Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)
М.П. (подпись)
Форма 4
Приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА
№
п/п
|
Наименование
|
Коэффициент тендерного снижения %
|
Стоимость с учетом коэффициента тендерного снижения __%, руб. с НДС__%
|
1
| Работы по разработке проектно-сметной документации для строительства отводящего коллектора 20 кВ от ПС «Новая» |
|
|
ИТОГО максимальная (предельная) цена Договора с учетом коэффициента тендерного снижения составляет: _____ (указать значение цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС в размере _________ рублей. В том числе:
Этапы работ*
|
Ориентировочная стоимость с учетом НДС __ % за вычетом коэффициента тендерного снижения в размере ____%, руб.
|
Анализ потребителей электрической энергии для определения направления и длины коллектора
|
|
Разработка задания на проектирование, согласование его с ОАО «ОЭК»
|
|
Получение необходимых ТУ
|
|
Заказ и получение по доверенности от Заказчика необходимых инженерно-геодезических изысканий
|
|
Заказ и получение по доверенности от Заказчика необходимых инженерно-геологических изысканий
|
|
Разработка проектно-сметной документации
|
|
Согласование проектно-сметной документации с ОАО «ОЭК» и со всеми необходимыми инстанциями
|
|
Получение положительного заключения по проектно-сметной документации в ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза»
|
|
Разработка рабочей документации
|
|
Разработка исполнительной сметы
|
|
* Приведен ориентировочный перечень этапов работ, который необходимо будет уточнять после заключения договора
Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)
(подпись)
Главный бухгалтер _________________
(Ф.И.О.)
М.П. (подпись)
Форма 11
Приложение № 8 к заявке на участие в конкурсе
Справка об участии в судебных разбирательствах
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Год
|
Участник -истец
|
Решение в пользу или против участника
|
Наименование ответчика. Основание и предмет спора
|
Оспариваемая сумма
(в руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Год
|
Участник -ответчик
|
Решение в пользу или против участника
|
Наименование истца. Основание и предмет спора
|
Оспариваемая сумма
(в руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный представитель
участника размещения заказа _________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.
Инструкции по заполнению:
1.Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника судебных разбирательств, так и в случае их отсутствия, в последнем случае в таблице приводятся слова «В судебных разбирательствах не участвовал».
2.Данная форма заполняется по состоянию за 2009-2010год.
3.3. Изменен Раздел V. ПРОЕКТ ДоговорА, новая редакция:
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___________
г. Москва «____» ________ 201___ года
Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (ОАО «ОЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице_____________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и
____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые раздельно либо совместно «Сторона» либо «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1) выполнить следующие работы (далее – Работы):
- провести анализ потребителей электрической энергии для определения направления и длины коллектора;
- разработку задания на проектирование, согласование его с ОАО «ОЭК»;
- получение необходимых ТУ;
- заказ и получение по доверенности от Заказчика необходимых данных инженерно-геодезических изысканий;
- заказ и получение по доверенности от Заказчика необходимых данных инженерно-геологических изысканий;
- разработку проектно-сметной документации;
- согласование проектно-сметной документации с ОАО «ОЭК» и со всеми необходимыми инстанциями, указанными в задании на проектирование;
- получение положительного заключения по проектно-сметной документации в ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза»;
- разработку рабочей документации;
-разработка исполнительной сметы.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы на условиях настоящего Договора.
1.3. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов и других нормативных актов Российской Федерации и города Москвы в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации.
1.4. Исключительные права на разработанную в рамках настоящего Договора проектно-сметную документацию принадлежат Заказчику и отчуждаются Подрядчиком в пользу Заказчика с момента приемки Заказчиком Работ по настоящему Договору.
1.5. По настоящему Договору Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного разработанной проектно-сметной документацией.
2. Сроки выполнения Работ
2.1. Начальный срок выполнения Работ – с момента заключения договора. Конечный срок выполнения Работ – ____________________________(в соответствии с предложением победителя конкурса, но не позднее 31.07.2011г.).
Промежуточные сроки выполнения Работ (сроки завершения этапов Работ) согласовываются Сторонами в Календарно-стоимостном графике выполнения работ, который Подрядчик обязан предоставить Заказчику для утверждения в течение 5 рабочих дней после заключения настоящего Договора по форме, приведенной в Приложении № __ к настоящему Договору. После подписания обеими Сторонами указанного Календарно-стоимостного графика выполнения работ он будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. При письменном согласии Заказчика Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.
