Документация об открытом аукционе в электронной форме

Скачать 0.92 Mb. Название Документация об открытом аукционе в электронной форме страница 6/7 Тип Документы filling-form.ru > Договоры > Документы

Требования к выполнению работ.

Работы производятся только в отведенной зоне работ.

Выполняемые работы должны производиться в соответствии с представленной сметной документацией.

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

Все используемые для ремонта материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.

Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

Подрядчик должен выполнить работы качественно и в сроки, определенные Договором, выполнить порученную Работу с соблюдением государственных стандартов и технических условий, а так же в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией Работ; в том числе строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- Правила ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора;

Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.
Приложение №1 к техническому заданию – Локальный сметный расчет.

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор подряда № _________

на выполнение работ по текущему ремонту лыжной базы

г. Уфа «__» ________2017 г.
Муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (МАУ СШ МР Уфимский район РБ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Махмутова Венера Фуатовича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании __________________________________, с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны») на основании решения комиссии Заказчика (Протокол _________ №__ от «_» _________2017г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Настоящий Договор заключается на выполнение работ по текущему ремонту лыжной базы, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, с. Михайловка, ул. Школьная, 10.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по текущему ремонту лыжной базы, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, (в дальнейшем – Объект), в соответствии с видами, объемами работ и материалами, предусмотренными Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), локальным сметным расчетом на выполнение работ по ремонту лыжной базы (далее-Локальный сметный расчет) (Приложение № 1 к Техническому заданию) являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора и сдать их результат Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять вышеуказанные работы и обеспечить их оплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Предусмотренные настоящим Договором работы в части видов и объемов работ, а также материалов выполняются в полном соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), технических условий (ТУ), других нормативных технических документаций (НТД).
2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет __________________________________________________________________________, в том числе НДС 18 % / НДС не облагается.

2.2. Цена Договора, указанная в пункте 2.1, включает в себя все прямые, дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением всех работ (в т. ч. стоимость работ, стоимость материалов, оборудования, расходы, связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные и командировочные расходы, погрузо-разгрузочные работы, уборка и вывоз строительного мусора, расходы по соблюдению норм и правил технической, пожарной и иных мер безопасности, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, соблюдение гигиенических норм, расходы, связанные с замером, демонтажем, непредвиденные расходы и т.д.), с учетом компенсации за стесненные условия труда согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) и иные затраты в соответствии с нормативами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, а также включает в себя все налоги, сборы, пошлины, страхование и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Договора остается твердой и неизменной на протяжении всего срока выполнения Договора, кроме случаев предусмотренных п. 11.2. настоящего Договора.

2.4. После выполнения всего объема работ Подрядчик представляет Заказчику следующие документы:

- счет;

- счет – фактура;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС–3);

- акт о приемки выполненных работ (по форме № КС-2);

- акт освидетельствования скрытых работ.

2.5. Заказчик производит оплату в размере 100 процентов суммы, указанной в п. 2.1, за выполненные Подрядчиком работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания Сторонами всех документов, указанных в п. 2.4 настоящего Договора.
3. Сроки и условия обеспечения исполнения обязательств

3.1. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 92 917,60 руб. (Девяносто две тысячи девятьсот семнадцать рублей 60 копеек) (10% от начальной (максимальной) цены Договора) в форме____________________ (банковская гарантия, выданная банком, или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику).

3.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

3.3. В случае, если обеспечение исполнения Договора представляется в виде передачи Заказчику в залог денежных средств, денежные средства, вносимые в качестве обеспечение исполнения Договора, должны быть перечислены по следующим реквизитам:

ИНН 0245010863

КПП 024501001

Получатель: ФУ администрации МР Уфимский район РБ (МАУ СШ МР Уфимский район РБ л/с 30800103005, 31800103005)

Банк получателя: Отделение - НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН г. УФА

БИК 048073001

р/с 40701810900003000003

ОКТМО 80652405

Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора открытого аукциона в электронной форме №, НДС не облагается.

3.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня надлежащего исполнения обязательств по Договору и принятия его Заказчиком согласно разделу 7 настоящего Договора.

3.5. В случае отказа Подрядчика от исполнения договора или расторжения с ним Договора в связи с ненадлежащем исполнением договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Договора, Подрядчику не возвращаются.
4. Сроки и условия выполнения работ.
4.1.Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в полном объеме и сданы Заказчику в соответствии с п. п. 7.1. – 7.3. настоящего Договора в следующие сроки:

- начало выполнения работ – с момента заключения настоящего Договора,

- окончание выполнения работ – не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

4.2. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания (утверждения) Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС – 2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС – 3).

