А. Е. Романенко апреля 2011 г
Скачать 1.39 Mb.
|
5. Права и обязанности Сторон 5.1 Подрядчик обязан: 5.1.1. Выполнить Работы надлежащим образом в полном объеме, в согласованные сроки в соответствии с условиями настоящего Договора в соответствии с требованиями действующих нормативно-распорядительных документов, в счет стоимости настоящего Договора. 5.1.2. Перечень исходных данных необходимых Подрядчику для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, предусматривается в задании на проектирование, которое должно быть предоставлено Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования Заказчиком задания на проектирование. Задание на проектирование после его разработки Подрядчиком предоставляется для согласования Заказчику. Заказчик в срок не более ____ (____) рабочих дней с момента получения от Подрядчика задания на проектирование обязан его согласовать либо направить Подрядчику мотивированные замечания. Подрядчик в течение ___ рабочих дней с момента получения от Заказчика мотивированных замечаний обязан их устранить и вновь представить Заказчику на согласование задание на проектирование. Срок рассмотрения задания на проектирования Заказчиком в данном случае также составляет не более ____ (____) рабочих дней. 5.1.3. Согласовать разработанную проектно-сметную документацию во всех необходимых в соответствии с законодательством РФ инстанциях с нанесенными охранными зонами кабельных линий (Ростехнадзоре, ОПС, ОАТИ, балансодержателями сторонних инженерных коммуникаций и др.) и с ОАО «ОЭК». Для этого Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения разработки и согласования со всеми необходимыми инстанциями проектно-сметной документации Акт о приемке выполненных работ в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в открытом для редактирования формате), проектно-сметную документацию. Получить ордер на проведение земляных работ. 5.1.4. Передать результат работ выполненных по разработке проектно-сметной документации и подписать Акт приема-передачи проектно-сметной документации, а также предоставить Заказчику оригинал счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, и документов, указанных в пункте 6.3.1, настоящего Договора. 5.1.5. Направить проектно-сметную документацию от имени Заказчика для рассмотрения в Мосгосэкспертизу на основании доверенности, выданной Заказчиком. Стоимость услуг Мосгосэкспертизы по рассмотрению проектно-сметной документации включена в цену настоящего Договора. В случае получения отрицательного заключения Мосгосэкспертизы устранение замечаний, а также повторное и все последующие обращения в Мосгосэкспертизу осуществляются за счет Подрядчика. 5.1.6. Гарантировать сохранность инженерных коммуникаций сторонних организаций в зоне производства работ и компенсировать затраты в случае их повреждения. 5.1.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ до их приемки Заказчиком. 5.1.8. В течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. 5.1.9. Передать результат строительно-монтажных и пусконаладочных работ и подписать Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также обеспечить получение Заказчиком оригинала счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, и документов, подтверждающих фактическое выполнение Работ, указанных в пункте 6.3.5 настоящего Договора. 5.1.10. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки Работ в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работ. 5.1.11. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика. 5.1.12. Обеспечить доступ представителей Заказчика к месту выполнения Работ в рабочее время. 5.1.13. Информацию, полученную от Заказчика, не сообщать третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 5.1.14. Передать Заказчику вместе с результатом строительно-монтажных и пусконаладочных работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результатов работ по настоящему Договору. 5.1.15. Получить все допуски, разрешения, лицензии и согласования, необходимые для выполнения Работ, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы. В случае наложения на Заказчика административного взыскания и/или производства последним вынужденных расходов по исполнению предписаний надзорных органов в связи с неисполнением Подрядчиком норм законодательства Российской Федерации и города Москвы, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования возместить Заказчику расходы в полном объеме, а также все причиненные в связи с этим убытки. 5.1.16. Предоставить Заказчику на каждую единицу установленного (смонтированного) оборудования гарантийный талон завода-изготовителя или официального дилера, в котором завод-изготовитель (либо официальный дилер) гарантирует Заказчику возможность ремонта или замены некачественного и/или вышедшего из строя оборудования. Всё смонтированное оборудование должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям Ростехнадзора. Подрядчик обеспечивает включение Заказчика в гарантийный талон в качестве лица, имеющего право самостоятельного обращения к заводу-изготовителю (официальному дилеру) с требованиями об устранении недостатков и замене оборудования в пределах гарантийного срока. 