Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Выполнение архитектурно-строительной концепции земельного участка площадью 1,26 га, предназначенного для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: М.О. г. Королёв, мкр-н Первомайский, ул. Кирова (санаторий «Плёс»)»
Место положение объекта: Московская область г. Королев, мкр. Первомайский, ул.Кирова у д.27.
Общая площадь объекта: 1,26 га
Заказчик: Открытое акционерное общество « Научно – производственное объединение измерительной техники» (ОАО «НПО ИТ»).
Подрядчик: определяется по конкурсу.
Градостроительные условия размещения объекта. Описание границ участка:
Участок строительства расположен в северной части городского округа Королёв Московской области, на левом берегу р. Клязьма.
Участок ограничен:
с Запада – поймой р. Клязьма,
с Востока – красной линией ул. Кирова,
с Севера – границей участка Дома творчества кинематографистов «Болшево»,
с Юга – границей участка.
Курортная зеленая зона – отсутствует.
Охранная зона памятников культуры и природы – отсутствют.
Цель и задачи разработки Концепции:
Разработать варианты застройки земельного участка жилыми домами в увязке с застройкой территории Дома творчества кинематографистов «Болшево».
Определить максимально возможный выход общей площади жилых домов с учётом обеспечения инсоляции квартир, а также нормативной плотности жилой застройки. Дать предложения по номенклатуре применяемых жилых домов и секций с учётом задания Заказчика по соотношению квартир с различным количеством комнат.
Характеристика состояния и использование участка:
Земельный участок представляет собой два сопряженных прямоугольника. Территория участка ровная, не имеющая значительных перепадов высот. В юго – восточной части имеются группы взрослых деревьев ценных парод.
Инженерно – строительные условия:
Технический инженерно – геодезический отчет согласован и утвержден ГП МО «Мособлгеотрест».
Общие требования (требования о соблюдении действующей законодательной базы, нормативов в области проектирования и строительства):
При выполнении необходимо соблюдать требования действующей законодательной базы, нормативов в области проектирования и строительства, экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, придерживаться основных положений Генерального плана, Правил землепользования и застройки.
Градостроительные требования: Проектирование вести в увязке с реконструкцией территории Дома творчества кинематографистов «Болшево», обеспечивая комплексность градостроительных, объёмно-планировочных и инженерных проектных решений. Красные линии примыкающих улиц и проездов принять по Генеральному плану. Создать современный жилой квартал, используя передовые архитектурные решения. Обеспечить формирование выразительного силуэта застройки при его восприятии как со стороны ул. Кирова, так и со стороны р. Клязьма.
Требования к размещению объектов культурно-бытового обслуживания:
Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания на территории объекта запроектировать согласно действующим нормам. Указанные объекты разместить в первых этажах жилых зданий. Гаражи-стоянки запроектировать подземными в соответствии с действующими нормами.
Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам: Предусмотреть интеграцию инженерных систем Объекта и Дома творчества кинематографистов «Болшево». В частности, обеспечить теплоснабжение Объекта от новой газовой котельной, размещаемой на территории Дома творчества. Предусмотреть мероприятия, позволяющие минимизировать протяжённость внутриплощадочных инженерных коммуникаций.
Требования по формированию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения (Социально-функциональные требования, устанавливаемые органами социальной защиты населения с учетом защиты населения с учетом мнения общественных объединений инвалидов): В соответствии с действующими нормами по обеспечению среды жизнедеятельности маломобильных групп населения в соответствии с РДС-35-201-98, СП-35-102-2001, ВСН 62-91* в части обеспечения доступа в помещения и зоны общественного назначения (общего пользования).
Требования по сносу и переносу зданий и сооружений с территории Объекта:
Хозяйственные постройки, имеющиеся на территории объекта, подлежат сносу. Предусмотреть перенос газопровода высокого давления и теплотрассы.
Состав проекта и требования к оформлению результатов работы:
Пояснительная записка с технико-экономическими показателями.
