Статья 27. Гарантийное соглашение 56 Статья 28. Меры по противодействию коррупции 57 Статья 29. Приложения к договору 58 Статья 30.
Скачать 2.41 Mb.
|
| С бланком типовой формы ознакомлены: Генеральный директор Заказчика Руководитель Подрядчика ______________/____________/ __________________/________/ МП МП Приложение № 26 к Договору подряда № _______ от __.__.20__ «Методика расчета штрафа за предоставление Подрядчиком Заказчику Результатов ПИР с недостатками» Методика основывается на учете замечаний к Проектной документации в соответствии с классификатором кодов замечаний, приведенным в ОР-03.100.50-КТН-110-12. Качественные показатели 1. Показатели, по которым будет начисляться штраф: - нарушение (несоблюдение) в проектной документации требований государственных, отраслевых нормативных документов, нормативной документации ОАО «АК «Транснефть»; - отступление от требований типовых проектных и технических решений ОАО «АК «Транснефть»; - несоблюдение требований Задания на проектирование; - нарушение в части составления спецификаций оборудования, изделий и материалов; - нарушения по комплектности и оформлению проектной документации; - несовпадение данных в различных разделах проектной документации; - ошибки в расчётах, вычислениях, определении объёмов и стоимости работ; - отсутствие данных или документов, необходимых для реализации проекта. 2. Показатели, по которым не применяется штраф: - опечатки, текстовые несоответствия, орфографические и грамматические ошибки; - дополнительные пожелания, не предусмотренные Заданием на проектирование и требованиями действующей нормативно-технической документации. Количественные показатели Формула расчета штрафа: Сш = Сдх10%, где Сш – стоимость штрафа, руб.; Сд – договорная стоимость ПИР этапа работ по Договору без учета НДС, в руб. Штраф рассчитывается пр условии Nзам > Nпред., где Nзам – общее количество принятых Подрядчиком замечаний к проекту, согласно качественным показателям. Не принимаются к рассмотрению замечания без указания нарушений пунктов нормативно-технической документации или Задания на проектирование; Nпред - предельное количество замечаний, т.е. минимальное количество замечаний, при превышении количества которых применяется штраф; Предельное количество замечаний Nпред рассчитывается по формуле: Nпред = Сд · К1, где К1 = 2·10-5 – коэффициент ошибок, показывающий максимально допустимое количество ошибок, не учитываемых при расчете штрафа (рассчитывается из условия допустимости не более 20 обоснованных замечаний на каждые 1 000 000 руб. договорной стоимости ПИР).
С Методикой ознакомлены: Генеральный директор Заказчика Руководитель Подрядчика ______________/____________/ __________________/________/ МП МП  (Типовая форма) СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ №_____ к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору на объектах системы ОАО «АК «Транснефть» от _________г. №_______________ г. _________ «___» _______ 20__ г. ________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) к Договору подряда (рамочному) на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору от _________________ №___________ (далее – Договор) о следующем: 1. Стоимость работ по этапу __ календарного плана к Дополнительному соглашению №___ от «__» ______________ 20__ г. к Договору составляет __________ (Сумма прописью) рублей, кроме того, НДС 18 % в размере ____________ (Сумма прописью) рублей. 2. В соответствии со Статьей 19 Договора (указываются основания и размер неустойки) по соответствующему пункту Статьи 19): _________________________________________________________________________ 3. Расчет суммы неустойки приведен в Приложении к Соглашению. Подрядчик признает их в полном объеме. 4. Стороны договорились произвести зачет требования Заказчика по уплате сумм неустоек в размере __________________ (Сумма прописью) рублей, против требования Подрядчика по оплате выполненных работ по Договору в размере __________________ (Сумма прописью) рублей. 5. Сумма, подлежащая выплате Подрядчику после зачета, составляет ____________ (Сумма прописью) рублей, кроме того, НДС 18 % в размере ____________ (Сумма прописью) рублей, и должна быть уплачена в срок не позднее 40 (сорока) банковских дней с момента заключения Соглашения в порядке, установленном Договором. 6. Соглашение составлено в 2 (Двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 7. Соглашение вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон. Приложение: Расчет суммы неустойки на __ л. в __ экз.
