Форма 11
Приложение № 8 к заявке на участие в конкурсе
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СрокАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА работ
№ п/п
|
Наименование выполняемых работ
|
Предложение участника
размещения заказа
|
1
|
|
|
Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)
м.п. (подпись)
Форма 12
Приложение № 9 к заявке на участие в конкурсе
Справка об опыте работы
________(указать наименование участника размещения заказа)________________________________
сообщает об имеющемся опыте работы по предмету конкурса на протяжении_____(указать
количество лет) _____________________ лет и подтверждает наличие опыта:_____(указать
информацию, отражающую имеющийся у участника опыт работы по предмету конкурса) ___________.
Примечание: Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.
Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)
м.п. (подпись)
Форма 13
Приложение № 10 к заявке на участие в конкурсе
Справка об участии в судебных разбирательствах
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Год
|
Участник -истец
|
Решение в пользу или против участника
|
Наименование ответчика. Основание и предмет спора
|
Оспариваемая сумма
(в руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Год
|
Участник -ответчик
|
Решение в пользу или против участника
|
Наименование истца. Основание и предмет спора
|
Оспариваемая сумма
(в руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный представитель
участника размещения заказа _________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.
Инструкции по заполнению:
1.Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника судебных разбирательств, так и в случае их отсутствия, в последнем случае в таблице приводятся слова «В судебных разбирательствах не участвовал».
2.Данная форма заполняется по состоянию за последний год.
Раздел V. ПРОЕКТ ДоговорА
Договор подряда № ____________
Город Москва
|
«___» __________ 2009 г.
|
Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Романенко Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________
______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующ_____ на основании _________________________________, с другой Стороны,
в дальнейшем по тексту совместно либо раздельно именуемые соответственно «Стороны» либо «Сторона», заключили настоящий Договор, в дальнейшем по тексту именуемый «Договор», о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по переустройству опор № 5, 6 двухцепной ВЛ 220 кВ ПС «Встреча» – ПС «Ново-Внуково», №2 двухцепной ВЛ 220 кВ ПС»Очаково»–ПС «Ново-Внуково» с производством строительно-монтажных работ, поставкой оборудования, выполнением пуско-наладочных работ, именуемые в дальнейшем «Работа», в соответствии с требованиями проектной документации (Приложение 1), технического задания (Приложение 2) и Сметой (приложение 3) в срок установленный пунктом 1.3. настоящего Договора и в соответствии с Графиком проведения работ (приложение №4).
1.3. Сроки выполнения работ по Договору:
Начало: 15 февраля 2010г.
Окончание: 30 марта 2010г
Подрядчик имеет право, с письменного согласия Заказчика, выполнить работы досрочно.
1.4. Подрядчик выполняет работы из своих материалов, на своем оборудовании, своими силами и средствами. Наименование, количество, качество и стоимость используемых материалов Подрядчик обязан до начала выполнения работ согласовать с Заказчиком, в случае отсутствия согласования оплата материалов Заказчиком производиться не будет.
1.5. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
3. Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить работы надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора, из своих материалов, своими силами и средствами в соответствии с требованиями проектной документации (Приложение 1), техническим заданием Заказчика (приложение 2).
2.1.2. Выполнить работы в срок, указанный в пункте 1.3 настоящего Договора в соответствии с Графиком проведения работ (приложение №3).
2.1.3. Обеспечивать и гарантировать производство и качество всех выполняемых работ в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами, правилами и техническими условиями.
2.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, инструментов, оборудования, переданных для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения настоящего Договора имущества.
2.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком.
2.1.6. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения их в срок.
2.1.7. Передать результат работ Заказчику и подписать акта о приемке выполненных работ КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, в которых фиксируется фактический пообъектовый объем работ и использованные для их производства оборудование и материалы.
2.1.8. В процессе производства работ осуществлять систематическую, а по завершению, окончательную уборку места производства работ от остатков материалов и отходов.
2.1.9. Обеспечить в ходе выполнения работ на Объекте Заказчика необходимые меры по технике безопасности, охране окружающей среды.
2.1.10. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.
2.1.11. Возмещать расходы Заказчика, связанные с недостатками результата выполненных работ, либо недостатками работ до приемки их результата Заказчиком, в срок, предусмотренный в требовании Заказчика об устранении данных недостатков.
2.1.13. В назначенный в требовании срок исправить недостатки выполненных работ, либо возместить расходы Заказчика при исправлении недостатков выполненных работ третьими лицами.
2.1.14. Обеспечить доступ представителей Заказчика к месту выполнения работ в рабочее время.
2.1.15. Информацию, полученную от Заказчика, не сообщать третьим лицам без согласия Заказчика.
2.1.16. Передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора: исполнительную документацию, акты на скрытые работы, акты испытания, паспорта, сертификаты качества и т.д.
2.1.17. Вернуть Заказчику материалы, инструменты, оборудование, переданные для переработки (обработки) вещь и иное имущество, предоставленные Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору.
2.1.18. Возмещать (в денежной и/или натуральной форме) в разумные сроки прямой действительный ущерб, причиненный в ходе выполнения работ по настоящему Договору, третьим лицам.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Привлекать для выполнения работ третьих лиц, имеющих необходимые лицензии и/или соответствующие иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, на право ведения работ, за работу которых Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность в полном объеме только с согласия Подрядчика.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Принять работы, выполненные Подрядчиком с условиями настоящего Договора, и подписать акт о приемки выполненных работ КС-2 при отсутствии мотивированного отказа от приемки выполненных работ.
2.3.2. Оплатить работы по цене, указанной в разделе 3 настоящего Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.