5.1.17. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных обязательных требований. 5.1.18. Обеспечить вывоз мусора и уборку места выполнения Работ. 5.1.19. Нести ответственность за организацию и безопасное выполнение Работ 5.1.20. Нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам в процессе производства Работ. 5.1.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора. 5.1.22. Возместить расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков Работ. 5.1.23. Предоставить необходимую исполнительную документацию по выполненным строительно-монтажным и пусконаладочным работам (схема, чертеж и т.д.), которая должна соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации. 5.1.24. Заключать по письменному требованию Заказчика договор (договоры) страхования строительно-монтажных рисков, предварительно согласовав с Заказчиком страховую организацию и проект договора страхования. 5.2. Подрядчик вправе: 5.2.1. Привлечь субподрядчиков с письменного согласия Заказчика, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение ими Работ, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения Работ. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком. 5.3. Заказчик обязан: 5.3.1. Принять Работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, и подписать Акт о приемке выполненных работ, Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ. 5.3.2. Оплатить Работы на условиях и в порядке, предусмотренных в разделах 3 и 4 настоящего Договора. 5.4. Заказчик имеет право: 5.4.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком. 5.4.2. Передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия Подрядчика. 5.4.3. Использовать разработанную Подрядчиком в рамках настоящего Договора проектно-сметную документацию без согласия Подрядчика многократно. Подписанием настоящего Договора Подрядчик предоставляет согласие на использование Заказчиком разработанной проектно-сметной документации неограниченное число раз. 5.4.4. Заказчик не обязан возмещать Подрядчику дополнительные расходы, возникшие в связи с изменением исходных данных для выполнения Работ. 5.4.5.Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема и стоимости выполненных Работ, строительным нормам и правилам, а материалов и оборудования - государственным стандартам и техническим условиям. 6. Выполнение Работ и сдача-приемка Работ 6.1. Для обеспечения выполнения Работ по настоящему Договору Стороны определили своих представителей. 6.1.1. Представителями Заказчика, ответственными за обеспечение проведения Работ по настоящему Договору, являются: 1). ___________________ (должность, Ф.И.О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес электронной почты: ___________________; 2). ___________________ (должность, Ф.И.О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес электронной почты: ___________________; 6.1.2. Представителями Подрядчика, ответственными за обеспечение проведения Работ по настоящему Договору, являются: 1). ___________________ (должность, Ф.И.О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес электронной почты: ___________________; 2). ___________________ (должность, Ф.И.О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес электронной почты: ___________________. 6.1.3. Изменение указанных в пунктах 6.1.1 и 6.1.2 Договора представителей Сторон осуществляется путем направления в адрес другой Стороны Договора письменного уведомления с указанием полной информации о новом представителе (должность, Ф.И.О., тел., факс, адрес электронной почты). Моментом изменения ответственного лица является день получения Стороной такого уведомления. 6.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о выполненных Работах по настоящему Договору. 6.3. Приемка Работ осуществляется Заказчиком поэтапно: 6.3.1. Подрядчик осуществляет сдачу выполненных Работ по разработке проектно-сметной документации поэтапно в следующем порядке: Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее 5 рабочих дней со дня завершения выполнения работ по Акту приема-передачи проектно-сметную документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в открытом для редактирования формате), сметную документацию, а также Акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, счет и счет-фактуру. 6.3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения всех документов, указанных в пункте 6.3.1 настоящего Договора, оформленных надлежащим образом, рассматривает представленные документы, утверждает проектно-сметную документацию и подписывает Акт о приемке выполненных работ или направляет мотивированный отказ с указанием перечня необходимых доработок и сроками их выполнения. При этом: - приемке не подлежат частично выполненные объемы работ, то есть объемы, отклоняющиеся в меньшую сторону по сравнению с объемами, предусмотренными условиями настоящего Договора; - частичное выполнение работ, отклоняющееся в меньшую сторону от объемов, предусмотренных условиями настоящего Договору. 6.