4.3. В течение трёх календарных дней после подписания настоящего Договора Подрядчик согласовывает с Заказчиком График производства работ, предусматривающий сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки), с обеспечением окончания работ в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора.

4.4. Подрядчик вправе выполнить работу ранее, письменно уведомив Заказчика.

4.5. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре.
5. Обязанности Заказчика.
Для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик обязуется:

5.1. Передать Подрядчику до начала выполнения работ Объект по акту открытия и передачи строительной площадки в производство работ, подписанному Сторонами.

5.2. Обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации. Оплата за пользование Подрядчиком электроэнергией, водой, канализацией и иными коммуникациями относится на Подрядчика.

5.3. Обеспечить контроль за выполнением в соответствии с Локальным сметным расчетом и настоящим Договором и требованиями нормативных документов.

5.4. Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования на Объекте, если выполнение этих работ не предусмотрено Локальным сметным расчетом. Определить место складирования оборудования и других материалов, демонтированных в процессе выполнения работ.

5.5. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку Объекта в эксплуатацию.

5.6. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.

5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других частях настоящего Договора.
6. Обязанности Подрядчика.
Для реализации предмета настоящего Договора Подрядчик обязуется:

6.1. Качественно выполнить все работы на Объекте в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать Объект в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

6.2. Принять Объект по акту открытия и передачи строительной площадки в производство работ, возвести на Объекте все временные сооружения, необходимые для хранения строительных материалов и выполнения работ по настоящему Договору, а также ограждение, ограничивающее передвижение третьих лиц на территории проведения работ.

6.3. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на Объекте в точках подключения определенных Заказчиком.

6.4. Поставить на Объект необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, соответствующие техническим регламентам, сводам правил, санитарным правилам и нормам, строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов.

Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения Подрядчик восстанавливает его за свой счет.

При этом применяемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, выданные уполномоченными органами и заверенные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

6.5. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего распорядка Заказчика.

6.6. Подрядчик обязуется обеспечить бесперебойное энергоснабжение (электроснабжение, водоснабжение, прием сточных вод, горячее водоснабжение, теплоснабжение) Объекта Заказчика при выполнении работ.

6.7. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с требованиями соответствующих нормативных актов (в т.ч. строительных норм) и технического задания, а также выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и т.п.

6.8. При выполнении Работ по ремонту, Подрядчик должен соблюдать нормативно-технические требования действующих Правил, Строительных норм и правил, Санитарных норм и правил, Сводов правил, стандартов и других действующих законодательных и нормативно-технических документов, в том числе строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- Правила ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

6.9. Наличие со стороны Подрядчика обязательного контроля применяемых материалов с документационным подтверждением.

6.10. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в срок, указанный в п.п. 7.2. настоящего Договора, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

6.11. Обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарных и санитарных норм и правил, применяемых для Заказчика, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

6.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- скрытых дефектов (непредвиденные объемы работ);

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.13. Вывезти в 3 (Трех) дневный срок со дня подписания (утверждения) акта о приемке выполненных работ с территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

6.14. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы до даты подписания (утверждения) акта о приемке выполненных работ.

6.15. Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию.

6.16. Подрядчик обеспечивает охрану Объекта до даты подписания (утверждения) акта о приемке выполненных работ и охрану Объекта до даты его освобождения, а также сохранность демонтированных материалов и оборудования, размещенных на площадках, определенных Заказчиком и которые являются собственностью Заказчика.

6.17. Вести общий журнал работ (форма КС-6) и журнал учета выполненных работ (форма КС-6а). Представлять данные журналы для ознакомления по первому требованию Заказчика.

6.18. При выполнении работ Подрядчик должен принимать меры к устранению нарушений противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм на объекте Заказчика в пределах Локального сметного расчета.

6.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
7. Приемка выполненных работ.
7.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности Объекта к сдаче-приемке работ с указанием предполагаемой даты проведения приемки таких работ не менее чем за 3 (три) рабочих дня до такой даты.

7.2. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется комиссией, состоящей из уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика, с подписанием (утверждением) акта о приемке выполненных работ (КС – 2).

7.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет Акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в согласованный Заказчиком срок, с даты получения указанного Акта, устранить выявленные недостатки за свой счет.


8. Производство работ.

8.1. Подрядчик приступает к производству работ в срок, предусмотренный разделом 4 настоящего Договора.