Графические материалы:
Схема расположения элемента планировочной структуры, М1:5000;
Схема современного использования территории (опорный план), М 1:2000;
Схема планировочных ограничений М1:2000 (допускается совмещение с опорным планом;
Схема генплана земельного участка (мастер-план) М1:1000;
Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, М1:2000;
Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М1:2000;
Схемы планов этажей, разрезов и фасадов жилых домов;
Перспективные изображения застройки с нескольких характерных точек (не менее трёх) в компьютерной графике.
Исполнитель передает Заказчику по накладной Проектную документацию в виде Научно-технического отчета, содержащего текстовые и графические материалы, в количестве 4-х (четырех) экземпляров, оформленных на бумажных носителях и сложенных в виде альбомов или папок формата А3, и в количестве 1-го (одного) экземпляра на электронном носителе типа CD (Compact Disk) - текстовые материалы - в формате Microsoft Office Word 2007 и/или в формате PDF, графические – в формате PDF.
Максимальная цена договора: 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. т. ч. НДС (18%) 53 389,83 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять) руб. 00 коп.
Контактный телефон по вопросам тендерной документации:
Севостьянова И.В. 8-495-513-12-64.
Срок исполнения работ: не позднее 21 декабря.
Условия оплаты: 100% после предоставления материалов согласно п.1 договора.
Заместитель начальника УКС Р. К. Ачох
Приложение №1
к Договору №_____ от ____ 2013 г.
Перечень исходных данных,
предоставляемых Заказчиком
Правоустанавливающая документация на земельный участок, кадастровые планы земельных участков c указанием правообладателей (собственников, арендаторов) и видов разрешённого использования, и др.;
Ранее выполненные проектные работы, учет которых обязателен (в том числе Градостроительное обоснование либо Градостроительное заключение, Предпроектная проработка);
Материалы территориального планирования городского округа Королёв;
Согласованные в установленном порядке материалы Инженерно-геодезических изысканий (топографическая съемка) с охватом территории не менее 50 метров от границ рассматриваемой территории, с планом трассировки существующих сетей М1:1000, нанесенными границами землеотвода, кадастровыми границами земельных участков и нанесенными красными линиями существующих улиц (в бумажном виде согласованный штампом ГП МО «Мособлгеотрест» и в электронном виде в формате DWG);
Заключения и согласования органов госнадзора (при наличии)
Предварительные Технические условия собственников сетей или эксплуатирующих служб, либо утвержденная Заказчиком информация о предполагаемых точках подключения к магистральным инженерным сетям (при наличии;
Информация о инженерных сетях и сооружениях с указанием их владельцев и с характеристикой их состояния;
Информация о переносимых инженерных сетях с указанием мест переноса;
Отчет об инженерно-геологических изысканиях и гидрогеологических изысканиях;
Иная дополнительная оперативная информация, необходимая в процессе разработки проектной документации.
Приложение №2
к Договору №_______от ________ 2013 г.
Календарный план выполнения работ
№№
п/п
|
Наименование этапа
|
Срок выполнения этапа
(рабочих дней)
|
Примечание
|
1.
|
Существующее положение. Комплексная оценка территории. Предварительные проработки Объекта на вариантной основе
|
20
|
Срок выполнения исчисляется с момента выплаты аванса, предоставления исходных данных согласно Приложению №1 к Договору
|
2.
|
Планировочная организация земельного участка
Эскизные проработки зданий и сооружений
|
30
|
Срок выполнения исчисляется с момента согласования Заказчиком планировочных решений, подлежащих дальнейшей проработке
|
3
|
Пояснительная записка. Демонстрационные материалы
|
10
|
Срок выполнения исчисляется после завершения этапов 2, 3
|
|
Стоимость всего
|
|
|
1. Состав проектной документации, выполняемой на каждом платёжном этапе, указан в «Техническом задании» (Приложение №1 к Договору).
2. В колонке «Сроки выполнения этапа» настоящего «Календарного плана выполнения работ» указано количество дней чистого времени, т.е. без учёта времени на ожидание недостающих исходных данных, результатов согласований, рассмотрений и т.д.
3. Настоящий «Календарный план выполнения работ» является неотъемлемой частью Договора №_______ от _______ 2013 г., составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Раздел 4.