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания обеими сторонами Акта приема-передачи проектно-сметной документации Подрядчик в соответствии с доверенностью, выданной Заказчиком, направляет разработанную проектно-сметную документацию в Мосгосэкспертизу. Стоимость услуг по рассмотрению проектно-сметной документации в Мосгосэкспертизе включена в цену настоящего Договора. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения положительного заключения Мосгосэкспертизы Подрядчик обязан направить Заказчику итоговый Акт о приемке выполненных работ в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы. При этом датой выполнения работ является дата подписания обеими сторонами итогового Акта о приемке выполненных работ. 6.3.4. Заказчик вправе не рассматривать Акт о приемке выполненных работ и работы не оплачивать, если документы, указанные в пункте 6.3.1 настоящего Договора, представлены не в полном объеме, либо оформлены ненадлежащем образом (то есть с нарушением требований настоящего Договора и/или требований законодательства Российской Федерации и г. Москвы). 6.3.5. Подрядчик осуществляет сдачу строительно-монтажных и пуско-наладочных работ поэтапно в следующем порядке: Подрядчик обеспечивает получение Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения работ Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), оригинала счета и счета-фактуры по каждому объекту, оформленных надлежащим образом, а также документов, подтверждающих фактическое выполнение Работ (акты скрытых работ, акты приемки в монтаж оборудования и материалов, отчеты об использовании материалов, акты приемки ответственных конструкций, акты пусконаладочных работ, исполнительная документация, протоколы испытаний кабельных линий, технические акты, документы на приобретение материалов и оборудования (счета, счета-фактуры и иные первичные учетные документы), сертификаты на материалы, сертификаты и паспорта на оборудование и др.) 6.3.6. После выполнения всех Работ по Договору Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня срока завершения всех Работ, установленного в п. 2.1. настоящего Договора, предоставляет Заказчику Акт рабочей комиссии о приемке объекта по каждому объекту. 6.3.7. После выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик должен произвести испытание и измерение в соответствии с объемами и нормами испытания электрооборудования РД 34.45-51.300-97. 6.3.8. Приемка результатов строительно-монтажных работ и оценка качества выполненных работ осуществляется комиссией из представителей Заказчика и Подрядчика в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации. 6.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков Работ или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну. 6.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления и всех документов, предусмотренных пунктом 6.3.5. настоящего Договора, обязан рассмотреть их и при отсутствии замечаний подписать либо направить мотивированный отказ от приемки работ. При этом: - приемке не подлежат частично выполненные объемы работ, то есть объемы, отклоняющиеся в меньшую сторону по сравнению с объемами, предусмотренными для соответствующего этапа Проектной документацией, иными приложениями к настоящему Договору; - частичное выполнение работ, отклоняющееся в меньшую сторону от объемов, предусмотренных Проектной документацией, иными приложениями к настоящему Договору. 6.6. Заказчик, принявший результат строительно-монтажных и пусконаладочных работ без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 6.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок с момента их обнаружения. 6.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работ или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну. 6.9. Подрядчик ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, представляет Заказчику Отчет о выполненных Работах. Данный отчет должен быть составлен по форме, установленной настоящим Договором (приложение 4 к настоящему Договору) и содержать следующую информацию: - перечень выполненных за отчетный период работ в виде справочной информации (при этом подлежащие оформлению между Заказчиком и Подрядчиком отчетные документы, предусмотренные пп. 6.3.1 и 6.3.5 настоящего Договора представляются Заказчику исключительно после завершения работ), - размер денежных средств, освоенных Подрядчиком по настоящему Договору на отчетный период с расшифровкой цели их расходования. Все расходы должны быть подтверждены надлежаще оформленными документами, подписанными Подрядчиком и его контрагентом (Акты о приемке выполненных работ и др.), а также платежными поручениями, подтверждающими факт перечисления денежных средств с расчетного счета. Данные документы передаются Заказчику вместе с отчетом и являются его неотъемлемой частью. 6.10. Заказчик рассматривает представленный Подрядчиком отчет со всеми представленными документами в течение 5 (пяти) рабочих дней и утверждает его, о чем делает отметку на данном отчете, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от его утверждения. 6.11. В целях уточнения сведений, содержащихся в отчете, Заказчик вправе направить Подрядчику письменный запрос. Подрядчик обязан представить запрашиваемую информацию с приложением всех необходимых документов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Заказчика.