8.2. Подрядчик письменно за два дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Готовность подтверждается актом освидетельствования ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.

8.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

8.4. Заказчик вправе проверять ход выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения работ.

8.5. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту о приемке выполненных работ (КС – 2), обеспечивает технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и Локальному сметному расчету.

8.6. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа на Объект в любое время в течение всего периода выполнения работ.

8.7. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на Объекте и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с Техническими условиями (ТУ), по согласованию с Заказчиком.
9. Гарантии.

9.1. Подрядчик гарантирует:

• 
  качество выполнения всех работ в соответствии с Локальным сметным расчетом, действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
  
• 
  применение отделочных материалов, соответствующих техническим регламентам, строительным нормам и правилам, санитарным правилам и нормам и утвержденным Локальным сметным расчетом;
  
• 
  бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования для нормальной эксплуатации Объекта.
  

9.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Договору работы, составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания (утверждения) акта о приемке выполненных работ (КС – 2).

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее трех календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую соответствующей лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.
10. Ответственность сторон.

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчиком освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

10.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору.

10.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 2,5 процента цены Настоящего Договора.

10.5. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 10 процентов цены настоящего Договора.

10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Срок действия и порядок изменения, расторжения Договора.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий.

11.2. По согласованию сторон возможно изменение:

- цены Договора  путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- цены Договора пропорционально изменяемому количеству, объему товара, работы или услуги, если нужды Заказчика в товарах, работах, услугах, предусмотренных Договором изменились (увеличились, либо уменьшились), но не более чем на пятьдесят процентов. Цена единицы дополнительно поставляемого (оказываемой) товара (услуги) или цена единицы товара (услуги) при уменьшении предусмотренного Договором количества, объема поставляемого (оказываемой) товара (услуги) должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в договоре количество такого товара (услуги);

- цены Договора при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы и услуги;

- цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Договором, при изменении ранее доведенного до Заказчика муниципального задания,

- в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии есть возможность изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг (не доведением лимитов финансирования на цели, предусмотренные договором);

- условий договора, если:

- осуществляется поставка товаров аналогичных по характеристикам и свойствам, но другого производителя, или улучшенных характеристик и свойств, в другой упаковке, таре, не влияющей на качество товара;

- изменены сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ.

Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае изменения реквизитов, внесении изменений в учредительные документы, смене почтового адреса и т.п. Стороны обязаны в течение 3 (Трех) календарных дней уведомить об этом друг друга.

12. Особые условия.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Такая информация должна быть подтверждена соответствующим образом.

12.3. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего Договора рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Республики Башкортостан.

12.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

12.5.1. Техническое задание (Приложение № 1)
13. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон

Раздел 12. Прочие работы
223	ТССЦпг03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза	2,4

Заказчик:

Подрядчик:

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (МАУ СШ МР Уфимский район РБ)
Адрес: 450580, РБ, Уфимский район, с. Авдон, ул. 60 лет СССР, д. 2 Тел: 8(347)282-79-61 бухгалтерия 8(347)282-91-75 приемная (факс)		Адрес:
Банковские реквизиты: ОГРН 1020201302582 ИНН 0245010863 КПП 024501001 ФУ администрации МР Уфимский район РБ (МАУ СШ МР Уфимский район РБ л/с 30800103005, 31800103005) р/с 40701810900003000003 БИК 048073001 Банк получателя: Отделение - НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН г. УФА ОКПО 12705332		Банковские реквизиты:

________________ В.Ф. Махмутов ________________

М.П. М.П.

Приложение № 1

к Договору

№ _______

от «____»__________ 20__ г.

Техническое задание

на выполнение работ

Примечание: Приложение № 1 к Договору заполняется на условиях, предусмотренных извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и техническим заданием Заказчика, путем включения сведений о работе (конкретные показатели работ/услуг), указанных в заявке Победителя.

Заказчик: ___________ (В.Ф.Махмутов) подпись Фамилия, И.О. МП

Подрядчик: ___________ (___________) подпись Фамилия, И.О. МП

---

Похожие:

	Документация по проведению открытого аукциона в электронной форме... Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной...		Документация об открытом аукционе в электронной форме Порядок предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме
	Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса		Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса
	Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса		Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса
	Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса		Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме «Образец первой части заявки на участие в аукционе в электронной...
	Документация об аукционе в электронной форме Vi. Образцы заполнения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 29		Документация об аукционе в электронной форме Vi. Образцы заполнения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 27

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru <a target="_blank" href="//filling-form.ru/">Заполнение бланков</a>

---

При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru