7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ПРОДУКЦИИ
7.1. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю:
При доставке автотранспортом – с момента передачи Продукции Грузополучателям Покупателя в пунктах назначения;
при самовывозе автотранспортом Покупателя – с момента передачи Продукции Покупателю в пунктах отгрузки.
7.2. Датой поставки Продукции Стороны считают:
При поставке автотранспортом – дату передачи Продукции Грузополучателям в пунктах назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на экземплярах товарно-транспортной накладной (транспортной накладной);
При поставке автотранспортом Покупателя (самовывоз) - дату передачи Продукции перевозчику Покупателя в пунктах отгрузки, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на экземплярах товарно-транспортной накладной (транспортной накладной);
7.3. Риски случайной гибели и/или порчи Продукции (в том числе риски утраты и/или повреждения при отсутствии вины какой-либо из Сторон, грузоотправителя, перевозчика в этом) переходят к Покупателю с даты поставки.
8. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
8.1. Цена на Продукцию устанавливается в валюте и указывается Сторонами в Спецификации. В указанную цену входят все расходы Поставщика по доставке Продукции к месту назначения и надлежащей передаче Продукции Грузополучателю. В цену на Продукцию входят, в том числе, налоги, сборы, таможенные пошлины, страхование, транспортные и иные расходы, связанные с поставкой Продукции.
8.1.1. Цена на Продукцию, согласованная и указанная в Спецификации на каждый месяц поставки партии Продукции, действует без изменений.
8.2. Оплата Продукции производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и осуществляется следующим образом:
Покупатель на основании оригинала выставленного Поставщиком счета производит оплату стоимости поставленной Продукции в Рублях по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета-фактуры в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с даты приемки продукции грузополучателем и предоставления Поставщиком документов, указанных в п.3.1 и 3.2 настоящего Договора и наличии у Покупателя товарной накладной по форме ТОРГ-12 с отметкой Грузополучателя о приеме продукции.
К оплате могут приниматься копии документов, ранее представленные Покупателю в соответствии с п.3.2 настоящего Договора, приемка Продукции по которым подтверждена Покупателем или Грузополучателем, заверенные печатью Поставщика.
В счетах на оплату поставленной Продукции отражается стоимость Продукции, полагающаяся к оплате за поставленную Продукцию.
Покупатель в платежном поручении на оплату поставленной Продукции указывает точные реквизиты счета Поставщика.
8.3. В случае если документация, перечисленная в п. 3.1, 3.2 и 3.5 настоящего Договора, Поставщиком не представлена Грузополучателю либо представлена, но оформлена ненадлежащим образом, срок оплаты поставленной Продукции увеличивается соразмерно времени просрочки исполнения обязательства Поставщика по предоставлению вышеуказанных документов.
8.4. Все расчеты и сверки по платежам производятся с Поставщиком по каждой отдельной Партии (подпункту позиции Спецификации) по каждой Спецификации.
8.5. Указанный в п. 8.2. Договора порядок расчетов может быть изменен по письменному соглашению Сторон.
8.6. Датой оплаты Продукции по настоящему Договору Стороны считают дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
8.7. Поставщик обязан ежегодно до окончания срока действия Договора оформлять и направлять в адрес Покупателя акты сверки расчетов по Договору по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 октября и 31 декабря - не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления соответствующего акта сверки.
Акт сверки по окончании срока действия Договора направляется Поставщиком Покупателю в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Договору.
В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Покупатель обязан подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Поставщику.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае нарушения сроков поставки Продукции, установленных в настоящем Договоре, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости недопоставленной Продукции за каждый день просрочки.
9.2. В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в п. 3.1 и 3.2 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от совокупной стоимости Продукции, документы на которую не были представлены, за каждый день просрочки.
9.3. В случае нарушения срока устранения недостатков и/или замены дефектной Продукции, установленного настоящим Договором, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости указанной в настоящем пункте Продукции за каждый день просрочки.
9.4. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры при получении сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки из расчета 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав за каждый день просрочки.
9.5. В случае необоснованной задержки Покупателем оплаты Продукции Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
9.6. Поставщик гарантирует, что Продукция, передаваемая Поставщиком в собственность Покупателю не находится под арестом, в залоге, не обременена правами и обязательствами третьих лиц. В противном случае Поставщик возмещает все убытки, возникшие в нарушение настоящего гарантийного обязательства, а также выплачивает неустойку в размере 3 % (Три процента) от общей стоимости соответствующей Продукции в полном объеме сверх возмещения убытков.
