ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № _______
на выполнение работ
г. Санкт-Петербург «___» __________ 2014 г.
Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (ОАО «ЦМКБ «Алмаз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Шляхтенко Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе и порознь именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения Единой закупочной комиссии ОАО «ЦМКБ «Алмаз» по итогам проведенной закупочной процедуры (протокол № _________ от ______ ), заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) выполнение составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) «Разработка методологии проведения мореходных испытаний моделей судов на открытом водоеме».
Научные, технические, экономические и другие требования к ОКР, являющейся предметом договора отражены в техническом задании (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, по ОКР шифр «______»1.
1.3. Работа выполняется в один этап.
Срок сдачи работ по Договору 31 августа 2014 г.
1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются ведомостью исполнения (Приложение № 2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Приемка и оценка ОКР осуществляется в соответствии с требованиями технического задания.
Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком, досрочно сдать выполненную работу Заказчик принимает и оплачивает такую работу в соответствии с условиями Договора.
Датой исполнения обязательств Исполнителя по Договору является дата подписания Заказчиком двустороннего акта о сдаче-приемке работ по Договору, который является основанием для закрытия работ.
Датой исполнения обязательств Заказчика по Договору считается дата перечисления средств на расчетный счет Исполнителя.
Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора (стоимость работ) определяется на основании Протокола согласования цены (Приложение № 3 к Договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет _________ руб. ____ коп., в т.ч. НДС 18% - _________ руб. __ коп2.
Аванс по СЧ ОКР Заказчик выплачивает Исполнителю в размере 50 % от стоимости работ при предъявлении счета в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора.
Расчет по договору в целом за вычетом выданного аванса производится на основании подлинного акта сдачи-приемки работ, подписанного Сторонами, по счёту Исполнителя.
Счет Исполнителя оплачивается Заказчиком в установленном порядке.
Работа, прекращенная по вине Исполнителя, не оплачивается, полученный аванс возвращается в полном объеме в течение 5 (пяти) дней.
В случае приостановления по просьбе Заказчика выполнения работы, начатой Исполнителем на срок более 3 (трех) месяцев. Заказчик оплачивает Исполнителю фактические затраты по выполненному объему работы на момент приостановления исполнения.
Работа, прекращенная по указанию Заказчика, оплачивается по фактически произведенным затратам, согласованным с Заказчиком, с уровнем рентабельности, предусмотренным в цене на данную работу.
Порядок сдачи и приемки работ
Перечень технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании Договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемой в соответствии с Договором, определен техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
Передача оформленной в установленном порядке документации по Договору осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
При завершении работ по договору Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки технической продукции с приложением к нему комплекта технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями Договора.
Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов указанных в п. 3.3 настоящего Договора обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Исполнитель обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет.
Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в пятидневный срок после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанностей по оплате выполненной работы в соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик по требованию Исполнителя обязан уплатить последнему неустойку в размере 0.1% от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки.
В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ по Договору, он уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору. Размер неустойки устанавливается 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.
Общая сумма штрафных санкций не может превышать установленной цены Договора. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.
Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
Прочие условия
О каждом созданном в процессе выполнения настоящего Договора объекте интеллектуальной собственности Исполнитель в месячный срок от даты создания извещает Заказчика с предоставлением ему обоснованного предложения о порядке правовой охраны этого объекта и закрепления на него прав Заказчик в месячный срок от даты поступления извещения принимает и сообщает Исполнителю решение по представленному предложению. Если Заказчик в указанный срок не сообщит решение по объекту интеллектуальной собственности или обоснованные причины задержки с его принятием, то предложение Исполнителя считается принятым. Использование Исполнителем объектов интеллектуальной собственности в продукции, разрабатываемой при выполнении настоящего договора, осуществляется с разрешения Заказчика. По каждому созданному вне рамок настоящего договора объекту интеллектуальной собственности, который планируется применить в разрабатываемой продукции, Исполнитель представляет Заказчику обоснованное предложение по его использованию и приобретению на него лицензий.
Право на использование иных результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых в соответствии со ст. 139 Г К РФ создаваемые (созданные) на средства Федерального бюджета принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает Министерства юстиции Российской Федерации (ФАПРИД), или с его согласия Исполнителю.