Договор (проект) № ____
на выполнение архитектурно-градостроительной концепции.
г. _______________ «___» __________2013 г.
Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение измерительной техники» (ОАО «НПО ИТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам Ефимова Сергея Александровича, действующего на основании доверенности № К/2 от 10.01.2013 г., с одной стороны и ______________________________________________________________________________________,
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________,
(должность, Ф.И.О. должностного лица)
действующего на основании ______________________________________________________________,
(Устава, доверенности или иного документа)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем.
Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по подготовке архитектурно-градостроительной концепции (далее по тексту - «Концепция») формирования жилого квартала, расположенного по адресу: Московская область, г. Королёв, микрорайон Первомайский, ул. Кирова (далее по тексту – «Объект»).
1.2. Объект размещён на земельном участке площадью 1,26 га, находящийся в собственности Заказчика.
1.3. Требования Заказчика к Объекту и состав разрабатываемой Концепции содержатся в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему договору).
1.4. Перечень предоставляемых Заказчиком исходных данных для проектирования содержится в Приложение №2 к настоящему договору.
1.5. Концепция должна быть выполнена в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области, другими действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Московской области.
1.6. Основанием для заключения настоящего договора является Протокол заседания Единой комиссии ОАО «НПО ИТ» от « __ » __________ 2013 года.
Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена договор является фиксированной и составляет _______________ руб. (сумма прописью), в том числе НДС в размере 18%- _______________ руб. (сумма прописью).
2.2. Все изменения условий проектирования, в том числе исходных данных, Технического задания имеют юридическую силу только в случае письменного уведомления со стороны Заказчика.
2.3. Расчеты по Договору производятся путем перечисления денежных средств, с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Датой перечисления денежных средств по настоящему Договору считается день списания денежных средств, с расчётного счёта Заказчика.
2.4. В общую стоимость работ по Договору не входят и подлежат дополнительной оплате расходы на выпуск дополнительного (сверх оговоренного в Техническом задании) количества экземпляров Концепции. Оплата этих расходов производится Заказчиком по фактическим затратам по предъявлению накладной и счета.
3.Права и обязанности Исполнителя
Обязанности:
3.1. Разработать Концепцию согласно Приложению №1 (Техническое задание), в соответствии с исходными данными, предоставленными Заказчиком, в составе, указанном в Приложении №2 (Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Исполнителю).
3.2. Передать Заказчику Концепцию в сроки, предусмотренные настоящим договором в Приложении №3 (Календарный план выполнения работ).
3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству Российской Федерации.
3.4. Оказывать помощь Заказчику при демонстрации Концепции заинтересованным лицам путем выделения полномочного представителя Исполнителя для доклада и защиты принятых проектных решений.
3.5. Информировать Заказчика, как письменно, так и устно, о ходе выполнения работ производимых Исполнителем во исполнение настоящего Договора на любой стадии ее выполнения.
3.6. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
Права:
3.7. Исполнитель имеет право самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Договору, а также привлекать для выполнения работ по Договору за свой счет третьих лиц. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ, в том числе за работы, выполненные привлеченными Исполнителем третьими лицами.
4. Права и обязанности Заказчика
Обязанности:
4.1. Производить оплату работ в соответствии с п. 2 настоящего Договора.
4.2. Назначить в трехдневных срок с момента подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Исполнителя в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
4.3. Предоставить Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора подлинные и достоверные исходные данные для проектирования по перечню, приведенному в Приложении №2 (Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Исполнителю) к настоящему Договору.
4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Исполнителя принимать решения по разрабатываемым проектным решениям.
4.5. Своевременно рассматривать направляемую Исполнителем проектную продукцию по Договору, принимать и оплачивать работы, выполненные по настоящему Договору.
4.6. Оказывать всестороннее содействие Исполнителю в выполнении настоящего Договора.