3. Цена Договора
3.1. Максимальная (предельная) цена Договора с учетом коэффициента тендерного снижения в размере ____ (_________) % составляет _________________ руб., с учетом НДС 18 % в размере _______________ руб., и включает в себя все необходимые налоги и сборы, а так же все иные расходы, затраты и любые вознаграждения (в том числе за передачу Заказчику исключительных прав на проектно-сметную документацию) Подрядчика, связанные с исполнением им обязательств по настоящему Договору.
3.2. Цена Договора по разработке и согласованию проектно-сметной документации уточняется Сторонами до осуществления окончательного расчета по настоящему Договору путем подписания Сторонами дополнительного соглашения на основании исполнительной сметы с учетом применения коэффициента тендерного снижения ____%.
При этом Стороны договорились, что в любом случае цена настоящего Договора не превысит цену Договора, установленную в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора, и в любом случае цена настоящего Договора не превысит стоимость работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации, получившей положительное заключение Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» (далее – Мосгосэкспертиза).
3.3. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем утверждения Заказчиком исполнительной сметы, передать Заказчику дополнительное соглашение, подписанное Подрядчиком в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора.
3.4. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения дополнительного соглашения, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Договора, подписать его или направить предложение о заключении дополнительного соглашения на других условиях. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения дополнительного соглашения на условиях, предложенных Заказчиком, подписать его и вернуть один экземпляр Заказчику.
В случае если Подрядчик не направит в срок, указанный в настоящем пункте Договора, дополнительное соглашение Заказчику условия дополнительного соглашения считаются принятыми Подрядчиком и являются обязательными для Сторон.
3.5. Стороны договорились, что в случае, если Подрядчиком не были учтены какие-либо расходы на выполнение Работ по настоящему Договору, указанные Работы будут в любом случае выполнены Подрядчиком в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и иными условиями настоящего Договора в пределах цены настоящего Договора, предусмотренной в пункте 3.1. настоящего Договора.
3.6. Работы, выполненные после истечения установленного настоящим Договором срока выполнения Работ, по причинам, не зависящим от Заказчика, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения Работ по настоящему Договору.
При этом оплата осуществляется за фактически выполненные Работы: в соответствии с исполнительными сметами с учетом коэффициента тендерного снижения.
3.7. Стороны договорились, что вся сметная документация (сметы), составляемая во исполнение настоящего Договора, должна быть подготовлена в соответствии с Методикой оценки стоимости строительства в ОАО «ОЭК» (Приложение № 3).
4. Порядок и условия оплаты
4.1. Заказчик производит авансовое перечисление денежных средств в размере _________ (указывается в соответствии с предложением участника, но не более 5% (пяти процентов)) цены настоящего Договора, что составляет ______________ руб. с учетом НДС 18%, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора, но в любом случае после подписания Сторонами Календарно-стоимостного графика выполнения работ в соответствии со вторым абзацем пункта 2.1 настоящего Договора.
4.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения суммы предварительной оплаты в счет предстоящего выполнения Работ передать Заказчику счет-фактуру на сумму предварительной оплаты, оформленную в соответствии с требованиями пункта 5.1 статьи 169 НК РФ.
4.3. Заказчик осуществляет частичную оплату за каждый выполненный этап Работ в размере 80 (восьмидесяти) % от ориентировочной стоимости этапа Работ, указанной в Календарно-стоимостном графике, с учетом применения коэффициента тендерного снижения в размере ____%, за вычетом произведенных выплат в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора пропорционально к ориентировочной стоимости каждого этапа.
Заказчик осуществляет частичную оплату за каждый выполненный этап Работ до передачи проектно-сметной документации на рассмотрение в ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» - в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ по соответствующему этапу Работ, и получения Заказчиком оригинала счета, счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, а также документов, подтверждающих фактическое выполнение Работ, предусмотренных пунктами 6.3.1 настоящего Договора.