Исполнитель обеспечивает патентную чистоту результатов работ, выполняемых по настоящему Договору по законодательству Российской Федерации, и несет ответственность за несанкционированное использование объектов интеллектуальной деятельности, права на использование которых принадлежат третьим лицам.
Исполнитель имеет право перераспределять средства между статьями затрат в пределах согласованной цены.
Финансовые средства, выплаченные Исполнителю. должны использоваться только для выполнения работ по настоящему Договору, что подтверждается бухгалтерскими данными. Исполнитель несет материальную ответственность за иное использование денежных средств.
Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ по настоящему Договору соисполнителей, без изменения обшей цены, при этом Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные.
Уступка (переуступка) прав (требований) по Договору может осуществляться только по согласованию Сторон.
Заказчик и Исполнитель не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение является в соответствии с действующим законодательством следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, катастроф и т.п.). Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить чрезвычайный характер и не зависеть от воли Сторон.
О наступлении форс-мажорных обстоятельств Заказчик и Исполнитель должны сообщать письменно в течение 3 (трех) суток с момента наступления обстоятельств.
Сторона, которая не смогла исполнить договорные обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, в срок не более 20 (двадцати) дней с момента их наступления письменно извещает об этом другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств Факт наступления форс-мажорных обстоятельств подтверждается соответствующими справками Торгово-промышленной палаты.
Если любое из форс-мажорных обстоятельств и их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то каждая из Сторон вправе предложить расторгнуть Договор, либо изменить его.
Договором предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, включая споры и разногласия, связанные с оплатой авансов и выполнения работ, рассматриваются Сторонами путем переговоров с оформлением протокола разногласий. Претензии оформляются Стороной в письменной форме и направляются другой Стороне. В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, а также конкретное требование. Претензия рассматривается Стороной, которой она адресована, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты ее получения. В этот же срок на претензию должен быть направлен мотивированный ответ в письменной форме с указанием информации о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью) или об отклонении претензии. В случае непредставления ответа на претензию в установленный настоящим договором срок она считается отклоненной.
Неурегулированные споры в претензионном порядке передаются на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области только после принятия всех мер по их досудебному урегулированию.
Конфиденциальность
Стороны берут на себя обязательства по сохранению конфиденциальности полученной информации, технических, организационных и коммерческих взаимоотношений по настоящему Договору.
Стороны обязуются не передавать прочим лицам конфиденциальную информацию, а также публиковать или иным способом разглашать полученные результаты без письменного разрешения одной из Сторон.
В случае разглашения конфиденциальной информации виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные в связи с этим убытки.
Срок действия договора
Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и до завершения Сторонами своих обязательств, вытекающих из настоящего Договора, соответствующие положения сохраняют свою силу вне зависимости от срока действия Договора и дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.
8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они предусмотрены действующим законодательством, совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. В этом случае они становятся неотъемлемой частью Договора.
8.2. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Договору.
8.3. Отношения Сторон, возникающие из настоящего Договора и с ним связанные, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
8.4. Переписка Сторон по настоящему Договору осуществляется посредством почтовой, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что информация исходит от Стороны по Договору.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые идентичны по своему содержанию и имеют одинаковую юридическую силу.
8.6. Об изменении юридического адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в трехдневный срок.
8.7. К настоящему Договору прилагается:
Приложение №1 — техническое задание.
Приложение № 2 — Ведомость исполнения.
Приложение № 3 — Протокол согласования цены.
9. Адреса местонахождения и реквизиты Сторон
Заказчик:
Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
(ОАО «ЦМКБ «Алмаз»)
Адрес: 196128, Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, д. 50
ИНН 7810537558, КПП 783450001
Рас. сч. 40702810955160000770
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»,
г. Санкт-Петербург, БИК 044030653
Кор. сч. 30101810500000000653
ОГРН 1087847000010
ПО - 07500958; ОКАТО – 40284564000;
ОКТМО – 40376000;
ОКОГУ – 49001; ОКФС – 12; ОКОПФ – 47;
ОКВЭД – 73.10
|
Исполнитель:
Адрес:
ИНН КПП
Банковские реквизиты:
ОКПО , ОКВЭД
ОГРН
Тел.
|
10. Подписи Сторон
Заказчик:
Генеральный директор
ОАО «ЦМКБ «Алмаз»
_______________________А.В. Шляхтенко
М.П.
|
Исполнитель:
_____________________
М.П.
| |