9.7. Неоплата Покупателем Продукции в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком условий настоящего Договора или непредставлением Поставщиком документов, согласно п. 3.1 и/или 3.2. и/или 16.3. настоящего Договора, не является основанием для применения к Покупателю мер ответственности за неисполнение денежного обязательства, а срок оплаты Продукции продлевается до надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.
9.8. Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить все убытки, понесенные другой Стороной вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе убытки, возникшие в случае представления Поставщиком документов, указанных в п. 3.2. Договора, составленных с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, которые повлекли привлечение Покупателя к налоговой ответственности.
9.9. В случае предъявления Поставщиком в обеспечение своих обязательств банковских гарантий, предусмотренных п. 16.3 Договора, выдачу которых банк-гарант не подтвердил путем предоставления Покупателю по его запросу официального письма, Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку в размере 30 % от суммы банковской гарантии, выдача которой не подтверждена банком-гарантом.
9.10. В случае несоответствия технических показателей поставляемой продукции заявленным, таких как:
эффективность противотурбулентной присадки;
седиментационная устойчивость;
температура вспышки;
температура застывания;
плотность;
вязкость;
внешний вид;
Поставщик обязуется полностью заменить партию и/или выплатить неустойку в размере стоимости поставленной партии Продукции, а также компенсирует недополученную выгоду, расходы по утилизации некачественной партии (в случае отказа замены) и возмещает все затраты Покупателя по оплате штрафов и претензий конечного потребителя.
9.11. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.12. Общий максимальный размер ответственности Поставщика по каждой поставке ограничивается стоимостью конкретной спецификации, в том числе в виде оплаты неустоек и (или) возмещения ущерба за нарушение обязательств и иные неправомерные действия, независимо от основания ответственности, и не может превышать USD 1 000 000 (один миллион долларов США). Упущенная выгода Сторонами возмещению не подлежит.
В случае противоречий с остальными положениями Договора, либо другими документами данный пункт имеет абсолютную превалирующую силу.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
10.1. Стороны согласовали, что споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, будут урегулироваться в претензионном порядке. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, которая их предъявила, в двухнедельный срок со дня их поступления.
10.2. В случае неудовлетворения Поставщиком обоснованных претензионных требований Покупателя либо непредставление Поставщиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на претензию, Стороны вправе произвести зачет суммы претензионных требований в счет суммы оплаты за поставленную Продукцию.
Покупатель и Поставщик согласовали, что зачет суммы претензионных требований Покупателя производится путем подписания Сторонами Соглашения о зачете штрафных санкций в счет уменьшения суммы основного долга.
10.3. При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования путем переговоров или в претензионном порядке спор передается на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Покупателя.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в иной форме конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.
11.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2-х (Двух) лет.
11.3. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Покупателем и Поставщиком друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны также без участия тех же Сторон от третьих лиц.
11.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений, по их законному требованию.
12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение обязательств явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
12.2. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по настоящему Договору, должна в течение 3-х (Трех) календарных дней направить другой Стороне по факсу или заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия указанного выше обстоятельства, подтвержденного справкой ТПП РФ.
12.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Сторонами настоящего Договора в результате непреодолимых и необратимых для Сторон событий чрезвычайного характера, как-то: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, войны и военных действий, а также издания федеральными органами государственной власти актов запрещающих исполнение обязательств по настоящему Договору.
12.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (Двух) месяцев, то Стороны вправе договориться о расторжении настоящего Договора.
12.5. При расторжении настоящего Договора по форс-мажорным обстоятельствам Стороны производят взаиморасчеты по выполненным на момент прекращения настоящего Договора обязательствам.
13. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
13.1. Условия настоящего Договора имеют равную обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного Дополнительного соглашения.
13.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без получения предварительного письменного согласия другой Стороны.
