4. Права и обязанности сторон
4.1. Поставщик имеет право:
4.1.1. Отказать Заказчику (держателю действительной топливной карты) в отпуске нефтепродуктов в случаях, если техническое состояние топливной карты не позволяет осуществить передачу по ней нефтепродуктов.
4.1.2. При технической необходимости произвести обмен топливных карт, находящихся у Заказчика.
4.2. Поставщик обязан:
4.2.1. Обеспечить бесперебойный (за исключением технических перерывов) отпуск нефтепродуктов по топливным картам АЗС.
4.2.2. Обеспечить передачу чеков держателям топливных карт по факту отпуска нефтепродуктов.
4.2.3. Заблокировать совершение операций по топливной карте в течение 2-х часов с момента получения устного извещения от Заказчика.
4.2.4. Не позднее 10 (десяти) дней после окончания отчетного календарного месяца подготовить Заказчику необходимую отчетную документацию: товарную накладную, соответствующую количеству и ассортименту нефтепродуктов, переданных Заказчику по топливным картам в отчетном месяце, счет-фактуру, акт сверки, а также расшифровку по каждой топливной карте (литры, стоимость).
4.2.5. Доводить до сведения Заказчика информацию об изменениях в списках АЗС, приведенных в Приложении № 2. Информация доводится в письменном виде в течение 2-х рабочих дней с момента таких изменений, к письменной форме уведомления приравнивается передача соответствующей информации по факсимильной связи.
4.2.6. В течение 1-го рабочего дня после получения от Заказчика заявления о прекращении всех операций с использованием конкретной топливной карты информировать об этом всех участников операций с топливными картами.
4.2.7. По запросу Заказчика передавать общие списки АЗС, на которых принимаются топливные карты.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Получать нефтепродукты по топливным картам на АЗС, указанным в Приложении № 2 к договору, а также на иных АЗС, на которых допущены к приему топливные карты.
4.3.2. Не оплачивать Поставщику нефтепродукты, отпуск которых произведен с нарушением условий настоящего договора.
4.3.3. При некачественном изготовлении топливной карты требовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков или замены топливной карты.
4.3.4. Получать от Поставщика дополнительные топливные карты при условии их оплаты согласно отдельно выставленного счета.
4.4. Заказчик обязуется:
4.4.1. Производить платежи в порядке, размере и сроки в соответствии с настоящим Договором.
4.4.2. Использовать топливные карты в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором.
4.4.3. Передавать топливные карты своим представителям, имеющим полномочия на получение нефтепродуктов на АЗС.
Цена Договора, стоимость топлива и порядок расчетов
Цена Договора включает общую стоимость всех видов нефтепродуктов, топливных карт, стоимость услуг по учету, обработке и передаче информации, связанной с реализацией нефтепродуктов с использованием топливных карт.
Цена Договора составляет _____ (_______) руб._______ коп. в том числе НДС (18%) ______ (________) руб. ______ коп.
Цена нефтепродуктов по Договору остается фиксированной и не подлежит изменению в период поставки.
Поставщик обязуется поставлять нефтепродукты в соответствии с потребностями Заказчика.
Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
20 (двадцать) % предоплата от цены Договора, что составляет ______ (_________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18 % _______ (________) руб. _____ коп. перечисляется на расчетный счет Поставщика, указанный в п. 12 Договора, в течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора.
Далее оплата по факту предоставления нефтепродуктов осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты предоставления Поставщиком отчетных документов, указанных в п.4.2.4 Договора.
5.6. Нефтепродукты, полученные Заказчиком по топливным картам на АЗС, указанных в Приложении №2, оплачиваются Заказчиком по ценам, указанным в перечне тарифов (Приложение №1), который не подлежит изменению в течение всего периода поставок.
Списки АЗС могут быть изменены Поставщиком, о чем Заказчик должен быть извещен в течение 2-х рабочих дней с момента внесения таких изменений. Общий список АЗС, на которых Заказчик может получить нефтепродукты по топливным картам, предоставляется Поставщиком по соответствующему запросу Заказчика.
При наличии разногласий по оплате полученных Заказчиком по топливным картам нефтепродуктов Заказчик обязан произвести оплату в размере, не вызывающим возражений. Остающиеся разногласия подлежат разрешению в установленном порядке.
Если по наступлению конечного срока, указанного в п. 11.4 настоящего Договора фактическая стоимость нефтепродуктов, поставленных по Договору, будет отличаться от цены Договора, указанной в п. 5.2 в меньшую сторону, Договор считается выполненным исходя из стоимости фактически поставленных нефтепродуктов.
