Анкета участника процедуры закупки
Скачать 1.89 Mb.
|
ФОРМА 8. ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ |
| № п/п | Наименование условия | Единица измерения2 | Данные участника3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)4 | % | |
| 2 | Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства5 | % | |
| 3 | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (за _____ год) или иной период (за период ______________)6 | Человек | |
| 4 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год (за ______ год) или иной период (за период ______________)7 | Млн. рублей | |
Участник процедуры закупки _________________________ (Фамилия И.О.)
(должность) (подпись)
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ____________
г. Москва «____»____________ 2015г.
Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» (ГУП "Москоллектор"), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ротмистрова Якова Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением Единой комиссии (Протокол №_____ от «_____» ________ 20__ года), заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по модернизации процессов комплексного обеспечения потребностей структурных подразделений ГУП «Москоллектор» (далее - Работы).
1.2. Выполнение работ осуществляется путем создания Электронной торговой площадки ГУП «Москоллектор» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).
1.3. Период выполнения работ по настоящему Договору с «___» ноября 2015г. по «14» декабря 2015г.
1.4. Сроки выполнения работ по настоящему Договору определены Календарным планом выполнения работ по модернизации процессов комплексного обеспечения потребностей структурных подразделений ГУП «Москоллектор» (Приложение №2).
2. Сумма Договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по Договору (цена Договора) с учетом снижения составляет _________________ (_______________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (18%) _________ (___________) рублей ___ копеек.
2.2. Оплата выполненных Исполнителем работ производится поэтапно в следующем порядке:
2.2.1. После выполнения работ по 1-му Этапу в соответствии с Календарным планом (Приложение №2) Заказчик оплачивает 50% стоимости, указанной в п.2.1. Договора, что составляет __________________________ (___________________________) рублей ________ копеек, в том числе НДС 18% ___________________ рубля (_________________________________) рубля ________ копеек.
2.2.2. После выполнения работ по 2-му Этапу в соответствии с Календарным планом (Приложение №2) Заказчик оплачивает 50% стоимости, указанной в п.2.1. Договора, что составляет __________________________ (___________________________) рублей ________ копеек, в том числе НДС 18% ___________________ рубля (_________________________________) рубля ________ копеек.
2.3. Стоимость работ по Договору может быть изменена по соглашению Сторон в случае уменьшения объема выполняемых работ или выполнения дополнительных работ, но не более чем на 10% от цены Договора (п.2.1) с оформлением дополнительного соглашения к Договору.
2.4. Оплата стоимости выполненных работ за отчетный период производится в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу на основании счета, выставленного Исполнителем.
2.5. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.6. Все платежи по настоящему Договору проводятся в безналичной форме в рублях РФ.
2.7. Заказчик вправе удержать при окончательных расчетах за выполненные работы сумму пени, начисленную Исполнителю в соответствии с п.6.4 настоящего Договора.
3. Обязанности сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору, а также оказывать Исполнителю содействие в выполнении работ по Договору.
3.1.2. Принять и оплатить выполненные по настоящему Договору работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.1.3. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за выполнение работ по настоящему Договору, официально известив об этом Исполнителя в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
3.1.4. В случае если для исполнения Договора в соответствии с п. 1.1., п. 1.2 потребуется использовать какие-либо объекты интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю, использовать указанные объекты в пределах прав, предоставленной Исполнителем неисключительной Лицензии.
3.1.5. Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Выполнить работы по настоящему Договору в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать выполненную работу Заказчику в установленном порядке.
3.2.2. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора представителей Исполнителя, ответственных за выполнение работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
В случае, если для исполнения Договора в соответствии с п. 1.1 потребуется использовать какие-либо объекты интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю, предоставить Заказчику неисключительные лицензии на использование указанных объектов интеллектуальной собственности в пределах всех необходимых Заказчику прав и способов. Передача неисключительных прав на использование указанных объектов оформляется Актом приема-передачи прав с указанием полного перечня передаваемых прав.