7.1. При обнаружении недостатков работ по разработке проектно-сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию и произвести необходимые дополнительные работы, связанные с устранением недостатков. Подрядчик обязан безвозмездно устранить все недостатки работ по разработке проектно-сметной документации в срок, указанный в уведомлении Заказчика, если иной срок письменно не согласован Сторонами дополнительно. 7.2. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения требования Заказчика информировать Заказчика о принятии мер по их устранению. 7.3. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пусконаладочные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь со следующего дня после подписания обеими Сторонами итогового Акта о приемке выполненных работ. 7.4. Подрядчик гарантирует:
7.5. Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех недостатках и дефектах, выявленных в период гарантийного срока. 7.6. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней после получения требования от Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, по выбору Заказчика: - безвозмездно устранить недостатки и дефекты выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ и отремонтировать оборудование; - безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в строительно-монтажных и пусконаладочных работах, и заменить оборудование и/или материалы; - возместить расходы Заказчика на устранение недостатков силами Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами. Подрядчик должен в течение 3 (трех) рабочих дней после получения требования Заказчика информировать Заказчика о принятии мер по устранению выявленных дефектов. 7.7. В случае нарушения Подрядчиком срока устранения недостатков Работ Заказчик имеет право за свой счет устранить выявленные недостатки с последующим возмещением Подрядчиком расходов на устранение данных недостатков. Условия настоящего пункта Договора применяются в случае обнаружения недостатков Работ как до момента их приемки Заказчиком, так и после их приемки Заказчиком. 7.8. Заказчик имеет право устранять недостатки результата Работ как своими силами, так и силами привлеченных третьих лиц. 7.9. Настоящим Стороны устанавливают, что возмещение расходов Заказчика согласно пункту 7.7. настоящего Договора на устранение недостатков Работ осуществляется путем удержания Заказчиком денежных средств из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные Работы. При этом Заказчик до удержания письменно направляет Подрядчику уведомление об удержании.
8.1. Стороны подтверждают, что способом обеспечения надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору является банковская гарантия, в силу которой Принципалом является Подрядчик, Бенефициаром – Заказчик. 8.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику банковскую гарантию, оформленную в соответствии с настоящим Договором (в соответствии с требованиями пунктов 8.3, 8.4 и 8.5. настоящего Договора). 8.3. В банковской гарантии должны быть предусмотрены следующие условия: 8.3.1. Общая сумма обязательств Принципала, гарантируемая гарантом по банковской гарантии, составляет 30 % начальной (максимальной) стоимости проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, что составляет ___________ (_______) рублей ___ коп. 8.3.2. Банковская гарантия обеспечивает исполнение всех вытекающих из Договора обязательств Принципала перед Бенефициаром по уплате Бенефициару неустойки/возмещения расходов за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору/возврат суммы аванса, включая, но, не ограничиваясь, за: - нарушение конечного срока выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором (основание – пункты п.9.2 и п. 12.1 настоящего Договора); - нарушение сроков устранения недостатков и дефектов, выявленных в Работах (основание – пункты 9.3, 9.4 настоящего Договора); - неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика по представлению Заказчику отчетных документов (основание – пункт 9.6 настоящего Договора); - нарушение Подрядчиком обязанностей, связанных с предоставлением Заказчику дополнительного соглашения (основание – пункт 9.7 настоящего Договора); 8.3.3. Срок действия банковской гарантии – конечный срок выполнения работ в соответствии с пунктом 2.1. плюс 2 (два) месяца. 8.3.4. Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом. 8.3.5. Банковская гарантия вступает в силу с момента ее выдачи гарантом. 8.3.6. Бенефициар вправе требовать уплаты всей суммы или части суммы, на которую выдана банковская гарантия, как при наступлении одного из оснований для получения Бенефициаром денежных средств по банковской гарантии, так и при наступлении нескольких оснований для получения Бенефициаром денежных средств по банковской гарантии; 8.4. Помимо условий, предусмотренных пунктом 8.3 настоящего Договора, в банковской гарантии должно быть указано, что документами, представляемыми Бенефициаром гаранту для получения денежных средств по каждой из банковских гарантий, являются: 8.4.1. письменное требование Бенефициара гаранту об уплате суммы или части суммы по банковской гарантии с указанием: реквизитов Договора; нарушенного Принципалом обязательства, вытекающего из Договора; размера денежной суммы, подлежащей уплате в пользу Бенефициара (письменное требование подписывается генеральным директором Бенефициара и скрепляется печатью Бенефициара); 8.4.2. заверенная генеральным директором Бенефициара либо уполномоченным лицом Бенефициара копия Договора. Копия Договора заверяется путем указания на копии следующих реквизитов: штампа «КОПИЯ ВЕРНА»; даты заверения (число, месяц, год); подписи генерального директора Бенефициара либо уполномоченного лица Бенефициара, осуществляющего заверение; фамилии и инициалов генерального директора Бенефициара либо уполномоченного лица Бенефициара, осуществляющего заверение. 