Заявка на участие в открытом запросе предложений (форма 1)

Формы документов, включаемых в состав заявки

Заявка на участие в открытом запросе предложений (форма 1)

Форма заявки на участие в открытом запросе предложений

______________________________________________________________________________________________________________

начало формы

«____»_____________ 201_ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса предложений на ______________________, размещенное на ЭТП _________________ (указывается наименование ЭТП) на сайте _____________ (указывается адрес сайта ЭТП), запрос предложений № ___ (указывается номер запроса предложений на ЭТП), документацию открытого запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, __________________(Коллективный участник в лице) (полное наименование участника (лидера коллективного участника) запроса предложений с указанием организационно-правовой формы), ИНН _____________ (ИНН участника запроса предложений), зарегистрированное по адресу _________________________ (место нахождения участника), почтовый адрес _____________________ (почтовый адрес участника), по Лоту №__ (указывается номер и наименование лота) предлагает заключить договор на________________________________ (предмет договора (лота)) в соответствии с Техническим и Коммерческим предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

Цена договора (лота) без учета НДС, в руб.	___________________________________________________ (цена договора (лота) без учета НДС, рублей)
кроме того, НДС __%, руб.	___________________________________________________ (НДС, рублей)
итого с НДС, руб.	___________________________________________________ (цена договора (лота) с учетом НДС, рублей,)

1. 
   Условия и порядок оплаты (аванс ____% в срок до ____ г./ в течение __ дней с даты заключения договора, расчет ___ в течение __ дней с даты подписания акта выполненных работ/ оказанных услуг и предоставления контрагентом счета (и счета-фактуры);
   
2. 
   Сроки выполнения работ/оказания услуг (если договор не предусматривает этапов выполнения работ/оказания услуг) __________________________________________________________,
   
3. 
   Гарантийные обязательства_____________________________________________________;
   
4. 
   и т.д. (на усмотрение Заказчика) __________________________________________________.
   

Цены, указанные в нашей заявке, включают в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по Договору, в том числе на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных на территории Российской Федерации.

Настоящая заявка действует в течение ___ (__________) дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.

Для юридических лиц

Настоящим подтверждаем, что: против _____________ (наименование участника запроса предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника запроса предложений) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника запроса предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа; (участнику запроса предложений необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов)

- задолженность ____________ (наименование участника запроса предложений) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует,

либо

- задолженность ___________ (указать наименование участника) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (указать наименование участника) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев);

в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сведения о ________________________ (указать наименование участника) отсутствуют.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий, всех упомянутых в заявке заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц, на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса предложений), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минпромторг России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц

Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса предложений) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем запроса предложений, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор по форме и в редакции организатора закупки в соответствии с требованиями документации по запросу предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе предложений, а в случае если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Мы, _____________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса предложений)

осведомлены о том, что в случае признания нас уклонившимися от заключения договора, сведения о нас будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Опись документов, входящих в состав заявки:

№ п/п	№ пункта требований документации	Наименование документа	Наименование файла	Кол-во страниц
1.	[заполняется заказчиком]	…	…	…
2.	[заполняется заказчиком]	…	…	…
3.	[заполняется заказчиком]	…	…	…
...	[заполняется заказчиком]	…	…	…

__________________________________ _________________________

(подпись уполномоченного лица) (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

____________________________конец формы___________________________

Инструкция по заполнению

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

Заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке участника запроса предложений за подписью уполномоченного лица, скрепить печатью организации.

Участник запроса предложений присваивает заявке на участие в запросе предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Участник запроса предложений должен указать стоимость поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии с Коммерческим предложением (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

Участник запроса предложений должен указать срок действия предложения на участие в запросе предложений согласно требованиям пункта Error: Reference source not found.

Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе предложений документов.

Техническое предложение (форма 2)

Форма технического предложения

______________________________________________________________________________________________________________

начало формы

Приложение №__ к заявке
от «____» _____________ 201_ г. № _____

Техническое предложение

Наименование и место нахождения участника: _____________________________
Услуги будут оказаны: в соответствии с ____________________________________

(приводится полный список нормативных документов)

в следующем объеме: ______________________________________________________________________

(приводятся пункты, которые Участник обязуется выполнить в полном объеме и соответствии с требованиями документации)
Технологические и организационно – технические предложения:

(Участник в свободной форме приводит свои технические и организационно - технические предложения, опираясь на спецификацию)

ИЛИ

(Участник заполняет таблицу «Предложение участника»)

№ п/п	Требования заказчика	Предложение участника
	[указать требования заказчика]	[указывается техническое предложение участника]
…
…