3.Проект Договора поставки
ДОГОВОР
поставки товара
г. Чебоксары «___»______________ 20__ г.
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОАО «МРСК Волги») именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________ действующего на основании доверенности ______________________, с одной стороны, и ______________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, на основании Протокола ___________________________ № __________ от __________20__ г., заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Объектом поставки по настоящему договору является ___________ (далее по тексту товар, продукция), а именно:
№
|
Наименование товара
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Изготовитель
|
Цена, руб. с НДС
|
Сумма, руб. с НДС
|
Примечание
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
В т.ч. НДС 18%
|
|
|
1.2. По настоящему договору Поставщик принимает на себя обязательство передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и своевременно оплатить товар на условиях настоящего договора.
1.3. Цена продукции включает расходы на поверку, транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие возможные платежи, а также стоимость тары, упаковки и иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего договора.
1.4. Отклонение по количеству и сумме поставляемого товара допускается в размере 5% как в большую, так и в меньшую сторону, учитывая характерные (нестандартные) особенности товара.
СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Сумма по настоящему договору составляет _____________ (____________________) руб. _________ коп. в т.ч. НДС 18% - _____________ (___________________) руб. ______________ коп.
2.2. Расчеты за поставленную продукцию (товар) производятся в безналичном порядке в течение ____ календарных дней после фактического получения продукции при условии предоставления счетов-фактур и сертификатов (деклараций) соответствия.
2.3. Форма расчетов: платёжное поручение.
2.4. Счета-фактуры предоставляются Заказчику в течение 5 (Пяти) дней после отгрузки товара и должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 5 и 6 статьи 169 НК РФ и по форме, согласно Приложения № 1 к Правилам ведения журналов учета, полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ от __.__.20__ г. № ____.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Срок поставки продукции (товара) - в течение ____ календарных дней с момента заключения договора.
3.2. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара, а также моментом перехода права собственности на товар и всех рисков, связанных с ним считается, дата сдачи товара на склад Покупателя по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21.
3.3. Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Продаваемый товар является свободным от прав третьих лиц, не состоит под арестом и в споре.
3.5. Доставка товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя находящегося по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21.
3.6. Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать установленным стандартам, техническим условиям и обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность продукции во время транспортировки.
КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1. Поставляемая продукция должна иметь поверку, свидетельство о поверке, быть новой, оригинальной ранее не использованной, соответствовать ГОСТУ, ТУ и подтверждаться свидетельствами изготовителя и (или) другими аналогичными документами, копии которых передаются Заказчику продукции вместе с документами на отгрузку.
4.2. Приемка товара по количеству и качеству Покупателем производится в соответствии с положениями ГК РФ и настоящего договора.
4.3. При обнаружении недостатков продукции во время приемки (явные недостатки) или в течение гарантийного срока при ее эксплуатации (скрытые недостатки) Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для составления двухстороннего акта, который будет являться основанием для выполнения ремонта или замены дефектной продукции на продукцию надлежащего качества, либо на допоставку недостающей продукции. Уполномоченный представитель Поставщика обязан явиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения вызова. При неявке представителя Поставщика приемка продукции по количеству/качеству производится односторонне Покупателем. При этом в случае подтверждения факта недостатков все расходы, связанные с вышеуказанными действиями возлагаются на Поставщика. В случае не подтверждения факта недостатка продукции, все расходы Поставщика, связанные с вышеуказанными действиями возлагаются на Покупателя.
4.4. В случае подтверждения факта поставки продукции ненадлежащего качества и (или) количества, Поставщик обязан произвести ремонт некачественной и (или) допоставку недостающей продукции за свой счет в течение 30-ти дней с момента признания Поставщиком претензии по количеству и (или) качеству.
4.5. Гарантийный срок эксплуатации продукции устанавливается в соответствии с паспортом или гарантийным талоном завода изготовителя, поставщика.
ФОРС – МАЖОР
5.1. При наступлении обстоятельств, повлекших невозможность полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: наводнения, пожара, землетрясения и иных проявлений сил природы, а также войны или военных действий, принятие государственными органами нормативных актов, влияющих на условия исполнения обязательств по настоящему договору, других, независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более месяца, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом контрагента в письменном виде не менее чем за 5 суток.