8.4.3. заверенная генеральным директором Бенефициара либо уполномоченным лицом Бенефициара копия претензии или требования об уплате неустойки/ возмещения затрат Бенефициара в адрес Принципала с доказательствами ее получения Принципалом. Копия претензии заверяется путем указания на копии следующих реквизитов: штампа «КОПИЯ ВЕРНА»; даты заверения (число, месяц, год); подписи генерального директора Бенефициара либо уполномоченного лица Бенефициара, осуществляющего заверение; фамилии и инициалов генерального директора Бенефициара либо уполномоченного лица Бенефициара, осуществляющего заверение. Доказательствами получения Принципалом претензии Бенефициара являются: при нарочном вручении претензии – проставленные на претензии дата получения, входящий номер, фамилия и инициалы работника Принципала, принявшего претензию Бенефициара; при почтовом направлении претензии – копия почтовой квитанции, копия описи документов, вложенных в ценное письмо, копия уведомления о вручении ценного письма Принципалу (копии документов, подтверждающих вручение претензии Принципалу, заверяются в таком же порядке, в каком заверяется претензия). 8.4.4. в случае частичного исполнения Принципалом требования, изложенного в претензии, заверенная генеральным директором Бенефициара либо уполномоченным лицом Бенефициара копия выписки по расчетному счету Бенефициара в банке на день частичного исполнения Принципалом требований, изложенных в претензии. Копия выписки по расчетному счету заверяется путем указания на копии следующих реквизитов: штампа «КОПИЯ ВЕРНА»; даты заверения (число, месяц, год); подписи генерального директора Бенефициара либо уполномоченного лица Бенефициара, осуществляющего заверение; фамилии и инициалов генерального директора Бенефициара либо уполномоченного лица Бенефициара, осуществляющего заверение. 8.5. Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком банк, выступающий в качестве гаранта по настоящему Договору. 8.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении вытекающих из Договора обязательств Принципала перед Бенефициаром по уплате Бенефициару неустойки/возмещения затрат за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию или требование об уплате неустойки/ возмещения затрат. 8.7. Претензия или требование об уплате неустойки/ возмещения затрат предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом Заказчика. В указанных документах должно содержаться: реквизиты Договора, требования Заказчика, сумма требований и ее расчет, обстоятельства, на которых основываются требования. 8.8. Претензия или требование об уплате неустойки/ возмещения затрат вручается Подрядчику нарочным (с отметкой о вручении) либо путем направления заказного письма с описью вложения и уведомлением о вручении. 8.9. Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика требования уплатить неустойку/возмещение затрат за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 8.10. Подрядчик вправе в течение срока, предусмотренного пунктом 8.9 настоящего Договора, вручить Заказчику свои возражения. При оформлении таких возражений Подрядчик указывает количество дней просрочки исполнения своих обязательств по настоящему Договору, произошедших по вине Заказчика. В случае, если нарушение сроков исполнения обязательств Подрядчика связано с переносом таких сроков по соглашению Сторон, Подрядчик указывает в днях период действия таких обстоятельств (с обязательным определением периода действия каждого из поименованных обстоятельств). Предусмотренные настоящим пунктом Договора возражения в обязательном порядке подписываются исполнительным органом Подрядчика, главным бухгалтером и скрепляются печатью Подрядчика. К предусмотренным настоящим пунктом возражениям в обязательном порядке прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих действие обстоятельств. 8.11. При полном либо частичном удовлетворении требований, изложенных в претензии, Подрядчик направляет в адрес Заказчика копию платежного поручения Подрядчика банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению). Копии документов заверяются Подрядчиком в порядке, предусмотренном п. 8.4 настоящего Договора. 8.12. В случае полного либо частичного неудовлетворения требований, изложенных в претензии или требовании об уплате неустойки/возмещения затрат, Заказчик предъявляет гаранту, выдавшему банковскую гарантию, требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии: - в полном размере, указанном в претензии (в случае полного неудовлетворения Подрядчиком требований, изложенных в претензии); - в сумме, составляющей разницу между денежной суммой, указанной в претензии, и денежной суммой, уплаченной Подрядчиком во исполнение требований, указанных в претензии (в случае частичного удовлетворения Подрядчиком требований, изложенных в претензии). При этом до обращения к гаранту Заказчик вправе осуществить удержание соответствующей суммы денежных средств (неустойки и возмещение расходов) из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы, в порядке, предусмотренном пунктом 9.9 настоящего Договора. 9. Ответственность Сторон 9.1. Подрядчик несет ответственность за любые недостатки выполненных Работ независимо от времени их обнаружения, включая, но, не ограничиваясь: момент сдачи-приемки проектно-сметной документации, в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации. 9.2. В случае нарушения конечного и/или промежуточных сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору. При этом стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки. 9.3. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с недостатками либо с отступлениями от условий настоящего Договора Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно, по выбору Заказчика: - безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах; - возместить расходы Заказчика на устранение недостатков силами Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами. 9.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных пунктом 9.3. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору. При этом Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки. 9.