9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
9.1. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить согласно подписанным сторонами Актам о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счетам-фактурам, выполненные Подрядчиком работы в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 5 настоящего Договора.
9.2. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимые для выполнения работ сведения и информацию, согласно подписанным Сторонами Приложениям к настоящему
Договору.
9.3. Заказчик обязан передать Подрядчику ЛНД (локальные нормативные документы) Заказчика в момент подписания Договора по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №7).
9.4. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику до начала работ следующие условия для выполнения работ:
9.4.1. Предоставить Подрядчику для производства работ:
передать по акту Подрядчику законченную строительством площадку для проведения работ, определенных настоящим Договором. По согласованию сторон и в оговоренные сроки, допускается передача Подрядчику части площадки, для проведения работ по монтажу буровой установки.
рабочий проект (групповой рабочий проект) на строительство скважин с положительным заключением Государственной экспертизы - за 1 месяц до начала производства работ;
технические паспорта на построенные кустовые площадки - до начала вышкомонтажных работ;
схему месторождения с местоположением на ней кустовых площадок, проектных скважин и внутрипромысловых дорог, с указанием расстояний до вновь строящихся объектов - за 1 месяц до начала работ;
выдать все необходимые данные для составления плана работ по освоению скважин (интервалы перфорации, пластовое давление, типоразмер ЭЦН и глубину спуска, способы подготовки скважины к вызову притока и освоению) после получения материалов ГИС и согласовать планы в течении 2-х суток с момента получения;
разрешение на строительство до начала производства работ.
9.4.2. Обеспечить химическими реагентами в количестве необходимом для выполнения работ, с учетом периода бездорожья (апрель – декабрь).
9.4.3. За 10 (десять) дней до начала бурения скважин обеспечить готовность высоковольтных линий (6кВ) в капитальном исполнении, на расстоянии не более 30-ти метров до кустовой площадки.
9.4.4. Направить своего представителя на опрессовку колонны, фонтанной арматуры, трубопроводов, лифта НКТ и промывки на воду, нефть своим транспортом на основании телефонограммы, подаваемой за 24 часа в соответствующие ЦДНГ или ЦИТС Заказчика. Опрессовка производятся только в присутствии представителя Заказчика.
9.4.5. Обеспечить подъезд к кустовой площадке на период выполнения работ по договору и производить ремонт кустовой площадки по заявке Подрядчика на основание 2-х стороннего акта.
9.5. Заказчик обязан проверять соблюдение Подрядчиком при проведении работ на объектах Заказчика «Требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании».
9.6. При выявлении нарушений Подрядчиком «Требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании», а также при выявлении нарушений из «Перечня нарушений, требующих остановки строительства скважины…» в Приложении № 5 при проведении работ на объектах Заказчика, Заказчик имеет право приостанавливать работы до устранения Подрядчиком нарушений.
9.7. Заказчик оставляет за собой право приостанавливать все платежи причитающиеся подрядчику в рамках настоящего Договора, если Подрядчик не обеспечит сохранение страхования (согласно п.8.15.) в силе на период выполнения своих обязательств по Договору.
9.8. Заказчик вправе для устранения выявленных в работе недостатков, допущенных Подрядчиком потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.
9.9. Оплатить Подрядчику проведенные работы, связанные с ликвидацией геологических осложнений, при условии выполнения Подрядчиком всех необходимых мероприятий, предусмотренных проектом, что должно подтверждаться соответствующим актом и протоколом технического совещания. Такие работы оплачиваются в объеме, по согласованному Заказчиком исполнительно-сметному расчёту, предоставленному Подрядчиком.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
10.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору.
10.2. Гарантийный срок по настоящему Договору устанавливается на 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта передачи законченной строительством скважины из бурения в эксплуатацию (форма КС-23).
10.3. Гарантийный срок, установленный п.10.2. настоящего Договора, прекращается в случае повреждения Объекта со стороны сторонней организации после сдачи Подрядчиком Объекта по акту.