3.2.4. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности проведения работ.
3.2.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы по настоящему Договору при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения их в срок.
3.2.5. Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.
4. Порядок сдачи и приемки работы
4.1. После согласования Сторонами результатов выполненных работ по этапу Исполнитель направляет Заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу, счет и счет-фактуру.
4.2. Сдача-приемка работ осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2) и оформляется двухсторонним Актом сдачи-приемки выполненных работ по этапу.
4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Актов сдачи-приемки выполненных работ обязан передать Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или представить мотивированный отказ от приемки работ.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ по причинам недоработок или некачественного выполнения работ, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполненных работ, соответствие их требованиям Технического задания (Приложение №1).
5.2. Гарантийный срок на выполняемые Исполнителем по настоящему Договору работы составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.3. Исполнитель обязуется за свой счет и своими силами своевременно устранить недостатки в выполненных по настоящему Договору работах, выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока, указанные в соответствующем акте.
При обнаружении недостатков в выполненных по настоящему Договору работах в ходе выполнения работ Заказчик и Исполнитель составляют акт обнаруженных недостатков.
Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, Исполнитель направляет своего представителя в срок, указанный в письменном извещении Заказчика.
При неявке Исполнителя или отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков в целях их подтверждения Заказчик составляет односторонний акт с указанием срока устранения недостатков, который направляет Исполнителю.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. В случае нарушения Заказчиком обязанности, предусмотренной п. 3.1.4. настоящего Договора, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке приостановить выполнение своих обязательств до устранения причин нарушений условий настоящего Договора.
6.3. За просрочку оплаты работ по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6.4. За несвоевременное выполнение работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на момент уплаты неустойки, от стоимости работ за каждый день просрочки.
6.5. Исполнитель несет риск случайной гибели или повреждения результатов выполненной работы до передачи Заказчику.
6.6. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Технического задания и требований, предусмотренных в Договоре, а также за нарушения обязательных для него норм и правил и иных действующих нормативно-технических документов.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора, а также, если эти обстоятельства непреодолимой силы произошли во время выполнения работ (форс-мажор).
В этом случае соответствующая Сторона Договора должна незамедлительно сообщить о наступлении форс-мажорных обстоятельств другой Стороне и разрешить с ней вопросы дальнейшего исполнения Договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
В случае не извещения Сторона лишается права ссылки на действие обстоятельств непреодолимой силы как основание освобождения от ответственности.
7. Срок действия и прекращения договора
7.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его изменения или расторжения.
7.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
7.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор с предупреждением о своем намерении за 15 (пятнадцать) календарных дней в случаях:
- неоднократного (более одного раза) несоблюдения Исполнителем требований по качеству работ и/или сроков выполнения работ;
- в иных случаях, когда выполнение работ по Техническому заданию (Приложение №1) становится невозможным.
7.5. Исполнитель вправе расторгнуть Договор, с предупреждением о своем намерении за 15 (пятнадцать) календарных дней, в случае остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней.
7.6. Заказчик вправе в любое время до сдачи результата работ отказаться от исполнения Договора с предупреждением о своем намерении за 30 (тридцать) календарных дней (ст.717 ГК РФ).
7.7. В случае расторжения Договора на основании п. 7.4-7.6 Договора, Заказчик обязуется возместить Исполнителю все расходы, понесенные Исполнителем до даты получения предупреждения о расторжении Договора, подтвержденные документально.
7.8. Споры, возникающие между Сторонами и не урегулированные соглашением Сторон, в том числе споры по внесению изменений в Договор, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
7.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.10. Вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
7.11. Все документы, подписанные Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
8. Претензионный порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
8.3.До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения.
Похожие:
 | Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» | | Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» |
| Опс диспетчерских пунктов внутриквартальных коллекторов суэкк (корп. 358, 106, 605) | | Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» |
| Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» | | Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» |
| Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» | | Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» |
| Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» | | Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» |