РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
3.1Приложение №1
Опись документов,
представляемых для участия в открытом запросе предложений
на ______________________________ (указать наименование предмета запроса предложений)
наименование лота ________________________________________ (в случае, если запрос предложений проводится по нескольким лотам) Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для (наименование Участника размещения заказа)
участия в открытом запросе предложений на право заключения _______ (указать наименование предмета договора) направляются следующие документы.
№ п\п
| Наименование документов
| Количество страниц
| 1.
|
|
| 2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник закупки _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Заявки на участие в запросе предложений)
М.П. (подпись)
3.2Приложение №2 На бланке Участника размещения заказа
(по возможности)
Дата, исх. номер Заказчику
(Указывается полное наименование и адрес заказчика)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения с ___________________________________________
(указывается наименование заказчика)
договора на __________________________________________________
(указывается предмет договора)
наименование лота __________________________________________
(в случае, если запрос предложений проводится по нескольким лотам) 1. Изучив документацию запроса предложений, ______________________________________
(наименование Участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес) в лице __________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица) сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на установленных заказчиком условиях, и направляет настоящую Заявку на участие в запросе предложений.
2. Мы согласны поставить товар, оказать услуги в соответствии с требованиями Документации и на следующих условиях:
№ п/п
| Наименование критерия
| Ед. изм.
| Значение (цифрами и прописью)
| Примечание
| 1
| Цена Договора (с учетом НДС) поставки с пуско-наладкой, учитывая сумму встречных требований.
| Руб.
|
| Предложение о цене Договора. (Заказчик оплачивает сумму Договора путём зачета встречных требований).
| Стоимость (с учетом НДС) Договора на поставку комплекса Datacard МХ2100 с пуско-наладкой без учета передаваемого оборудования по взаимозачету.
| Руб.
|
| Стоимость (с учетом НДС) Договора на продажу имеющихся эмбоссеров.
| Руб.
|
| 2
| Квалификация участника запроса предложений
| Год
Шт.
|
| Опыт пуско-наладки эмбоссеров DataCard (кол-во лет). (Подтверждается справкой в по форме Приложения 5.
Положительные отзывы (количество). Необходимо предоставить сканы отзывов, датированные 2013-2015 гг.
|
3. Спецификация:
№
| Описание модуля
| Цена, рублей РФ, в т.ч.
НДС 18%
|
|
|
| 1.1
| БАЗОВАЯ СИСТЕМА Комплекс MX2100
|
|
| Базовая система MX2100 в составе: входной и выходной накопители карт, контроллер/ПК под управлением WIN7, управляющее ПО (текущая версия), включая SMA на 1 год
|
| 1.2
| Модуль записи на магнитную полосу
|
|
| Модуль записи/чтения информации ISO 1/2/3 (IATA/ABA/Thrift Third).
|
| 1.3
| Модуль персонализации микросхемы карты
|
|
| Модуль персонализации микросхемы карты
|
|
| Станции программирования (контактный, бесконтактный и дуальный интерфейс) модуля, 5 станций (включая лицензии ПО Syntera SC и поддержку SMA на 1 год)
|
| 1.4
| Модули тиснения
|
|
| Модуль тиснения, 2 модуля
|
|
| Узел индент-печати на лицевой стороне карты
|
|
| Узел индент-печати на лицевой/оборотной сторонах карты
|
|
| Набор 104 литеры: Farrington 7B 0-9 Standard Gothic 0-9, A-Z .,/&'- OCR-B Size 1 A-Z 0-9 .,/&'- OCR-B Size 4 0-9
|
|
| Набор 111 литер: Farrington 7B 0-9 Standard Gothic 0-9, A-Z .,/- OCR-B Size 1 A-Z 0-9 .,/- OCR-B Size 4 0-9 MasterCard Rear Indent 0-9
|
| 1.5
| Модуль окраски рельефа тиснения
|
|
| Модуль окраски рельефа тиснения с устройством для разрезания фольги
|
|
| ВСЕГО:
|
|
4. Спецификация на передаваемое Оборудование:
№ п/п
| Наименование, модель
| Количество, шт.
| Цена, рублей РФ, в т.ч. НДС 18%
| 1.
| Машина модели Комплекс DC 7000, серийный № 3725, для персонализации пластиковых карт Visa, MasterCard, Visa Electron, Cirrus Maestro и локальных пластиковых карт, в комплектации:
| 1
|
| 2.
| Машина модели Комплекс DC 7000 с/n 3338 для персонализации пластиковых карт Visa, MasterCard, Visa Electron и Cirrus Maestro, и локальных пластиковых карт, в комплектации:
| 1
|
| Итого:
| 2
|
|
5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Документации, влияющими на стоимость услуг, и не имеем к ней претензий.
6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы на оказание услуг, которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом запроса предложений, указанные работы будут в любом случае выполнены, оказаны в полном соответствии с требованиями Документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.
7. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями Документации и проекта Договора.
8. Настоящей Заявкой на участие в запросе предложений сообщаем, что в отношении ___________________________________ (наименование Участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке на участие в запросе предложений информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке на участие в запросе предложений юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
10. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ООО «МультиКарта» на оказание услуг в соответствии с требованиями Документации и предложенными нами условиями, в срок, установленный в проекте Договора и/или настоящей Документацией.
11. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями Документации и предложенными нами условиями.
12. Участник запроса предложений уведомлен о том, что в случае, если предложенные им сроки выполнения работ/оказания услуг превышают сроки, установленные Заказчиком в документации о закупке, предложение Участника будет считаться не соответствующим требованиям документации, а в случае, если предложенные Участником сроки выполнения работ/оказания услуг сокращены по отношению к срокам, установленным Заказчиком, в таком случае Заказчик вправе (если в отношении Участника размещения заказа принято решение о заключении договора) по своему усмотрению заключить договор со сроком выполнения работ/оказания услуг, предложенным Участником размещения заказа, либо со сроком выполнения работ/оказания услуг, установленным Заказчиком в документации о закупке.
13. Мы подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае уклонения нас от заключения договора сведения о ___________________ (наименование Участника размещения заказа) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей.
14. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному лицу.
15. В случае присуждения нам права заключить договор в период до подписания договора настоящая Заявка на участие в запросе предложений будет носить характер предварительного договора, заключенного между нами и заказчиком, о заключении договора на предложенных нами условиях.
16. Банковские реквизиты Участника размещения заказа:
ИНН ____________________, КПП _________________________
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________________
Расчетный счет ____________________
Корреспондентский счет ____________________
Код БИК ____________________
17. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________
18. К настоящей Заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей Заявки на участие в запросе предложений, согласно описи.
Участник закупки _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Заявки на участие в запросе предложений) (подпись)
Главный бухгалтер _________________
(Ф.И.О.)
М.П. (подпись)
|