13.3. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления Поставщику письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Поставщику каких-либо расходов, убытков и упущенной выгоды в случаях, если:
поставка какой-либо партии Продукции в полном объеме просрочена на 30 календарный дней; или
Поставщиком допущена недопоставка Продукции и/или отдельных ее составляющих; или
непредставления Поставщиком документов, согласно п. 3.2 настоящего Договора; или
поставляемая Продукция исключена из Реестра ОВП; или
непредставления информации в соответствии с п. 3.7 настоящего Договора; или
если Поставщик представил Покупателю банковскую гарантию, выдачу которой банк-гарант не подтвердил путем предоставления официального письма Покупателю по его запросу; или
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
13.4. Поставщик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать произвести возврат поставленной Продукции в случаях, если:
оплата поставленной Продукции просрочена более 45 (Сорока пяти) банковских дней; или
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13.5. Ни одна из Сторон не вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 13.3 или 13.4 настоящего Договора.
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, подписанного без протокола разногласий.
14.2. Настоящий Договор действует до ________________, а в части исполнения Сторонами своих обязательств возникших из настоящего Договора или в связи с ним до полного и надлежащего их исполнения.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
15.1. Перечень Приложений к настоящему Договору:
Приложение № 1 Форма Спецификации;
Приложение № 1А Перечень банков-гарантов;
Приложение № 2 Форма банковской гарантии;
Приложение № 3 Форма предоставления сведений о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Поставщика;
16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению настоящего Договора (письма, Дополнительные соглашения, Спецификации) посредством факсимильной связи. Полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от договаривающейся Стороны, если оно содержит правильные отметки факсимильного аппарата Стороны - получателя о наименовании и телефонах Стороны – отправителя. Стороны обязаны обменяться оригиналами таких документов не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты их подписания.
16.2. При подписании настоящего Договора Поставщик должен представить Покупателю заверенные печатью Поставщика копии свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, устава Поставщика, сообщить свои почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, необходимые для правильного оформления настоящего Договора и последующих Приложений к нему.
16.3. Поставщик после заключения Договора, в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения Спецификации передает Покупателю оригинал безотзывной банковской гарантии исполнения всех своих обязательств по Спецификации, в том числе по гарантии качества и срока поставляемой Продукции, с указанием Покупателя Бенефициаром (выгодоприобретателем) по гарантии. Срок действия гарантии – с момента ее выдачи до истечения 90 (Девяносто) календарных дней с момента поставки последней партии Продукции по Спецификации к настоящему Договору. Сумма гарантии определяется из расчета 10 (Десять) процентов от общей стоимости поставляемой Продукции по Спецификации с учетом налога на добавленную стоимость.
При оформлении Дополнительных соглашений к Договору по увеличению объемов поставки Продукции гарантия на добавленный объем Продукции оформляется Поставщиком и передается Покупателю на условиях настоящего пункта.
16.4. Расходы по выдаче банковских гарантий лежат на Поставщике. Поставщик обязан предоставить банковские гарантии одного из согласованных Покупателем банков, указанных в Приложении №1А «Перечень банков-гарантов» настоящего Договора.
Банковские гарантии должны соответствовать форме Приложения № 2 к настоящему Договору.
16.5. В случае задержки предоставления Поставщиком оформленной Банковской гарантии выполнения условий Договора более чем на 10 (Десять) рабочих дней от даты, установленной в пункте 16.3 Договора или более чем на 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения, согласно пункта 16.3 Договора, Покупатель имеет право приостановить исполнение своих обязательств до даты предоставления Банковской гарантии, а также предъявить пени в размере:
- 5 000 (Пять тысяч) рублей – при сумме спецификации до 1 000 000 рублей;
- 0,5% от суммы спецификации за каждый день просрочки, но не более 100 000 рублей в день при сумме спецификации более 1 000 000 рублей.
16.6. Многооборотная тара (далее по тексту – «Тара»), используемая при поставке Продукции по настоящему Договору, может быть возвращена Поставщику по предварительному письменному соглашению Сторон, о чем делается соответствующая запись в Спецификации.
16.7. Затраты по возврату Тары, включая погрузку, перевозку, разгрузку и т.п. несет Покупатель, с последующей оплатой (возмещением) таких затрат Поставщиком.
16.8. Поставщик не позднее 12 (Двенадцати) рабочих дней производит оплату возмещаемых затрат по возврату Тары, на основании выставленных счетов Покупателя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы Покупателя по возврату Тары:
16.8.1. – копии счета-фактуры Грузоперевозчика, осуществлявшего перевозку;
16.8.2. – копии железнодорожных квитанций с отметкой станции отправления Тары (при поставке Тары железнодорожным транспортом);
16.8.3. – копии товарно-транспортных накладных или Актов приемки-передачи Тары (при поставке автомобильным транспортом).