4.4. Окончательный расчет за выполненные Работы Заказчик производит в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения положительного заключения ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» на основании итогового Акта о приемке выполненных Работ. Окончательный расчет осуществляется в соответствии с порядком определения цены, установленного в разделе 3 настоящего Договора.
В случае если окончательная цена Работ, определенная согласно пункту 3.1 настоящего Договора, окажется меньше суммы денежных средств, фактически выплаченных Подрядчику в соответствии с пунктами 4.1 и 4.3 настоящего Договора, то Подрядчик обязан возвратить разницу в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания обеими Сторонами итогового Акта о приемке выполненных Работ.
4.5. Оплата Работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.6. В случае нарушения Подрядчиком конечного и/или промежуточного срока выполнения Работ, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора или Календарно-стоимостном графике выполнения работ, и/или неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по передаче документов, предусмотренных пунктами 6.3.1 и 6.5 настоящего Договора, Заказчик вправе оплатить выполненные Работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней после приемки Работ в порядке, предусмотренном пунктами 6.2 – 6.3 настоящего Договора.
4.7. Все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Заказчика, несёт Заказчик, все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Подрядчика, несёт Подрядчик.
5. Права и обязанности Сторон
5.1 Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить Работы надлежащим образом в полном объеме, в согласованные сроки в соответствии с условиями настоящего Договора своими силами и средствами, в соответствии с требованиями действующих нормативно-распорядительных документов, в счет стоимости настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:
- провести анализ потребителей электрической энергии для определения направления и длины коллектора;
- разработку задания на проектирование, согласование его с ОАО «ОЭК»;
- получение необходимых ТУ;
- заказ и получение по доверенности от Заказчика необходимых данных инженерно-геодезических изысканий;
- заказ и получение по доверенности от Заказчика необходимых данных инженерно-геологических изысканий;
- разработку проектно-сметной документации;
- согласование проектно-сметной документации с ОАО «ОЭК» и со всеми необходимыми инстанциями, указанными в задании на проектирование;
- получение положительного заключения по проектно-сметной документации в ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза»;
- разработку рабочей документации;
-разработка исполнительной сметы.
5.1.2. Выполнить Работы в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Договора и Календарно-стоимостном графике выполнения работ.
5.1.3. Перечень исходных данных предусматривается в задании на проектирование, которые должны быть предоставлены Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования Заказчиком задания на проектирование.
Задание на проектирование после его разработки Подрядчиком предоставляется для согласования Заказчику. Заказчик в срок не более ____ (____) рабочих дней с момента получения от Подрядчика задания на проектирование обязан его согласовать либо направить Подрядчику мотивированные замечания.
Подрядчик в течение ___ рабочих дней с момента получения от Заказчика мотивированных замечаний обязан их устранить и вновь представить Заказчику на согласование задание на проектирование. Срок рассмотрения задания на проектирования Заказчиком в данном случае также составляет не более ____ (____) рабочих дней.
5.1.4. Согласовать разработанную проектно-сметную документацию во всех необходимых в соответствии с законодательством РФ инстанциях и с ОАО «ОЭК». Для этого Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее 5 рабочих дней со дня завершения разработки и согласования со всеми необходимыми инстанциями проектно-сметной документации в соответствии с Календарно-стоимостным графиком выполнения работ по Акту приема-передачи проектно-сметную документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в открытом для редактирования формате), сметную документацию в формате АРПС 1.10.
5.1.5. Передать результат Работ Заказчику и подписать Акт о приемке выполненных работ, а также предоставить Заказчику оригинал счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, и документов, указанных в пункте 6.3.1, настоящего Договора.
5.1.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки Работ в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работ.
5.1.7. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика.
5.1.8. Информацию, полученную от Заказчика, не сообщать третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
5.1.9. Получить все допуски, разрешения, лицензии и согласования, необходимые для выполнения Работ, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы. В случае наложения на Заказчика административного взыскания и/или производства последним вынужденных расходов по исполнению предписаний надзорных органов в связи с неисполнением Подрядчиком норм законодательства Российской Федерации и города Москвы, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования возместить Заказчику расходы в полном объеме, а также все причиненные в связи с этим убытки.
5.1.10. Нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам в процессе производства Работ.
5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора.
5.1.12. Возместить расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков Работ.