Права:
4.7. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль хода работ, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
5.Порядок сдачи и приемки работ
5.1. В срок, установленный Договором, Исполнитель передает уполномоченному представителям Заказчика по накладной результаты работы (этапа работ) в 1 (одном) экземпляре в печатном виде, а также соответствующие Акты сдачи-приёмки работ (далее по тексту договора «Акт») и счета на оплату выполненных работ. Уполномоченный представитель Заказчика обязан проверить соответствие полученной продукции накладной и удостоверить получение своей подписью, скреплённой печатью организации.
5.2. Подписание Заказчиком накладной подтверждает получение Заказчиком разработанной документации и фиксирует дату сдачи проектных работ. Подписание Заказчиком накладной не свидетельствует о приёмке результатов работ.
5.3. Исполнитель вправе направить Заказчику результаты работ через Почту России либо аккредитованную в России международную экспресс-почту (DHL, EMS Garantpost или другие подобные им) с уведомлением о вручении. В этом случае документом, подтверждающим сдачу Заказчику проектной продукции, является почтовая квитанция с описью вложения.
5.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения результатов работ, Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приёмки или предъявить Исполнителю мотивированную претензию по качеству и/или комплектности представленной проектной продукции.
5.5. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 3 (трёх) банковских дней с момента подписания им акта сдачи-приёмки работ.
5.6. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, выполненной Исполнителем, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации и Московской области, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в Приложении №1 (Техническое задание).
Если в срок, указанный в пункте 5.4. Заказчик не передает Исполнителю подписанный Акт и не выдвигает обоснованного отказа от приемки результатов работ, то проектная продукция считается принятой Заказчиком, о чем Исполнитель вправе составить односторонний Акт, и подлежит оплате в течение последующих 3-х рабочих дней.
5.7. В случае обоснованного отказа Заказчика в указанный выше срок от приёмки проектной продукции Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения замечаний Исполнитель передает Заказчику проектную продукцию в порядке, указанном в разделе 5 настоящего Договора.
5.8. После оплаты счетов за выполненные работы, Исполнитель передает Заказчику 3 (три) оставшихся экземпляров проектной продукции в печатном виде и по 1 (одному) экземпляру на электронном носителе типа CD (Compact Disk) в формате PDF, а также счета-фактуры. Одновременно Заказчик передаёт Исполнителю подписанный им Акт.
Результаты работ по промежуточным этапам передаются Исполнителем Заказчику в 1-ом (одном) экземпляре на бумаге в печатном виде.
5.9. При досрочном выполнении Исполнителем проектных работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Договора.
6. Срок работ
6.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору указаны в Приложении №3 (Календарный план выполнения работ), являющемся неотъемлемой частью Договора.
6.2. Сроки выполнения работ могут быть перенесены в случаях:
- отсутствия необходимых исходных данных, либо их недостоверности или ненадлежащего качества, препятствующего выполнению Исполнителем своих договорных обязательств,
- нарушения Заказчиком и третьими лицами сроков рассмотрения промежуточных материалов,
6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.2.,Исполнитель уведомляет Заказчика в письменном виде о временной приостановке работ до устранения Заказчиком обстоятельств, послуживших причиной приостановки работ. При этом сроки выполнения работ продлеваются на период времени, равный сроку приостановки работ.
7. Ответственность Сторон. Условия досрочного расторжения Договора.
Разрешение споров
7.1. За нарушение Исполнителем срока выполнения работ по настоящему Договору, установленного Приложением №3 («Календарный план выполнения работ») к настоящему Договору, а также согласованных Сторонами сроков доработки документации по обоснованным замечаниям Заказчика, при условии предъявления соответствующего письменного требования Заказчика, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ текущего платёжного этапа за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости невыполненных работ.
Исполнитель освобождается от уплаты штрафных санкций, если просрочка выполнения работ Исполнителем произошла вследствие ненадлежащего исполнения Заказчиком своих договорных обязательств и (или) по вине третьих лиц, не связанных с Исполнителем договорными отношениями.
7.2. За несвоевременную оплату выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком Работ по Договору, Заказчик выплачивает неустойку в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости неоплаченной суммы.
7.3 Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон. Одностороннее расторжение Договора не допускается, кроме случаев, предусмотренных п.п. 7.5, 7.6 Договора.