16.9. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов и других сведений о юридическом лице, сторона, у которой произошли такие изменения, обязуются в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента изменения указанных сведений сообщить о них другой стороне.
16.10. После заключения настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
16.11. Стороны должны обменяться оригиналами подписанного Договора в течение 10 (Десять) календарных дней с момента их подписания.
16.12. В случае расхождения положений настоящего Договора и Спецификаций к нему, приоритет имеют положения настоящего Договора.
16.13. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
16.14. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
17. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
17.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются не осуществлять действия, нарушающие требования международного и российского антикоррупционного законодательства.
17.2. Стороны отказываются от стимулирования (предоставления денежного вознаграждения, подарков, услуг, оплаты развлечений и отдыха и любых других выгод) работников другой Стороны, способных повлиять на беспристрастность и независимость действий или решений Сторон при исполнении обязательств по Договору.
17.3. В случае возникновения у Стороны достаточных оснований предполагать нарушение при исполнении обязательств по настоящему Договору требований международного и российского антикоррупционного законодательства эта Сторона обязуется уведомить о таких нарушениях другую Сторону путем направления ей письменного уведомления с приложением подтверждающих эти нарушения материалов. Сторона, получившая указанное в настоящем пункте уведомление, вправе дополнительно запросить все необходимые сведения для проверки полученной информации, а другая Сторона обязана предоставить их в течение трех рабочих дней с момента получения такого уведомления.
17.4. Стороны обязуются оказывать друг другу взаимное содействие в целях исключения коррупционных действий при исполнении обязательств по Договору. Стороны гарантируют осуществление (с соблюдением условий конфиденциальности) надлежащего разбирательства по предоставленной в рамках исполнения настоящего Договора информации о коррупционных действиях. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о фактах неисполнения мер по противодействию коррупции.
18. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
______________________________________
ОГРН ________________________________
ИНН _________________________________
Адрес местонахождения: _______________
Почтовый адрес: ______________________
Тел.: _____________. Факс: _____________
Банковские реквизиты:
р/с __________________________________
в ____________________________________
к/с __________________________________
БИК ________________________________,
КПП ________________________________
|
«ПОКУПАТЕЛЬ»
Организационно-правовая форма Общества – Покупателя по договору «Наименование общества – Покупателя по договору»
Адрес местонахождения: ________________.
Почтовый адрес: _______________________.
Тел.: _______________. Факс: ____________.
Банковские реквизиты:
р/с № _________________________________ в _____________________________________
к/с № _________________________________.
БИК ____________, ИНН ________________,
КПП ________________________.
|
_______________________ (_____________)
М.П.
|
От имени ПОКУПАТЕЛЯ:
____________________ (_____________)
М.П.
|
Приложение № 1 к Договору № __________ от «__» ________ 20__ г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа
|
ГСМ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спецификация №
|
|
|
|
|
|
1.Лот
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.МН
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Объект
|
|
№ поз
|
Код позиции
|
Наименование Продукции
|
ГОСТ, ОСТ, ТУ, опросный лист и пр.
|
Ед. изм.
|
Кол-во, всего
|
Цена без НДС (руб)
|
Сумма
без НДС (руб)
|
Ставка НДС, (%)
|
Сумма НДС (руб)
|
Сумма с НДС (руб)
|
Срок поставки
|
Отгрузочные реквизиты
|
Примечание
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО без НДС:
|
0,00
|
(___руб.____коп.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС:
|
0,00
|
(___руб.____коп.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО с НДС:
|
0,00
|
(___руб.____коп.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТАВЩИК:
|
|
|
|
|
|
|
ПОКУПАТЕЛЬ:
|
|
| Приложение 1А
к Договору №_____ от «__» _______ 20__ г.
Перечень банков-гарантов1
№ п/п
|
Наименование банка-гаранта
|
Примечание
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК
|
ПОКУПАТЕЛЬ
|
__________________________ (_____________)
М.П.
|
_____________________ (_____________)
М.П.
|
Приложение № 2
к Договору № ___ от «____» _________20__ г.
(Типовая форма банковской гарантии)
_________________
(Бенефициар)
|
