Форма 5. доверенность
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. Москва _________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупки:
__________________________________________ (далее – доверитель)
(Наименование участника закупки)
в лице_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий (ая) на основании ____________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)
доверяет ___________________________________ (далее – представитель)
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №______ выдан ____________ «____» _____________
представлять интересы __________________________________________
(наименование участника закупки)
В процедуре закупки на право заключения договора на поставку компьютерного оборудования, программного обеспечения и оргтехники для нужд Фонда развития интернет инициатив Агентства стратегических инициатив.
Подпись ____________________ ________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Участник закупки ________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ______________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № _______
на поставку компьютерного оборудования, программного обеспечения и оргтехники
г. Москва "____" _________ 2013 г.
Фонд развития интернет-инициатив Агентства стратегических инициатив, в лице директора Варламова Кирилла Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", на основании результатов размещения заказа путем проведения конкурса, протокол № ___ от ______________ г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику компьютерное оборудование, программное обеспечение и оргтехнику в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров (приложение 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - Спецификация поставляемых товаров) (далее - товар, товары), в сроки, установленные в Графике поставки (приложение 2 к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - График поставки).
Поставляемый товар должен быть новым, не выставочным экземпляром, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
1.2. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товара (далее - сопутствующие услуги): доставка товара до здания Заказчика, расположенного по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47 корп. 4, разгрузка товара в офис Заказчика, который расположен в блоке А, 8 этаж.
1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки силами и за счет Поставщика является разгрузка товара в офис Заказчика.
1.4. Заказчик обеспечивает оплату товаров и сопутствующих услуг в установленных Договором порядке, форме и размере.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (далее - Цена Договора).
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Договора включает общую стоимость всех товаров и сопутствующих услуг, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг по Договору.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.
2.5. Стоимость упаковки, доставки, разгрузки, транспортные расходы, расходы по таможенному оформлению и страхованию включены в Цену Договора.
2.6. Оплата цены Договора производится Заказчиком после фактической поставки продукции в целом по Договору и оказания (выполнения) всех сопутствующих услуг, что подтверждается подписанным Сторонами Актом приемки-передачи товаров, составленным по форме приложения 4 к настоящему Договору, являющегося его неотъемлемой частью (далее - Акт приемки-передачи товаров), путем перечисления денежных средств в сумме, равной цене Договора, на реквизиты Поставщика, указанные в статье 14 настоящего Договора. Оплата осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены Договора и предоставления Заказчику следующих отчетных документов:
- товарных накладных ТОРГ-12,
- акта приемки-передачи товаров,
- счета-фактуры.
Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с расчетного счета Заказчика, указанного в ст. 14 настоящего Договора.
В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
2.7. Оплата Цены Договора производится Заказчиком на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами Актов приемки-передачи товара в соответствии с п. 4.12 настоящего Договора и товарных накладных ТОРГ-12 (п. 4.9 настоящего Договора).
2.8. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Договора Заказчиком.
Статья 3. Сроки поставки
3.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки. Срок поставки товара – в течение _____ рабочих дней с момента заключения Договора.
3.2. Одновременно с подписанием настоящего Договора Стороны обязаны подписать График поставки.
Статья 4. Порядок приемки товаров
4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" от 25.04.1966 № П-7;
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" от 15.06.1965 № П-6 и другими нормативно-правовыми актами, действующими на момент поставки и передачи товара.
4.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.
4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.
4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки.
4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика по истечении 5 (пяти) календарных дней после дня поставки товаров или за его счет.
4.9. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных по форме ТОРГ-12 и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, составленный по форме приложения 4 к настоящему Договору, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 2 (двух) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Договора.
4.11. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 5 (пяти) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
4.12. По итогам приемки товара и сопутствующих услуг при наличии документов, указанных в п. 4.9 настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.
4.13. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанным в приложении 3 к настоящему Договору. В этом случае изменение настоящего Договора оформляется в порядке, установленном в пункте 12.2 настоящего Договора.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Договора.
