации о закупке (размещения на сайтах) | | Дата публикации извещения о закупке и документации о закупке (размещения на сайтах) |
| ... | | Общие условия проведения открытого запроса предложений в электронной форме |
| Документация №зп-06э по проведению открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на модернизацию... | | Общие условия проведения открытого запроса предложений в электронной форме |