Качество, ассортимент и качество нефтепродуктов
По настоящему Договору Поставщик поставляет Заказчику нефтепродукты марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать ГОСТам и ТУ на данный вид топлива, и подтверждается сертификатом качества, выданным заводом – производителем (нефтебазой). Указанный сертификат качества Поставщик предоставляет Покупателю на момент заключения настоящего договора.
Заказчик, которому переданы по топливным картам нефтепродукты ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан исполнить требование:
о возмещении стоимости некачественных нефтепродуктов;
о возмещении ущерба, понесенного Заказчиком в связи с использованием некачественных нефтепродуктов.
6.4. Подтверждением ненадлежащего качества нефтепродуктов, а также основанием для возмещения ущерба служит акт экспертизы независимой экспертной организации на предмет подтверждения причины поломки транспортного средства Заказчика. В случае подтверждения экспертной организацией факта поломки транспортного средства Заказчика, по причине заправки транспортного средства некачественными нефтепродуктами, Поставщик возмещает Заказчику причиненный ущерб и затраты по проведению независимой экспертизы.
Штрафные санкции
В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,2 % от цены неисполненного обязательства.
В случае расторжения договора вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 % от цены неисполненного/ненадлежаще исполненного обязательства.
Сумму неустойки (пени, штрафа) Заказчик вправе удержать с Поставщика при окончательном расчете за поставленные нефтепродукты. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.
Обстоятельства непреодолимой силы
Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в том случае, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения договора.
К событиям чрезвычайного характера относятся: стихийные бедствия, наводнения, пожары, забастовки в отрасли или регионе, а также принятие органами государственной власти или управления решения, повлекшего за собой невозможность исполнения договора.
Стороны по договору обязуются немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по договору (не позднее 3 рабочих дней со дня, когда сторона узнала о наступлении/окончании действия таких обстоятельств). При отсутствии надлежащего уведомления Сторона, не исполнившая/ненадлежаще исполнившая свои обязательства, не вправе ссылаться на такие обстоятельства.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа или уполномоченной на то организации.
В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
В случае если такие обстоятельства продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от договора, произведя соответствующие взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам.
Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, в том числе и в претензионном порядке.
Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения.
В случае неудовлетворения (частичного удовлетворения) претензии в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
Порядок изменения и расторжения договора
Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами в форме дополнительного соглашения.
Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям, указанным в законе или настоящем договоре.
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае:
просрочки Поставщиком своих обязательств более чем на 15 рабочих дней, либо
предоставления Поставщиком недостоверной или заведомо неполной или ложной информации, в т.ч. недостоверных или недействительных документов, либо
проведения ликвидации Поставщика и/или наличие решения суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства, либо
приостановление деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, либо
наличие сведений о Поставщике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством РФ.
Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня расторжения договора.
Если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе другой Стороной устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия решения об отказе, то направившая уведомление Сторона вправе отказаться от не вступившего в силу решения об отказе.
В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса и\или банковских реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить другую Сторону с приложением подтверждающих документов.
При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Заключительные положения
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а в случае, если он подписан в разные даты, то с последней из них. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Уведомления и сообщения, отправленные по факсу, телеграммой или по электронной почте, признаются сторонами, но должны дополнительно подтверждаться в течение 7 (семи) дней оригиналами документов, направленных курьерской или заказной почтой.
Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, один из которых передаётся Поставщику, а второй — Заказчику.
Поставщик отпускает заказчику нефтепродукты в период с «__»_______2016г. по «__»________2016г.
Следующие приложения является неотъемлемой частью настоящего договора:
Перечень тарифов – на _____ л. (Приложение 1),
Перечень АЗС, осуществляющих заправку автомобильного транспорта Заказчика – на ____л. (Приложение 2).
12. Адреса и реквизиты сторон
Контактное лицо Заказчика:
Орос Максим Владимирович
(ФИО)
Тел.8-499-154-01-91
e-mail: orosm@bk.ru
|
Контактное лицо Поставщика:
(ФИО)
Тел.
e-mail
|
Заказчик
|
Поставщик
|
ФГУП «НИИ «Квант»
ИНН/КПП 7711000890/774301001
Юридический адрес:
4-й Лихачевский пер., дом 15,
Москва, 125438
Почтовый адрес:
4-й Лихачевский пер., дом 15,
Москва, 125438
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40502810100400000003
Корреспондентский счет: 30101810700000000187
БИК: 044525187
Наименование учреждения банка: БАНК ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА
|
ИНН/КПП:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
БИК:
Наименование учреждения банка:
| |