5.2.2. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.
5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.
5.2.4. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.
5.2.5. Не допускать расторжения Договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
5.2.6. В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:
5.2.6.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Договора направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.
5.2.6.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.12 настоящего Договора Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Договору.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Договора.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Договору.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Договора.
5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.
5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору.
5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам.
Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Договора, изложенным в показателях качества Технического задания, закрепленным в приложении 3 к настоящему Договору.
6.3. Гарантийный срок на поставляемые товары равен сроку гарантии производителя товара, и начинает действовать с момента подписания Акта приемки-передачи товара. В случае отсутствия у производителя гарантийного срока на товар, гарантийный срок на такие товары обеспечивается Поставщиком и составляет 1 год с момента подписания Акта приемки-передачи товара.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного обязательства.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товаров на срок до 10 рабочих дней Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости товаров, подлежащих поставке в соответствующем периоде, за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товаров в соответствующем периоде поставки, начиная со дня, следующего за днем истечения такого периода, установленного Графиком поставки.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства на срок более 10 дней размер неустойки увеличивается до 0,5% от стоимости товаров, подлежащих поставке в соответствующем периоде, за каждый день просрочки.
7.4. В случае поставки некачественных товаров Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости поставленных некачественных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров (приложение 1 к настоящему Договору), за каждый день неисполнения обязательства с момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества).
В случае непредставления Поставщиком подтверждения надлежащего исполнения соответствующего обязательства (устранения недостатков товаров ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара/приемки Заказчиком качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества) в течение 10 рабочих дней размер неустойки увеличивается до 0,5 % от стоимости поставленных некачественных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров (приложение 1 к настоящему Договору), за каждый день неисполнения обязательства до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства.
7.5. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости таких товаров за каждый день неисполнения обязательства с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании товара (замене некомплектного товара комплектным).
В случае непредставления Поставщиком подтверждения надлежащего исполнения соответствующего обязательства (доукомплектования товара/приемки Заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара) в течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 0,5 % от стоимости таких товаров за каждый день неисполнения обязательства до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства.
7.6. В случае направления Заказчиком требования Поставщику об уплате неустойки ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения последним обязательства, предусмотренного настоящим Договором, обязательства Заказчика по оплате продлеваются на срок задержки исполнения Поставщиком соответствующего требования об уплате неустойки.
7.7. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением/неисполнением Поставщиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы ненадлежащим образом исполненных/неисполненных обязательств, предусмотренных Договором, если такое требование будет предусмотрено соответствующим соглашением о расторжении Договора.
7.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
7.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
Статья 8. Порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- одностороннее расторжение (односторонний отказ от исполнения Договора).
8.2. Заказчик вправе направить Поставщику требование о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.
8.2.2. Нарушения Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных Графиком поставки, более чем на 10 (десять) рабочих дней.
8.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантий предусмотренных п.5.5, статьи 6, а также выявления факта аффилированности Поставщика с работниками Фонда, в смысле как это понимается в статье 9 настоящего Договора.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу предложения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем поставленных Поставщиком товаров.
Статья 9. Антикоррупционные условия
9.1. В целях проведения антикоррупционных проверок Поставщик предоставляет Заказчику информацию о прямых и конечных выгодоприобретателях (бенефициарах) Поставщика (далее – Информация), в соответствии с Сведениями о цепочке собственников Поставщика (приложение 5 к настоящему Договору). Под прямыми выгодоприобретателями (бенефициарами) для целей настоящего Договора понимаются все участники или акционеры Поставщика. Под конечными выгодоприобретателями (бенефициарами) для целей настоящего Договора понимаются все и каждое физическое лицо, владеющее напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей в уставном капитале Поставщика, как хозяйственного общества. Также Поставщик предоставляет Заказчику информацию (приложение 5 к настоящему Договору) об аффилированности Поставщика, прямых и конечных выгодоприобретателей (бенефициаров) Поставщика с работниками Заказчика при наличии факта такой аффилированности. Аффилированность для целей настоящего Договора понимается в смысле, установленном российским законодательством, в частности, но не ограничиваясь этим, антимонопольным законодательством.