7.5. Если по вине Исполнителя срок выполнения работ, предусмотренных платёжным этапом, будет нарушен более чем на 30 (тридцать) рабочих дней, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. В этом случае Исполнитель передает Заказчику по акту проектную документацию, фактически разработанную им до даты получения письменного уведомления о расторжении настоящего Договора, а Заказчик оплачивает её на условиях, предусмотренных п. 7.7 настоящего Договора. При этом Исполнитель уплачивает штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости платёжного этапа, при выполнении которого он допустил просрочку.
7.6. Если по вине Заказчика срок подписания акта сдачи-приёмки и (или) оплаты выполненных работ, предусмотренных платёжным этапом, будет нарушен на срок более 30 (тридцати) рабочих дней, Исполнитель имеет право, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. В этом случае Исполнитель передает Заказчику по акту проектную документацию, фактически разработанную им до даты получения письменного уведомления о расторжении настоящего Договора, а Заказчик оплачивает её на условиях, предусмотренных п. 7.7 настоящего Договора. При этом Заказчик уплачивает штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости платёжного этапа, при выполнении которого он допустил просрочку.
7.7.Расчет стоимости фактически выполненных работ, подлежащих оплате при досрочном расторжении Договора, проводится в следующем порядке:
общая стоимость платёжного этапа делится на количество дней, предусмотренных в Приложении №3 (Календарный план выполнения работ) на его выполнение;
стоимость одного дня работ Исполнителя умножается на количество дней, прошедших от начала работ до даты получения одной Стороны от другой Стороны в письменном виде уведомления о намерении расторгнуть Договор;
в случае договоренности Сторон о приостановке (консервации) работ расчет стоимости фактически выполненных работ производится в этом же порядке.
7.8. Исполнитель несет ответственность за недостатки выпущенной им продукции, связанные с исполнением законодательства и нормативов, действующих в Российской Федерации на момент подписания настоящего Договора. Заказчик не вправе настаивать на отклонении от действующих норм и правил кроме случаев, когда такое отклонение осуществляется в установленном законом порядке.
7.9. Заказчик несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых исходных данных, при этом в обязанности Исполнителя не входит проверка достоверности предоставляемых документов. Ущерб, причиненный третьим лицам в результате использования результатов работ на недостоверных данных, компенсируется Заказчиком.
7.10. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
7.11. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которой Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны. К подобным обстоятельствам относят: военные действия, эпидемии, пожары природные катастрофы, акты, постановления и действия органов государственной власти и управления, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящем Договору, в соответствии с законным порядком.
8.3. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может ссылаться на него как на основание для освобождения от ответственности.
8.4. Наступление обстоятельства непреодолимой силы, при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
8.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6-и (шести) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.
9. Авторское право
9.1. Разработанная в рамках Договора Концепция является предметом авторского права.
9.2. Все исключительные и неисключительные права на результаты выполненных работ по Договору переходит от Исполнителя к Заказчику только после полной оплаты цены договора. Заказчик вправе использовать полученные им результаты работ по собственному усмотрению, если они не раскрывают конфиденциальных сведений об Исполнителе, полученных в процессе выполнения работ по настоящему договору.
9.3. Исполнитель заверяет Заказчика, что проектная документация, разработанная по Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Исполнителем и, в силу имеющихся с Исполнителем трудовых договоров, не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование произведений.
9.4. Исполнитель имеет право использовать результаты работ по Договору в рекламных целях для содействия собственной репутации, включать изображения Объекта или отдельных его частей, в том числе фасадов и интерьеров, в свои профессиональные материалы. Указанные материалы Исполнителя не должны содержать конфиденциальную или собственную информацию Заказчика без письменного разрешения последнего.
10. Срок действия договора и прочие условия
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10.3. Договорные материалы (дополнительные соглашения, акты, проектная документация) будет вестись на русском языке.
10.4. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
10.5. Все заключённые ранее письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между сторонами по настоящему Договору теряют силу после подписания Договора, если они противоречат условиям Договора.