10.4. Если в течение гарантийного периода выявится факт ненадлежащего исполнения Подрядчиком работ по Договору, приведшего к возникновению убытков у Заказчика, то Подрядчик обязан за свой счет выполнить надлежащим образом по согласованному перечню и в согласованные с Заказчиком сроки, работы по устранению выявленных недостатков, гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для участия в составлении Акта, определяющего порядок и сроки их выполнения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 (одних) суток со дня получения письменного извещения Заказчика.
10.5. При отказе Подрядчика направить своего представителя или отказе Подрядчика от подписания Акта, в нем делается отметка об этом, и Акт подписывается только Заказчиком, такой акт имеет юридическую силу двустороннего Акта и является основанием для предъявления претензий.
11. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА, ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР И СУПЕРВАЙЗИНГ
11.1. Заказчик обязан назначить своего представителя (в дальнейшем - Супервайзер), который от его имени и на основании соответствующего организационно-распорядительного документа совместно с Подрядчиком осуществляет организацию и контроль производственного процесса, качества выполняемых работ, соблюдения сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и приемку выполненных работ. Представителем Заказчика может являться работник Заказчика либо лицо, работающее по договору.
11.2. Подтверждением полномочий Представителя Заказчика является организационно-распорядительный документ о назначении работника Представителем.
11.3. Подтверждением полномочий супервайзера, привлеченного Заказчиком для осуществления супервайзинга, является договор на оказание услуг.
11.4. Представитель Заказчика (супервайзер) имеет право доступа на любую производственную и складскую территорию объекта, к любой информации Подрядчика и Субподрядчиков.
11.5. Представители Заказчика, супервайзер, работники служб охраны окружающей среды и охраны труда при выявлении нарушений технологии проведения строительства скважин, требований по охране окружающей среды, технике безопасности, пожарной безопасности имеют право приостановить выполнение работ Подрядчиком с последующим составлением двухстороннего акта о приостановке (запрещении) работ до устранения нарушений, о чём делается запись представителем Заказчика в журнале выполнения работ. О приостановлении выполнения работ немедленно сообщается Подрядчику.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. Во избежание исковых судебных разбирательств Заказчик и Подрядчик договорились, что Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ и допущенные нарушения по позициям и в размере в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Договору.
12.2. В случае установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов Подрядчиком, последний возмещает Заказчику понесенные убытки на основании соответствующего акта и соответствующей претензии.
12.3. Все расходы по соблюдению всех действующих законов, правил и нормативных актов, и приобретению допусков, утверждений, лицензий и разрешений для производства Работ относятся на счет Подрядчика, если иное не предусмотрено Договором.
12.4. Подрядчик, до заключения Договора обязан обеспечить себя информацией об объеме и характере Работ, включая, помимо прочего, информацию об операциях и услугах, персонале, материалах и оборудовании, установках, расходных материалах и приспособлениях, необходимых для выполнения Работ, общих и местных условиях, включая наземные, климатические и метеорологические условия на территории ведения работ в соответствии с настоящим Договором, и по всем другим вопросам, способным повлиять на ход производства Работ.
12.5. При условии выполнения Работ по Договору, любая неспособность Подрядчика принять во внимание какие-либо вопросы, способные отрицательно повлиять на Работы, не освобождает Подрядчика от его обязательств по настоящему Договору.
12.6. Подрядчик формирует и передает Заказчику отчет по происшествиям и отчет о травматизме, связанным с производством Работ, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Отчет о травматизме, связанном с производством Работ, предоставляется на основе оказанной помощи, то есть если медицинская помощь была оказана или должна была быть оказана, то происшествие включается в отчет. Если потребовалось оказание только первой помощи, то происшествие в отчет не включается. Однако, независимо от оказанной помощи, если происшествие было связано с потерей сознания, ограничением в работе или перемещением на другую работу, то такое происшествие включается в отчет.