5.1.13. Направить проектно-сметную документацию от имени Заказчика для рассмотрения в ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» на основании доверенности, выданной Заказчиком. Стоимость услуг ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» по рассмотрению проектно-сметной документации включена в цену настоящего Договора. В случае получения отрицательного заключения ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» устранение замечаний, а также повторное и все последующие обращения в ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» осуществляются за счет Подрядчика.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Привлечь субподрядчиков, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение ими Работ, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения Работ. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Принять Работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, и подписать Акт о приемке выполненных работ или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ.
5.3.2. Оплатить Работы на условиях и в порядке, предусмотренных в разделах 3 и 4 настоящего Договора.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком.
5.4.2. Передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия Подрядчика.
5.4.3. Использовать разработанную Подрядчиком в рамках настоящего Договора проектно-сметную документацию без согласия Подрядчика многократно. Подписанием настоящего Договора Подрядчик предоставляет согласие на использование Заказчиком разработанной проектно-сметной документации неограниченное число раз.
5.4.4. Заказчик не обязан возмещать Подрядчику дополнительные расходы, возникшие в связи с изменением исходных данных для выполнения Работ.
6. Выполнение Работ и сдача-приемка Работ
6.1. Для обеспечения выполнения Работ по настоящему Договору Стороны определили своих представителей.
6.1.1. Представителями Заказчика, ответственными за обеспечение проведения Работ по настоящему Договору, являются:
1). ___________________ (должность, Ф.И.О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес электронной почты: ___________________;
2). ___________________ (должность, Ф.И.О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес электронной почты: ___________________;
6.1.2. Представителями Подрядчика, ответственными за обеспечение проведения Работ по настоящему Договору, являются:
1). ___________________ (должность, Ф.И.О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес электронной почты: ___________________;
2). ___________________ (должность, Ф.И.О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес электронной почты: ___________________.
6.1.3. Изменение указанных в пунктах 6.1.1 и 6.1.2 Договора представителей Сторон осуществляется путем направления в адрес другой Стороны Договора письменного уведомления с указанием полной информации о новом представителе (должность, Ф.И.О., тел., факс, адрес электронной почты). Моментом изменения ответственного лица является день получения Стороной такого уведомления.
6.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о выполненных Работах по настоящему Договору.
6.3. Приемка Работ:
6.3.1. Подрядчик осуществляет сдачу выполненных Работ по этапам в следующем порядке. Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее 5 рабочих дней со дня завершения выполнения Работ по соответствующему этапу по Акту приема-передачи проектно-сметную документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в открытом для редактирования формате), сметную документацию в формате АРПС 1.10; а также Акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, счет и счет-фактуру.
6.3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения всех документов, указанных в пункте 6.3.1 настоящего Договора, оформленных надлежащим образом, рассматривает представленные документы, утверждает проектно-сметную документацию и подписывает Акт о приемке выполненных работ или направляет мотивированный отказ с указанием перечня необходимых доработок и сроками их выполнения.
При этом:
- приемке не подлежат частично выполненные объемы работ, то есть объемы, отклоняющиеся в меньшую сторону по сравнению с объемами, предусмотренными условиями настоящего Договора;
- частичное выполнение работ, отклоняющееся в меньшую сторону от объемов, предусмотренных условиями настоящего Договору.
6.3.3. При этом датой выполнения Работ по разработке проектно-сметной документации является дата подписания Акта о приемке выполненных работ Заказчиком..
6.3.4. Заказчик вправе не рассматривать Акт о приемке выполненных работ и работы не оплачивать, если документы, указанные в пункте 6.3.1 настоящего Договора, представлены не в полном объеме, либо оформлены ненадлежащем образом (то есть с нарушением требований настоящего Договора и/или требований законодательства Российской Федерации и г. Москвы).
6.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работ или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
6.5. Подрядчик ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, представляет Заказчику Отчет о выполненных работах. Данный отчет должен быть составлен по форме, установленной настоящим Договором (Приложение № __ ) и содержать следующую информацию:
– перечень выполненных за отчетный период работ в виде справочной информации (при этом подлежащие оформлению между Заказчиком и Подрядчиком отчетные документы, предусмотренные пунктами 4.3-4.4 настоящего Договора представляются Заказчику исключительно после завершения работ),
– размер денежных средств, освоенных Подрядчиком по настоящему Договору на отчетный период с расшифровкой цели их расходования. Все расходы должны быть подтверждены надлежаще оформленными документами, подписанными Подрядчиком и его контрагентом (Акты о приемке выполненных работ и др.), а также платежными поручениями, подтверждающими факт перечисления денежных средств. Данные документы передаются Заказчику вместе с Отчетом и являются его неотъемлемой частью.