2.4.2. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема и стоимости выполненных работ в соответствии со Сметой (Приложение 3), утвержденной Сторонами, и строительным нормам и правилам, а материалов – государственным стандартам и техническим условиям.
2.4.3. Назначить уполномоченного Представителя, который совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора.
2.4.4. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
2.4.5. Назначить Подрядчику 5-дневный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу с последующим возмещением расходов Подрядчиком, а также потребовать возмещения убытков, если во время работы станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом.
2.5. В случае предоставления Заказчиком Подрядчику материалов, инструментов, оборудования, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество, необходимых для выполнения работ, стороны передают их по акту приема-передачи.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена работ по настоящему Договору составляет __________________ (______________) руб., в том числе НДС __% - ____________ (____________________) руб.
Цена работ определена на основании Сметы (приложение 3), утвержденной Сторонами, и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Оплата выполненных работ осуществляется по факту выполнения всех работ на основании подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форме № КС-2) с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат (форме № КС-3) и выставленного счета-фактуры в течение 10 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ и получения счета-фактуры.
3.3. При сдаче Заказчику результата выполненных работ Подрядчик предъявляет Заказчику следующие документы:
Акт о приемке выполненных работ КС-2;
Справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
Счет;
Счет – фактуру;
Акты расхода материалов (при необходимости);
Акты приемки ответственных конструкций;
Протоколы испытаний;
Сертификаты, паспорта на оборудование, исполнительные схемы и чертежи.
Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения, обязан рассмотреть их и при отсутствии замечаний подписать либо направить мотивированный отказ от приемки работ.
4. Сдача-приемка работы
4.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о выполненных работах по настоящему Договору.
4.2. Заказчик в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после получения уведомления и всех документов, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Договора, либо по истечении срока, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора, обязан осмотреть и принять результат работы, на основании чего Сторонами составляется и подписывается акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат» (по форме № КС-3), которые являются с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае обнаружения отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику путем направления мотивированного отказа от приема работ.
4.3.В случае мотивированного отказа Заказчика Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, их содержанием и сроками реализации. Обоснованные претензии, предъявленные Заказчиком, удовлетворяются Подрядчиком без дополнительной оплаты.
4.4.Заказчик, принявший результат работ без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок с момента их обнаружения.
4.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работ или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность Сторон по настоящему Договору устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков выполнения работ, указанных в пункте 1.4 настоящего Договора и Графика проведения работ, Подрядчик обязан, по письменному требованию Заказчика, оплатить штрафную неустойку в размере 0,1 % цены договора за каждый день просрочки.
5.3. В случае допущения отступлений от требований, предусмотренных Техническим заданием, проектной документации, а также недостижение указанных в Техническом задании показателей работы, Подрядчик, по письменному требованию Заказчика, уплачивает штрафную неустойку в размере 1% цены договора за каждый факт отступления от требований или недостижения соответствующих показателей.
5.4. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.10 настоящего Договора, по исправлению недостатков выполненных работ в установленные сроки, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 5 % цены договора.
5.5. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с недостатками, либо с отступлением от требований, предусмотренных настоящим Договором Заказчик самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц имеет право устранять выявленные недостатки работ, а Подрядчик, по письменному требованию Заказчика, обязан возместить все расходы, связанные с устранением таких недостатков.
5.6. Заказчик не несет ответственности за задержку приемки и оплаты работ, если:
- работы были выполнены Подрядчиком с ненадлежащим качеством;
- задержка произошла под влиянием обстоятельств непреодолимой силы (на
срок действия этих обстоятельств).
5.7. Подрядчик несет полную ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
5.8. Все риски случайной гибели материалов и оборудования, используемых в работе, несет Подрядчик.
6. Гарантии по Договору
6.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет ______________ и начинает течь с момента подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ КС-2.
6.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с типовыми проектными решениями, технической документацией на оборудование, ГОСТами, техническими условиями, принятыми в отрасли и действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут выявлены недостатки в выполненных Подрядчиком по настоящему Договору работах, то Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления, устранить выявленные недостатки.
6.4. В случае неустранения Подрядчиком недостатков работ Заказчик имеет право за свой счет устранить выявленные недостатки с последующим возмещением Подрядчиком расходов на устранение данных недостатков.
6.5. Заказчик имеет право устранять недостатки результата работ как своими силами, так и силами привлеченных третьих лиц.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора, каждая Сторона обязана незамедлительно письменно известить об этом другую Сторону. Извещение должно также содержать ссылки на официальные документы уполномоченных органов, удостоверяющие наличие обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8. Изменение Договора
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Неурегулированные Сторонами споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством и передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
9. Порядок расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.
9.2.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор одностороннем порядке в следующих случаях:
- задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
- несоблюдение Подрядчиком требования по качеству работ.
9.3. При досрочном расторжении настоящего Договора Подрядчик возвращает Заказчику полученные денежные средства в сумме, превышающей стоимость выполненных работ.
9.4. В случае расторжения настоящего Договора Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, инструменты, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным – возместить Заказчику стоимость материалов, инструментов, оборудования и иного имущества.
9.5. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке, Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31»декабря 2010 года.
После истечения срока действия настоящего Договора его положения будут применяться к отношениям Сторон до окончания исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.3. Подрядчик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
10.4. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.6. В случае изменений реквизитов Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме уведомить об этом друг друга.
10.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение 1 Проектная документация, на ___л. ;
Приложение 2 Техническое задание, на ___ л.
Приложение 3 Смета, на ___ л.
Приложение 4 График проведения работ, на __ л.
|