12.7. Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика о любых предполагаемых или состоявшихся остановках в работе, производственных конфликтах или других вопросах, отрицательно сказывающихся или способных отрицательно сказаться на производстве или завершении Работ.
12.8. Подрядчик несет ответственность и дает гарантии в отношении того, что он действует в соответствии с местными и региональными требованиями к производственным отношениям, включая помимо прочего минимальные ставки оплаты труда, надбавки, бытовые условия, рабочие часы, и сверхурочную работу.
12.9. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.
12.10. Датой начисления сумм пени (штрафа, процентов), а также сумм в виде возмещения убытков (ущерба), предусмотренные данным договором, стороны договорились считать дату признания должником своего обязательства по уплате пени/штрафа/процентов, возмещению убытков (ущерба) или дату вступления в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по уплате пени/штрафа/процентов, возмещению убытков (ущерба).
12.11. Подрядчик несет ответственность при выполнении условий договора за нарушение природоохранного законодательства. Подрядчик несет ответственность за нарушение и повреждение коммуникаций Заказчика (ВЛ, трубопроводы, БГ, АГЗУ и другого технологического оборудования). В случае повреждения высоковольтных линий, трубопроводов, БГ, АГЗУ, других коммуникаций или объектов Заказчика по вине Подрядчика, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов и за нарушение природоохранного законодательства Подрядчиком, Подрядчик возмещает Заказчику документально подтвержденные убытки на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. Кроме того, при установлении факта перечисленных повреждений, незаконной утилизации либо захоронений, за нарушение природоохранного законодательства, пожара, аварии, несчастного случая, допущенных по вине Подрядчика, Заказчик имеет право взыскать с него штраф в размере 100 000 рублей. При этом убытки взыскиваются в полном объеме сверх неустойки. Письменное согласие Подрядчика на претензию является основанием для проведения зачета на сумму штрафных санкций. В случае допущения названных нарушений работниками субподрядных организаций штраф Заказчику уплачивает Подрядчик. Факт нарушения коммуникаций или установление факта не законной утилизации или захоронения отходов подрядчиком может быть подтвержден соответствующим актом или предписанием (протокол) контролирующих надзорных органов.
12.12. Подрядчик несет ответственность и возмещает затраты понесенные Заказчиком в результате невыполнения Подрядчиком норм времени на спускоподъемные операции, сборку и разборку элементов компоновки бурильной колонны, монтаж и демонтаж противовыбросового оборудования, спуск обсадных труб, а также других норм описание которых приведено в справочнике «Единые нормы времени на бурение скважин» разработанные ОАО «ВНИИОЭНГ» в 2000 г.
12.13. Подрядчик (субподрядчик) обязуется в первоочередном порядке производить выплату заработной платы работникам предприятия.
12.14. Подрядчик в срок не позднее 25 числа отчетного месяца окончания этапа работ предоставляет Заказчику сводную информацию о задолженности по заработной плате нарастающим итогом с начала исполнения договора и за отчетный период за подписью главных бухгалтеров по собственному предприятию и по всем субподрядным организациям, задействованным на строительстве объектов согласно настоящему договору.
12.15. В случае задержки Подрядчиком выплаты заработной платы работникам предприятия, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20 (двадцати) тысяч рублей за каждый день просрочки.
12.16. В случае регулярной задержки Подрядчиком (субподрядчиком) (более 3 раз в год, на срок более 2-х месяцев) выплаты заработной платы работникам предприятия, Заказчик имеет право досрочно расторгнуть договор подряда с предупреждением об этом Подрядчика за месяц до расторжения.
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
13.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны и/или использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.
13.2. Конфиденциальными признаются все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Договору подряда работ, а также все документы и материалы, включая переданные на электронном носителе, а также любая иная информация, переданная Заказчиком Подрядчику для целей выполнения работ по настоящему Договору.