6.6. Заказчик рассматривает представленный Подрядчиком Отчет со всеми представленными документами в течение 5 (пяти) рабочих дней и утверждает его, о чем делает отметку на данном Отчете, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от его утверждения.
6.7. В целях уточнения сведений, содержащихся в Отчете, Заказчик вправе направить Подрядчику письменный запрос. Подрядчик обязан представить запрашиваемую информацию с приложением всех необходимых документов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Заказчика.
7. Обеспечение исполнения обязательств по Договору
7.1. Стороны подтверждают, что способом обеспечения надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору является банковская гарантия, в силу которой Принципалом является Подрядчик, Бенефициаром – Заказчик.
7.2. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора обязан предоставить Заказчику банковскую гарантию, оформленную в соответствии с настоящим Договором (в соответствии с требованиями пунктов 7.3, 7.4 и 7.5. настоящего Договора).
7.3. В банковской гарантии должны быть предусмотрены следующие условия:
7.3.1. Общая сумма обязательств Принципала, гарантируемая гарантом по банковской гарантии, составляет 5 % цены настоящего Договора в размере ____________ (__________________) рублей.
7.3.2. Банковская гарантия обеспечивает исполнение всех вытекающих из Договора обязательств Принципала перед Бенефициаром по уплате Бенефициару неустойки/возмещения расходов за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору/возврат суммы аванса, включая, но, не ограничиваясь, за:
- нарушение конечного и/или промежуточных сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором (основание – пункт п. 8.2 настоящего Договора);
- нарушение сроков устранения недостатков и дефектов, выявленных в Работах (основание – пункты 8.3, 8.4 настоящего Договора);
- неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика по представлению Заказчику отчетных документов (основание – пункт 8.6 настоящего Договора);
- нарушение Подрядчиком обязанностей, связанных с предоставлением Заказчику дополнительного соглашения (основание – пункт 8.7 настоящего Договора);
– нарушение Подрядчиком обязанностей, связанных с предоставлением Заказчику банковской гарантии (основание – пункт 8.8 настоящего Договора);
- нарушение Подрядчиком срока возврата суммы аванса при расторжении настоящего Договора (основание – пункт 11.4 настоящего Договора).
7.3.3. Срок действия банковской гарантии – конечный срок выполнения работ в соответствии с пунктом 2.1. плюс 2 (два) месяца.
7.3.4. Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом.
7.3.5. Банковская гарантия вступает в силу с момента ее выдачи гарантом.
7.3.6. Бенефициар вправе требовать уплаты всей суммы или части суммы, на которую выдана банковская гарантия, как при наступлении одного из оснований для получения Бенефициаром денежных средств по банковской гарантии, так и при наступлении нескольких оснований для получения Бенефициаром денежных средств по банковской гарантии;
7.4. Помимо условий, предусмотренных пунктом 7.3 настоящего Договора, в банковской гарантии должно быть указано, что документами, представляемыми Бенефициаром гаранту для получения денежных средств по каждой из банковских гарантий, являются:
7.4.1. письменное требование Бенефициара гаранту об уплате суммы или части суммы по банковской гарантии с указанием: реквизитов Договора; нарушенного Принципалом обязательства, вытекающего из Договора; размера денежной суммы, подлежащей уплате в пользу Бенефициара (письменное требование подписывается генеральным директором Бенефициара и скрепляется печатью Бенефициара);
7.4.2. заверенная генеральным директором Бенефициара либо уполномоченным лицом Бенефициара копия Договора. Копия Договора заверяется путем указания на копии следующих реквизитов: штампа «КОПИЯ ВЕРНА»; даты заверения (число, месяц, год); подписи генерального директора Бенефициара либо уполномоченного лица Бенефициара, осуществляющего заверение; фамилии и инициалов генерального директора Бенефициара либо уполномоченного лица Бенефициара, осуществляющего заверение.