5.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств ни одна из сторон не будет предъявлять другой стороне имущественных санкций (штрафы, убытки, упущенную выгоду и т.п.).
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана в семидневный срок известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, приложив к извещению соответствующий документ. В противном случае ссылка на форс-мажорные обстоятельства не освобождает сторону от ответственности по настоящему договору.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения сроков поставки продукции «Покупатель» вправе потребовать уплаты «Поставщиком» неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости подлежащей поставки продукции за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты продукции «Поставщик» вправе потребовать уплаты «Покупателем» неустойки (пени) в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.3. Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, а также непредусмотренные настоящим договором условия определяются действующим законодательством РФ.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, все споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения настоящего договора действительны только в том случае, если они представлены в письменной форме и подписаны представителями сторон.
8.2. Настоящий договор, переписка, уведомления и иные документы, за исключением счетов, счетов-фактур и накладных в рамках настоящего договора, переданные путем факсимильной связи, признаются официальными, действительными и имеющими юридическую силу до момента получения оригинала, если они позволяют достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
8.3. Переуступка права требования по настоящему Договору согласно ст. 382 п. 2 ГК РФ производится исключительно с письменного согласия Покупателя.
8.4. Поставщик предоставляет Покупателю информацию о собственниках, включая конечных бенефициаров, на бумажном носителе по форме, являющейся Приложением №1 к настоящему договору.
8.5. В случае изменения информации о собственниках, включая конечных бенефициаров, Поставщик обязуется предоставить измененную информацию о собственниках, включая конечных бенефициаров, в течение пяти дней с момента установления факта таких изменений, на бумажном носителе по форме, согласованной сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору.
8.6. Поставщик дает согласие Покупателю на обработку персональных данных предоставляемых во исполнение пп. 8.4 и 8.5 настоящего соглашения и гарантирует, что имеет согласие на обработку персональных данных всех лиц, поименованных в предоставляемой информации.
8.7. Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае не предоставления сведений об изменении информации о собственниках, включая конечных бенефициаров.
8.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, вступает в силу с момента подписания и действует до момента окончания исполнения сторонами обязательств.
8.9. Все расходы связанные с изменением проектной документации несет Поставщик по отдельному договору с проектной организацией (разработчиком проекта).
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
9.1. Покупатель: ОАО «МРСК Волги»
|
9.2. Поставщик:
|
Юр. адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44.
|
Юридический адрес:
|
ОГРН 1076450006280
|
Тел.:
|
ИНН 6450925977, КПП 997450001
|
ИНН/КПП
|
Почтовый адрес филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»: 428029 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева 4/4, Тел./факс: (8352) 62-13-21, 62-73-23
|
Почтовый адрес:
|
ИНН/КПП 6450925977/213002001
|
|
р/с 40702810875020102992
|
Р/с
|
В отделение №8613 Сбербанка России г. Чебоксары
|
|
к/с 30101810300000000609
|
к/с
|
БИК 049706609
|
БИК
|
ОКПО 00104001
|
ОКПО
|
ОКВЭД 40.10.2
|
ОКВЭД
|
9.3 Стороны обязуются своевременно извещать друг друга в случае изменения сведений, указанных в п. 9.1. и в п. 9.2 настоящего договора. Сообщение Покупателя об изменении своих отгрузочных реквизитов принимается к исполнению Поставщиком для отгрузки товара, если такое сообщение поступит к Поставщику не позднее 5 (Пяти) дней до начала периода поставки. Сообщение Поставщика об изменении своих банковских реквизитов принимается к исполнению Покупателем для оплаты товара, если такое сообщение поступит к Покупателю не позднее 5 (Пяти) дней до начала срока оплаты.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
10.1. Приложение 1 - Информация о собственниках, включая конечных бенефициаров.
10.2. Приложение 2 - Протокол __________________ №_____________ от ____________20__ г.
11. ПОДПИСИ СТОРОН
От Покупателя: От Поставщика:
|
_____________________ / ________________________ / _____________________ / ________________________ /
|
М.П. М.П.
|