С бланком типовой формы ознакомлены: Генеральный директор Заказчика Руководитель Подрядчика ______________/____________/ __________________/________/ МП МП Приложение к Соглашению о зачете № __от _.__.20__ к Дополнительному соглашению №_____ от __.__.20__ к Договору №___________ от ____г. (Типовая форма) Расчет суммы неустойки
____________________________________________________________ (должность, подпись, фамилия и инициалы лица, составившего расчет) С бланком типовой формы ознакомлены: Генеральный директор Заказчика Руководитель Подрядчика ______________/____________/ __________________/________/ МП МП Приложение № 28 к Договору подряда № ___________ от __.__.20__ СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ г. __________ “___” _______20__ г. ____________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, и _________________________, в лице ___________________, действующего на основании _____________, именуемые по тексту настоящего Соглашения «Раскрывающая сторона» или «Принимающая сторона», в зависимости от осуществления действий с Конфиденциальной информацией, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: Статья 1. В настоящем Соглашении под «Конфиденциальной информацией» понимается любая информация, представленная Раскрывающей стороной и ее Принципалом Принимающей стороне в письменном, устном, электронном или любом другом виде и относящаяся к предмету заключенного между сторонами договора, хозяйственно-коммерческой деятельности или техническим возможностям Раскрывающей стороны, а также к изделиям, услугам, фактическим и аналитическим данным, заключениям и материалам, включая, но, не ограничиваясь, заметки, документацию и переписку. Под действие настоящего Соглашения подпадает вся или любая информация, полученная Принимающей стороной о Раскрывающей стороне, как в процессе Предлагаемого Делового Сотрудничества, так и из любого иного источника по любому основанию, включая (но не только) информацию, которая в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации не может быть отнесена к служебной или коммерческой тайне, информацию, которая является или становится общеизвестной в результате действия (бездействия) Раскрывающей стороны, информацию, правомерно полученную от третьих лиц, информацию, независимо разработанную Принимающей стороной, но касающуюся Раскрывающей стороны и ее деятельности. Информация, получаемая Принимающей стороной от Раскрывающей стороны, является Конфиденциальной информацией, если Раскрывающая сторона прямо укажет письменно на нее. Статья 2. 2.1. Стороны обязуются обеспечить хранение всей Конфиденциальной информации в секрете и обязуются не раскрывать ее любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями закона или полноправным судебным решением. Информация, запрашиваемая уполномоченными на то государственными органами в пределах их компетенции, может быть выдана только тогда, когда обязанность по ее раскрытию прямо установлена законом, и при условии, что Принимающая сторона уведомит Раскрывающую сторону о поступившем запросе. Для того чтобы удовлетворить требованиям настоящего пункта, запрос должен быть представлен Раскрывающей стороне в письменном виде и содержать указание на положение закона, в силу которого Принимающая сторона обязана представить информацию, а также все необходимые характеристики требуемой информации. 2.2. Конфиденциальная информация, подлежащая раскрытию Принимающей стороне в соответствии и на условиях, определенных в настоящем Соглашении, может быть раскрыта работникам организации Принимающей стороны, только если такими работниками приняты на себя обязательства сохранять в тайне известную им Конфиденциальную информацию. 2.3. Для защиты Конфиденциальной информации Принимающая сторона должна принимать меры предосторожности согласно своей корпоративной политике, обычно используемые для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте, однако, если в организации Принимающей стороны используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для сложившихся условий делового оборота, то, соответственно, Принимающая сторона обязана использовать в отношении защиты Конфиденциальной информации обычно используемые ей меры защиты. 2.4. При условии выполнения требований п. 2.3 настоящей статьи Соглашения Принимающая сторона не должна нести ответственность за раскрытие Конфиденциальной информации в следующих случаях: Если раскрытие Конфиденциальной информации произошло при наличии предварительного согласия Раскрывающей стороны, оформленного в письменном виде. Если раскрытие Конфиденциальной информации произошло в соответствии с актом государственного (местного) органа власти или суда с учетом положений п.2.1 настоящего Соглашения. 