13.3. Положения данного раздела не применяются:
13.3.1. если какие-либо документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая информация, упомянутая выше являются частью общеизвестной информации или литературных источников на дату получения их Подрядчиком;
13.3.2. если таковые документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая информация становятся частью общеизвестной информации или литературных источников после даты получения их Подрядчиком, начиная с даты их публикации;
13.3.3. если таковые документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая аналогичная информация уже находятся в распоряжении Группы Подрядчика на дату получения их Подрядчиком, начиная с этой даты;
13.3.4. если таковые документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая аналогичная информация после даты получения их Подрядчиком становятся доступными Группе Подрядчика через третью сторону, которая обладает данной информацией на законном основании и которая не несет на себе обязательство не разглашать ее, начиная с последующей даты;
13.3.5. если таковые документы, чертежи, данные и другая аналогичная информация разработаны Группой Подрядчика отдельно от Договора;
13.4. Подрядчик гарантирует, насколько это практически возможно, что если какие-либо документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая информация (или факты в ней содержащиеся), упомянутые выше, становятся известными и/или попадают во владение какой-либо третьей стороны через действия или по вине Подрядчика, то таковая третья сторона также связывается условиями, содержащимися в данной Статье.
13.5. Подрядчик гарантирует, что данные положения включаются в любой Договор субподряда, и что официальные лица, работники и агенты Подрядчика и Субподрядчиков следуют тому же требованию.
13.6. Вся информация, предоставляемая Подрядчиком, и в отношении которой Подрядчик намерен сохранить конфиденциальность, четко обозначается как конфиденциальная. Заказчик имеет право использовать и разглашать любую такую конфиденциальную информацию третьим сторонам в той мере, которая необходима для реализации или обслуживания проекта и/или объекта, по которому производятся Работы, а также в связи с любыми требованиями нормативных актов и законов. С учетом всех вышеуказанных исключений Заказчик будет принимать все разумно необходимые меры для защиты конфиденциальности такой информации и добиваться от третьих сторон действий в том же направлении.
13.7. Подрядчик прилагает разумно необходимые усилия для поддержания доброжелательного отношения со стороны различных контролирующих органов и широкой общественности. Подрядчик не входит в контакт с каким-либо правительственным или контролирующим органом по любым вопросам, касающимся Договора, без предварительного согласования с Заказчиком.
13.8. Подрядчик не производит фотосъемку и не дает разрешения на производство фотосъемки какой-либо части или частей Места проведения работ, без предварительного уведомления Заказчика.
13.9. Подрядчик не делает публичных заявлений или сообщений, касающихся деятельности Подрядчика или его участия относительно Договора, без предварительного согласования с Заказчиком. Подрядчик требует от всех Субподрядчиков и поставщиков выполнения этого требования.
14. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
14.1. Любые договоренности Сторон, прямо не предусмотренные Договором, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме (в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору).
14.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафных санкций за просрочку сдачи результата работ. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.
14.3. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают дополнительное соглашение о сроках и форме их включения в стоимость работ.
14.4. При изменении банковских реквизитов одной из Сторон, стороны обязуются уведомить об этом другую сторону в течение 7 (семи) дней с даты изменения и оформить изменения дополнительным соглашением.
14.5. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменений условий или расторжения договора. В этом случае договор сохраняет силу для правопреемников Сторон.
15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
15.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:
15.1.1. Систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ;
15.1.2. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи Результата работ более чем на 30 (тридцати) дней;
15.1.3. Аннулирования лицензий на выполнение работ, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение работ.
15.2. Стороны обязаны уведомить друг друга за 30 (тридцать) дней до предполагаемого расторжения настоящего договора по основаниям, указанным в настоящей статье.
15.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом другую сторону за 30 (тридцать) дней до момента расторжения.
15.4. Действие договора может быть прекращено по соглашению Сторон, в котором указывается дата прекращения выполнения работ, сумма и срок оплаты выполненных работ, а также отсутствие у Сторон после завершения платежей каких-либо взаимных претензий друг к другу.