7.4.3. заверенная генеральным директором Бенефициара либо уполномоченным лицом Бенефициара копия претензии или требования об уплате неустойки/ возмещения затрат Бенефициара в адрес Принципала с доказательствами ее получения Принципалом. Копия претензии заверяется путем указания на копии следующих реквизитов: штампа «КОПИЯ ВЕРНА»; даты заверения (число, месяц, год); подписи генерального директора Бенефициара либо уполномоченного лица Бенефициара, осуществляющего заверение; фамилии и инициалов генерального директора Бенефициара либо уполномоченного лица Бенефициара, осуществляющего заверение.
Доказательствами получения Принципалом претензии Бенефициара являются: при нарочном вручении претензии – проставленные на претензии дата получения, входящий номер, фамилия и инициалы работника Принципала, принявшего претензию Бенефициара; при почтовом направлении претензии – копия почтовой квитанции, копия описи документов, вложенных в ценное письмо, копия уведомления о вручении ценного письма Принципалу (копии документов, подтверждающих вручение претензии Принципалу, заверяются в таком же порядке, в каком заверяется претензия).
7.4.4. в случае частичного исполнения Принципалом требования, изложенного в претензии, заверенная генеральным директором Бенефициара либо уполномоченным лицом Бенефициара копия выписки по расчетному счету Бенефициара в банке на день частичного исполнения Принципалом требований, изложенных в претензии.
Копия выписки по расчетному счету заверяется путем указания на копии следующих реквизитов: штампа «КОПИЯ ВЕРНА»; даты заверения (число, месяц, год); подписи генерального директора Бенефициара либо уполномоченного лица Бенефициара, осуществляющего заверение; фамилии и инициалов генерального директора Бенефициара либо уполномоченного лица Бенефициара, осуществляющего заверение.
7.5. Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком банк, выступающий в качестве гаранта по настоящему Договору.
7.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении вытекающих из Договора обязательств Принципала перед Бенефициаром по уплате Бенефициару неустойки/возмещения затрат за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию или требование об уплате неустойки/ возмещения затрат.
7.7. Претензия или требование об уплате неустойки/ возмещения затрат предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом Заказчика. В указанных документах должно содержаться: реквизиты Договора, требования Заказчика, сумма требований и ее расчет, обстоятельства, на которых основываются требования.
7.8. Претензия или требование об уплате неустойки/ возмещения затрат вручается Подрядчику нарочным (с отметкой о вручении) либо путем направления заказного письма с описью вложения и уведомлением о вручении.
7.9. Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика требования уплатить неустойку/возмещение затрат за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.10. Подрядчик вправе в течение срока, предусмотренного пунктом 7.9 настоящего Договора, вручить Заказчику свои возражения. При оформлении таких возражений Подрядчик указывает количество дней просрочки исполнения своих обязательств по настоящему Договору, произошедших по вине Заказчика.
В случае, если нарушение сроков исполнения обязательств Подрядчика связано с переносом таких сроков по соглашению Сторон, Подрядчик указывает в днях период действия таких обстоятельств (с обязательным определением периода действия каждого из поименованных обстоятельств).
Предусмотренные настоящим пунктом Договора возражения в обязательном порядке подписываются исполнительным органом Подрядчика, главным бухгалтером и скрепляются печатью Подрядчика. К предусмотренным настоящим пунктом возражениям в обязательном порядке прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих действие обстоятельств.
7.11. При полном либо частичном удовлетворении требований, изложенных в претензии, Подрядчик направляет в адрес Заказчика копию платежного поручения Подрядчика банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).
Копии документов заверяются Подрядчиком в порядке, предусмотренном п. 7.4 настоящего Договора.
7.12. В случае полного либо частичного неудовлетворения требований, изложенных в претензии или требовании об уплате неустойки/возмещения затрат, Заказчик предъявляет гаранту, выдавшему банковскую гарантию, требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии:
- в полном размере, указанном в претензии (в случае полного неудовлетворения Подрядчиком требований, изложенных в претензии);
- в сумме, составляющей разницу между денежной суммой, указанной в претензии, и денежной суммой, уплаченной Подрядчиком во исполнение требований, указанных в претензии (в случае частичного удовлетворения Подрядчиком требований, изложенных в претензии).