2.5. Каждая сторона настоящего Соглашения безусловно и окончательно гарантирует, что, действуя в качестве Принимающей стороны, она, в соответствии с условиями Соглашения, будет: а) раскрывать любым физическим и юридическим лицам Конфиденциальную информацию только на условиях, определенных в п. 2.2 настоящей статьи. б) снимать с любых материальных носителей, на которых хранится представленная ей Конфиденциальная информация, только такое количество копий, которое обусловлено необходимостью надлежащего исполнения своих договорных обязательств перед другой Стороной по этому Соглашению. 2.6. Все материальные носители, на которых записана Конфиденциальная информация, представленные Принимающей стороне в соответствии с настоящим Соглашением, а также любые снятые с них копии являются собственностью Раскрывающей стороны, и подлежат возврату и/или уничтожению Принимающей стороной в соответствии с Указаниями Раскрывающей стороны. Так как Конфиденциальная информация копируется на принадлежащие Принимающей стороне материальные носители, то у Раскрывающей стороны остается право дать Принимающей стороне указание об удалении с этих материальных носителей Конфиденциальной информации, или об уничтожении данных материальных носителей, если удаление с них Конфиденциальной информации невозможно. Статья 3. 3.1. Стороны несут ответственность за действия всех своих работников, приведшие к разглашению Конфиденциальной информации любой третьей стороне. В случае разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам (кроме Принципала Раскрывающей Стороны) Принимающей стороной без получения письменного разрешения на такое разглашение Раскрывающая сторона имеет право обращаться с требованием по своему усмотрению о компенсации реального ущерба в результате такого разглашения. 3.2. Обязанность по выявлению доказательств факта разглашения и определения размера реального ущерба возлагается на Раскрывающую сторону. Статья 4. 4.1. Кроме случаев, когда это ясно выражено в настоящем Соглашении, предоставление Конфиденциальной информации, упомянутой выше, или в соответствии с условиями настоящего соглашения, не означает и не предполагает предоставление каких-либо прав и лицензий. Статья 5. 5.1. Все материальные носители информации, предоставляемые Раскрывающей стороной, остаются собственностью Раскрывающей стороны или ее Принципала. Принимающая сторона должна возвратить Конфиденциальную информацию, включая все копии, раскрывающей стороне и должна прекратить ее дальнейшее использование на основании письменного требования Раскрывающей стороны. Статья 6. 6.1. По обоснованной письменной просьбе принимающей стороны и в случае, если это не противоречит законодательству и иным нормативным актам Российской Федерации, Раскрывающая сторона может оказать содействие в получении Принимающей стороной необходимых лицензий, разрешений и согласований, требуемых в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации. Статья 7. 7.1. Настоящий документ представляет собой целое Соглашение, заключенное между Сторонами в отношении обмена Конфиденциальной информацией и защиты Конфиденциальной информации. 7.2. Поправки и изменения в настоящее Соглашения могут быть внесены только на основании письменного соглашения, подписанного должным образом назначенными представителями Сторон. Статья 8. 8.1. Стороны обязуются добросовестно мирным путем разрешать все претензии, споры, противоречия или разногласия, которые могут возникнуть между ними в отношении или в связи с настоящим Соглашением, или исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью данного соглашения, однако, если стороны окажутся не в состоянии достичь согласия, то все претензии, споры, противоречия и разногласия подлежат урегулированию в Арбитражном суде по месту нахождения Раскрывающей стороны. Статья 9. 9.1. Стороны не дают никаких подтверждений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении качества, достоверности, точности и полноты Конфиденциальной информации, раскрываемой в соответствии с настоящим соглашением. 9.2. Одновременно Стороны признают и допускают возможность наличия в Конфиденциальной информации ошибок и неточностей в соответствии с настоящим Соглашением. 9.3. Раскрывающая сторона подтверждает Принимающей стороне, что у нее есть право раскрытия Конфиденциальной информации Принимающей стороне. Статья 10. 10.1. Настоящее Соглашение о неразглашении Конфиденциальной информации не предусматривает какое-либо предоставление прав интеллектуальной собственности, включая авторские права, товарные знаки, а также право на изготовление, заказа на изготовление, использование или продажу Конфиденциальной информации.