16. Разрешение споров
16.1. Ко всем отношениям, прямо или косвенно связанным с осуществлением Сторонами своих прав и выполнением ими своих обязательств и гарантий по настоящему Договору, применяется законодательство Российской Федерации.
16.2. Споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, рассматривает её в течение 20 рабочих дней с момента получения претензии. При не достижении согласия спор между Сторонами передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми
17. ФОРС-МАЖОР
17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий или явлений чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям и явлениям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия, иные природные явления, война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, забастовка, различные акции неповиновения и/или протеста, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон силами и средствами не представлялось возможным.
17.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п.17.1. Договора, должен быть подтвержден соответствующим актом компетентного органа государственной власти.
17.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору ввиду наступления вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, однако не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления или с момента, когда соответствующей Стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другие Стороны о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основании для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.
17.4. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше трех месяцев подряд, любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков, предварительно уведомив в письменной форме другие Стороны о расторжении Договора.
18. Заключительные положения
18.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются действительными, только если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и удостоверены печатями Сторон.
18.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
18.3. Все Приложения, Акты и дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью.
18.4. После вступления договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами теряет силу.
18.5.Подрядчик не вправе уступать свои права и обязанности по договору без получения письменного согласия Заказчика.
18.6. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению подлежат нормы действующего законодательства РФ.
18.7. Все оформляемые в процессе исполнения договора документы сразу по подписанию направляются другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по фактическому адресу получателя подлинных экземпляров.
18.8. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.
18.9. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
19. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
№
п/п
|
Наименование документа
|
Номер
приложения
|
Оформляет
|
1
|
Протокол соглашения договорной цены.
|
№ 1
|
Заказчик
|
2
|
График строительства эксплуатационных скважин.
|
№ 1а
№ 1б
|
Заказчик
|
3
|
Расчет стоимости строительства скважин.
|
№ 2
|
Подрядчик
|
4
|
График выполнения Работ.
|
№ 3
|
Подрядчик
|
5
|
Минимальный комплект ловильного и аварийного инструмента
|
№ 4
|
Заказчик/Подрядчик
|
6
|
Перечень снижения стоимости услуг на бурение, крепления, освоение скважин и ЗБС за отклонение от требований проекта, регламентов и правил при строительстве скважин
|
№ 5
|
Заказчик
|
7
|
Технические задания
|
№ 6.1-6.3
|
Заказчик
|
8
|
Акт приема-передачи локальных нормативных документов
|
№ 7
|
Заказчик
|
9
|
Перечень распределения обязанностей между заказчиком и подрядчиком.
|
№ 8
|
Заказчик
|
10
|
Формы актов справок и т.д.
|
№ 9
|
Заказчик
|
11
|
Акт образования отходов бурения (образец).
|
№ 10
|
Заказчик
|
12
|
Акт - сверки по учету объема образования бурового шлама (образец).
|
№ 10а
|
Заказчик
|
13
|
Приложение о страховании к Договору на выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин.
|
№ 11
|
Заказчик
|
14
|
Сводный баланс рабочего времени
|
№ 12
|
Заказчик
|
20. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
|
Подрядчик:
|
|
|
Заказчик:
Юридический адрес:169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, дом 1.
Почтовый адрес:169710, Республика Коми,
г. Усинск, ул. Приполярная, дом 1, а/я 22.
ОГРН 1051100788045,
ИНН 1106019518, КПП 112250001.
Банковские реквизиты:
ОАО «Всероссийский банк развития регионов»,
г. Москва, БИК 044525880,
к/с 30101810900000000880,
р/с 40702810800000001533.
ОКВЭД 11.20.
Телефон: +7(82144)28597, факс: +7(82144)27566,
электронная почта: reception@nordoil.ru
|
|
|
ЗАКАЗЧИК
| ПОДРЯДЧИК |
|
Генеральный директор
ООО «РН-Северная нефть»
__________________С.М. Нестеренко
м.п.
| Генеральный директор
____________________/___________________/ м.п. |
СТРАНИЦА ИЗ
|