9.2. Указанные в пункте 9.1. настоящего Договора условия являются существенными условиями настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
9.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники, контрагенты или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
9.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по обнаруженным в рамках исполнения настоящего Договора фактам нарушения антикоррупционных условий (п. 9.3.) с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Статья 11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 12. Срок действия, порядок изменения Договора
12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 25.12.2013.
12.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 настоящего Договора. При направлении уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.
13.2. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Договора являются: приложение 1 «Спецификация поставляемых товаров», приложение 2 «График поставки», приложение 3 «Техническое задание», приложение 4 «Форма Акта приемки-передачи товара, приложение 5 «Сведения о цепочке собственников Поставщика».
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК
Фонд развития интернет-инициатив Агентства стратегических инициатив
Юридический адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9
Фактический адрес: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47 корп. 4, блок А, 8 этаж.
Тел/факс: +7 495 258 88 77
Электронный адрес: dogovor@iidf.ru
ИНН 7704280879
КПП 770401001
в ОАО «Сбербанк России»
Р/с: 40703810738110001924
К/с: 30101810400000000225
БИК 044525225
Директор
|
ПОСТАВЩИК
Адреса:
- юридический:
- фактический:
Телефон ________, факс_______
Электронный адрес:
Получатель: л/с ______________
ОГРН____________________
ИНН___________________
КПП_________________
БИК_________________
р/с______________________
к/с ______________________
Банк ____________________
|
___________________ К.В. Варламов
|
___________________
|
Приложение 1
к Договору №________________
от «___» _________ 2013 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
Наименование
товара
|
Страна
происхождения
|
Ед.
изм.
|
Цена за
ед. в
руб. (с
учетом
НДС)
|
Количество
|
Сумма
в руб.
(с
учетом
НДС)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик:
__________________________
«____» ________________ 20__ г.
М.П.
|
Поставщик:
__________________________
«____» ________________ 20__ г.
М.П.
|
Приложение 2
к Договору № _______________
от "____" _____________ 20__ г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
N
п/п
|
Наименование товара
|
Единица измерения
|
Количество
|
Срок исполнения
поставки
|
Примечание
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Компьютерное оборудование, программное обеспечение и оргтехника
|
шт.
|
|
____ (_____) рабочих дней с момента заключения Договора
|
|
Заказчик:
__________________________
«____» ________________ 20__ г.
М.П.
|
Поставщик:
__________________________
«____» ________________ 20__ г.
М.П.
|
Приложение 3
к Договору № ____________
от "__" ___________ 20__ г.
Техническое задание
на поставку компьютерного оборудования, программного обеспечения и оргтехники
Заказчик:
__________________________
«____» ________________ 20__ г.
М.П.
|
Поставщик:
__________________________
«____» ________________ 20__ г.
М.П.
|
Приложение 4
к Договору № ____________
от "__" ___________ 20__ г.
Форма АКТА
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г. Москва "___" _______ 20__ г.
____________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
(наименование организации)
в лице _________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________,
(Доверенности)
с одной стороны, и ____________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором № __ от "__" __________ 20__ г. (далее - Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям Договора:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные поставки согласно Договору должны быть выполнены "__" _____ 20__ г., фактически выполнены "__" ______ 20__ г.
4. Недостатки товаров выявлены/не выявлены
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Стоимость товаров, подлежащая оплате Поставщику составляет ____________________.
6. Результаты поставки по Договору:
Сдал: Принял:
Заказчик:
_____________________________
«____» ________________ 2013 г.
М.П.
|
Поставщик:
____________________________
«____» ________________ 2013 г.
М.П.
| |