С бланком типовой формы ознакомлены: Генеральный директор Заказчика Руководитель Подрядчика ______________/____________/ __________________/________/ МП МП
Приложение № 29 к Договору Подряда №______ от ___.___ 20___ на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору на объектах системы ОАО «АК «Транснефть» (рамочному) между _______________________________ и _______________________________ Форма предоставления сведений о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика1
С бланком типовой формы ознакомлены: Генеральный директор Заказчика Руководитель Подрядчика ______________/____________/ __________________/________/ МП МП Приложение № 30 к Договору подряда № ___________ от __.__.20__ (Типовые формы Актов допуска Подрядчика к производству работ) Форма акта допуска Подрядчика к производству работ на эксплуатируемых объектах ОСТ и в охранных зонах действующих нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ АКТ допуска Подрядчика к производству работ «____» ______________ 20___ г. Заказчиком рассмотрены следующие документы, (наименование ОСТ) представленные Подрядчиком (наименование организации) для допуска к производству работ (наименование видов производимых работ) на объекте : (наименование объекта)
По результатам рассмотрения представленных документов Подрядчик допускается к производству работ на Объекте. Вместе с одним экземпляром настоящего акта представитель Подрядчика получил следующие документы: 1 Акт готовности и передачи объекта для производства работ (с приложениями) на листах. 2 Разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода на листах. 3 Разрешение на производство работ в охранной зоне линий и сооружений связи на листах. 4 Копия ордера на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций на листах. Подписи: _______ (должность представителя Заказчика) (подпись) (ФИО) (должность представителя Подрядчика) (подпись) (ФИО) С бланком типовой формы ознакомлены: Генеральный директор Заказчика Руководитель Подрядчика ______________/____________/ __________________/________/ МП МП Продолжение Приложения № 30 к Договору подряда № ___________ от __.__.20__ Форма акта допуска Подрядчика к производству работ на объектах нового строительства АКТ допуска Подрядчика к производству работ «____» ______________ 20___ г. Заказчиком рассмотрены следующие документы, (наименование ОСТ) представленные Подрядчиком (наименование организации) для допуска к производству работ (наименование видов производимых работ) на объекте : (наименование объекта)
По результатам рассмотрения представленных документов Подрядчик допускается к производству работ на объекте. Вместе с одним экземпляром настоящего акта представитель подрядной организации получил следующие документы: 1 Копия приложения к договору заказчика и генподрядчика на выполнение работ «График оформления документации и освидетельствования производства работ подрядной организацией» на листах. Подписи: __________ (должность представителя Заказчика) (подпись) (ФИО) (должность представителя Подрядчика) (подпись) (ФИО) Продолжение Приложения № 30 к Договору подряда № ___________ от __.__.20__ Форма списка персонала Подрядчика, направляемого на объект ОСТ для выполнения работ СПИСОК персонала Подрядчика, направляемого на объект ОСТ для выполнения работ Для выполнения работ (наименование работ по Договору) на объект Заказчика направляются ИТР и рабочий персонал (наименование объекта ОСТ) Подрядчика согласно следующему списку: (наименование организации)
Руководитель (заместитель руководителя) Подрядчика (должность) (подпись) (ФИО) С бланком типовой формы ознакомлены: Генеральный директор Заказчика Руководитель Подрядчика ______________/____________/ __________________/________/ МП МП Продолжение Приложения № 30 к Договору подряда № ___________ от __.__.20__ Форма перечня автотракторной техники и оборудования, используемых при производстве работ ПЕРЕЧЕНЬ автотракторной техники и оборудования используемых при производстве работ Для выполнения работ (наименование работ по договору) на объекте ОСТ (наименование объекта ОСТ) используются автотракторная техника и оборудование Подрядчика согласно следующему списку: (наименование организации)
Руководитель (заместитель руководителя) Подрядчика (должность) (подпись) (ФИО) С бланком типовой формы ознакомлены: Генеральный директор Заказчика Руководитель Подрядчика ______________/____________/ __________________/________/ МП МП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Статья 18. Обстоятельства, о которых Субподрядчик обязан предупредить Генподрядчика 51 | | Приложение №4 Дополнительное соглашение на оказание услуг по ан (типовая форма) |
| Приложение №1 Дополнительное соглашение на оказание услуг по ан (типовая форма) | | Статья 16. Порядок допуска Подрядчика и обеспечение безопасности производства работ 45 |
| Заказчик: Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» | | Приложение №3 Дополнительное соглашение на оказание услуг по ан (типовая форма) |
| | РД, смр, пнр с поставкой оборудования по титулу: «Техническое перевооружение пс 220 кв заря. Замена гт-2» | |
| Реконструкция рза лэп 110 кВ между Калиниградской тэц-2 и пс 330 кв северная с учетом отпаек на пс 110 кв восточная ООО "Мегаполис-Жилстрой"... | | ... |