10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего в Российской Федерации законодательства.
10.7. Обо всех изменениях в почтовых и банковских реквизитах Стороны должны информировать друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней. В противном случае исполнение, произведенное по прежним реквизитам, считается надлежащим.
10.8. Настоящий Договор не является действительным до момента подписания всех приложений, указанных в разделе 11 настоящего Договора.
10.9. Вся официальная переписка между Сторонами, касающаяся Договора, осуществляется через Почту России, экспресс-почту, указанной в п. 5.3, а также электронную почту. Корреспонденция, высылаемая по электронной почте, считается отправленной надлежащим образом, если для этого используются официальные адреса Сторон: Заказчика: npoit@east.ru; Исполнителя: ______________________.
11. Перечень приложений
К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение №1 (Техническое задание);
Приложение №2 (Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Исполнителю);
Приложение №3 (Календарный план выполнения работ).
12. Адреса и реквизиты Сторон
Стороны
|
Заказчик
|
Исполнитель
|
Наименование юридического лица
|
ОАО «НПО ИТ»
|
|
Юридический адрес
|
141074, Российская Федерация, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, дом 2
|
|
ИНН
|
5018139517
|
|
КПП
|
501801001
|
|
ОГРН
|
1095018006555
|
|
Расчетный счет
|
40502810900000000251
|
|
Кор/счет
|
30101810200000000904
|
|
БИК
|
044525904
|
|
Наименование банка
|
ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК»
г. Москва
|
|
Телефон/факс
|
8 (495) 513-14-49, 513-14-00, 513-12-51, 513-11-51
|
|
E-mail
|
npoit@npoit.ru, it@npoit.ru
|
|
От заказчика:
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
___________________ /С.А. Ефимов/
М. П.
|
От исполнителя:
________________________________________________________
________________/___________/М.П.
|
Раздел 5.
Реестр документов заявки запроса предложений
(указать какие документы, и на скольких листах предоставлены для участия в запросе предложений)
Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для участия в
(наименование организации-участника размещение заказа)
запросе предложений «Выполнение архитектурно-строительной концепции земельного участка площадью 1,26 га, предназначенного для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: М.О. г. Королёв, мкр-н Первомайский, ул. Кирова (санаторий «Плёс»)» нами предоставлены следующие документы:
Заявка запроса предложений (приложение 1) - обязательно;
Расшифровка цены (в таблице напротив каждого пункта должна быть указана цена, в низу итоговая цена) - обязательно;
Общие сведения (Приложение к Конкурсной заявке Форма 1) - обязательно;
График поставки, или дата поставки (Приложение к Конкурсной заявке Форма 2) - обязательно;
Сведения о соисполнителях (Форма 3) – если таковые имеются.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия документа) - обязательно;
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (копия документа) - обязательно;
Информационное письмо об учёте в ЕГРПО (справка органов статистики о присвоении кодов ОКПО, КПФ и др.), (копия документа) - обязательно;
Выписка из ЕГРЮЛ - обязательно;
Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника размещения заказа (Форма 4) - при необходимости.
Выписка из бухгалтерского баланса за последний отчётный период – обязательно.
Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов (задолженность не должна превышать 25% балансовой стоимости активов) – обязательно.
Копия устава – обязательно.
Все представляемые документы (включая реестр документов заявки запроса предложений) заверяются печатью организации и подписью руководителя.
Примечание:
В исключительных (заранее оговоренных и согласованных) случаях допускается предоставление документации запроса предложений по электронной почте.
В тех случаях, когда поставщик предполагает использовать услуги конкретных партнеров для выполнения важных компонентов работ или выполнения работ, составляющих свыше 10 процентов общей стоимости работ, в составе пакета документов заявки запроса предложений должны быть представлены документы соисполнителя.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Заявка подаётся в запечатанном конверте на котором указывается предмет закупки (наименование процедуры закупки), наименование участника и его почтовый адрес.
Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью. Отдельным листом идёт опись прилагаемых документов.
Раздел 6. Образцы документов заявки запроса предложений
Приложение 1.
|