При этом до обращения к гаранту Заказчик вправе осуществить удержание соответствующей суммы денежных средств (неустойки и возмещение расходов) из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы, в порядке, предусмотренном пунктом 8.9 настоящего Договора.
8. Ответственность Сторон
8.1. Подрядчик несет ответственность за любые недостатки выполненных Работ независимо от времени их обнаружения, включая, но, не ограничиваясь: момент сдачи-приемки проектно-сметной документации, в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации.
8.2. В случае нарушения конечного и/или промежуточных сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору. При этом стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.
8.3. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с недостатками либо с отступлениями от условий настоящего Договора Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно, по выбору Заказчика:
- безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах;
- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков силами Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
8.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных пунктом 8.3. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору. При этом стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.
8.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных пунктом 8.3. настоящего Договора, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц, а Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Заказчика.
8.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков по представлению отчетных документов, предусмотренных пунктами 6.3.1, 6.5 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору.
В том случае, если Подрядчик второй раз подряд допустил нарушение сроков предоставления указанных документов, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,15 (ноль целых и пятнадцать сотых) % цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору.
Систематическое (более двух раз подряд) нарушение Подрядчиком сроков предоставления Заказчику документов, предусмотренных пунктами 6.3.1, 6.5 настоящего Договора, по настоящему Договору влечет возникновение у Заказчика права на внесудебное одностороннее расторжение настоящего Договора.
8.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления Заказчику дополнительного соглашения, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору.
8.8. В случае нарушения Подрядчиком срока предоставления банковской гарантии, предусмотренного пунктом 7.2. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % от суммы банковской гарантии, установленной в пункте 7.3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
8.9. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе удерживать соответствующую сумму денежных средств (неустойки и возмещение расходов) из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы. При этом Заказчик до удержания письменно направляет Подрядчику уведомление об удержании.
Предусмотренный настоящим пунктом Договора порядок удержания применяется в случае невозможности удовлетворения требований Заказчика за счет банковской гарантии.
8.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полном объеме сверх неустойки, предусмотренной пунктами 8.1 – 8.9 настоящего Договора.
8.11. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления соответствующей стороной письменного требования о ее уплате. Требование об уплате неустойки рассматривается соответствующей стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их получения. Для целей определения размера неустойки стоимость Работ принимается с учетом НДС.
8.12. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с заключением, исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
11. Расторжение Договора
11.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по настоящему Договору более чем на две недели, по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения срока завершения Работ более чем на 30 календарных дней;
- систематического (более двух раз) нарушения Подрядчиком конечного и/или промежуточных сроков выполнения Работ по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического (более двух раз) несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых Работ;
- в случае принятия в одностороннем порядке решения о прекращении производства Работ;
- нарушения Подрядчиком срока предоставления банковской гарантии, предусмотренного пунктом 7.2. настоящего Договора, оформленной в строгом соответствии с условиями настоящего Договора, на срок более 10 рабочих дней;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
11.2. Договор считается расторгнутым на основании пункта 11.1 настоящего Договора со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении Договора по адресу: ______________________________.
11.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке и в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.4. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после расторжения настоящего Договора вернуть полученную от Заказчика сумму аванса.
12. Гарантии Подрядчика
12.1. При обнаружении недостатков проектно-сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию и произвести необходимые дополнительные работы, связанные с устранением недостатков.
Подрядчик обязан безвозмездно устранить все недостатки работ в срок, указанный в уведомлении Заказчика, если иной срок письменно не согласован Сторонами дополнительно.
12.2. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения требования Заказчика информировать Заказчика о принятии мер по их устранению.
13. Заключительные положения
13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
13.2. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет недействительности Договора в целом.
13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями. Дополнительные соглашения с момента из заключения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
13.4. В случае изменения адреса или реквизитов каждая Сторона обязана незамедлительно уведомить другую строну средствами оперативной связи, а затем в письменной форме уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.
13.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.6. Подрядчик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
13.7. Стороны вправе заключить дополнительное соглашение об изменении объема Работ по настоящему Договору в размере 20% (двадцати процентов) цены настоящего Договора.
13.8 Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
|