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных пунктом 9.3. настоящего Договора, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц, а Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Заказчика. 9.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков по представлению отчетных документов, предусмотренных пунктами 6.3.1, 6.3.5 настоящего Договора и (или) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.1.23. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору. В том случае, если Подрядчик второй раз подряд допустил нарушение сроков предоставления указанных документов, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,15 (ноль целых и пятнадцать сотых) % цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору. Систематическое (более двух раз подряд) нарушение Подрядчиком сроков предоставления Заказчику документов, предусмотренных пунктами 6.3.1, 6.3.5 настоящего Договора, по настоящему Договору влечет возникновение у Заказчика права на внесудебное одностороннее расторжение настоящего Договора. 9.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления Заказчику дополнительного соглашения, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору. 9.8. В случае нарушения Подрядчиком срока предоставления банковской гарантии, предусмотренного пунктом 9.2. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % от суммы банковской гарантии, установленной в пункте 8.3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства. 9.9. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе удерживать соответствующую сумму денежных средств (неустойки и возмещение расходов) из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы. При этом Заказчик до удержания письменно направляет Подрядчику уведомление об удержании. Предусмотренный настоящим пунктом Договора порядок удержания применяется в случае невозможности удовлетворения требований Заказчика за счет банковской гарантии. 9.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полном объеме сверх неустойки. 9.11. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления соответствующей стороной письменного требования о ее уплате. Требование об уплате неустойки рассматривается соответствующей стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их получения. Для целей определения размера неустойки стоимость Работ принимается с учетом НДС. 9.12. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 10. Форс-мажор 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 11. Порядок разрешения споров 11.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с заключением, исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 12. Расторжение Договора 12.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора в следующих случаях: - задержки Подрядчиком начала выполнения работ по настоящему Договору более чем на две недели, по причинам, не зависящим от Заказчика; - нарушения срока завершения Работ более чем на 30 календарных дней; - систематического (более двух раз) нарушения Подрядчиком конечного и/или промежуточных сроков выполнения Работ по причинам, не зависящим от Заказчика; - систематического (более двух раз) несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых Работ; - в случае принятия в одностороннем порядке решения о прекращении производства Работ; - нарушения Подрядчиком срока предоставления банковской гарантии, предусмотренного пунктом 8.2. настоящего Договора, оформленной в строгом соответствии с условиями настоящего Договора, на срок более 10 рабочих дней; - в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 12.2. Договор считается расторгнутым на основании пункта 12.1 настоящего Договора со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении Договора по адресу: ______________________________. 12.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке и в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 12.4. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после расторжения настоящего Договора вернуть полученную от Заказчика сумму аванса. 13. Заключительные положения 13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 13.2. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет недействительности Договора в целом. 13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями. Дополнительные соглашения с момента из заключения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 13.4. В случае изменения адреса или реквизитов каждая Сторона обязана незамедлительно уведомить другую строну средствами оперативной связи, а затем в письменной форме уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней. 13.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 13.6. Подрядчик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 13.7. Стороны вправе заключить дополнительное соглашение об изменении объема Работ по настоящему Договору в размере 20% (двадцати процентов) цены настоящего Договора. 13.8 Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: |
Похожие:
 | Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключить договор на выполнение работ (пир и смр) по программе... | | Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию |
| Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию | | Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию |
| Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ/оказания услуг | | Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ/оказания услуг |
| Оао «оэк» на 2010-2012 годы, включаемых в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии и плату за технологическое присоединение,... |  | О формах Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза подконтрольные товары из третьих... |
| «Тибо-2011», который стал ежегодным национальным смотром мировых и отечественных достижений в области связи, телекоммуникаций, программного... | | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 апреля 2011 г. N 347н |